昌平北七家项目一标段轻集料专业分包工程任务采购

发布日期： 2023-08-09 11:22:07>

截止时间： 2023-08-12 12:00:00>

距报名结束

00 00 00 00

(略) (略)

昌平区北七家镇平坊村PF-04、PF-05地块项目（1#住宅楼等49项）一标段轻集料混凝土专业分包项目

招标文件

招标人： (略) (略)

目 录

第一章 投标须知专用部分

第二章 评标办法专用部分

第三章 技术标准和要求专用部分

第四章 投标文件格式专用部分

第五章 图纸

第六章 其他文件

第七章 合同条款专用部分

第一章 投标须知专用部分

第二章 评标办法专用部分

第三章 技术标准和要求专用部分

5.4 投标人任何工程量清单列项的单价组成内容均应按照招标人的深化设计图纸和技术规范进行合理推断。虽然工程量清单中或深化设计图纸中未提及或说明，但有经验的投标人应该合理推断出分部分项工程的全部工作内容，报价人应充分理解本次报价中包含为了完成招标范围内的工作而进行的各种技术措施但未在设计深化图纸或工程量清单内体现的工作内容，在施工过程中报价人不会因此部分工作未在深化设计图及招标文件的技术条款中体现而得到任何补偿。投标人的综合单价将被认为是已经完全考虑完成本项工作的所有工序和内容的价格，不论投标人的组价明细是否提及，且该项工作的工程量清单的单价将不予调整。分部分项工程项目特征是否描述完全，都将被认为已包括清单规范中对应于项目编码和项目名称的所有工程内容及完成此工作内容而必须的各种辅助工作。

5.5 本工程针对性的技术标准：详附件。

第四章 投标文件格式专用部分

1、附表1商务标封面格式

2、附表2除通用部分格式外，另补充投标函附录2

附表1：投标文件商务部分封面格式

工程

投标文件

项 目 名 称 ：

投标文件内容： 投标文件商务部分

投 标 人： （盖公章）

法定代表人 ： （签字或盖章）

日 期： 2023 年 月 日

附表2 投标函附录2格式

第五章 图纸

详见附件

第六章 其他文件

本工程的施工合同：详附件，合同的主要条款已填写，投标单位自行仔细认真阅览，正式合同签订填入中标单位信息及中标价即可。

第七章 合同条款专用部分

专业分包合同

（ 轻集料专业分包 ）

总承包人（*方）： (略) (略)

分包人（*方）：

工程名称： 昌平区北七家镇平坊村PF-04、PF-05

地块项目（1#住宅楼等49项）一标段

工程地点： 昌平区北七家镇平坊村

签订时间： 2023年08月20日

签订地点： (略) 西城区

轻集料 工程施工专业分包合同

总承包人（*方）： (略) (略)

住所： (略) 西城区车公庄大街北里56号

分包人（*方）：

住所：

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》及其他有关法律、法规、规章之规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 昌平区北七家镇平坊村PF-04、PF05地块项目（1#住宅楼等49项）一标段 项目（以下简称本工程）的 轻集料专业 分包工程（以下简称本分包工程）施工事项经协商一致订立本合同。

1. 词语定义

1.1 发包人：指在施工总承包合同协议书中约定具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。通常亦指建设单位、建设方。

1.2 总承包人：指取得本工程施工总承包资格的当事人。

1.3 分包人：指被总承包人接受的具有分包工程施工资格的当事人。

1.4 分包工程：指由总承包人和分包人在本合同协议书中约定的分包范围内的工程。

1.5 项目经理：指总承包人指派的负责工程施工管理、履行总包合同及本分包合同的代表。

1.6 分包项目经理：指由分包人指派并经总承包人认可的负责分包工程施工管理和履行分包合同的代表。

1.7 总包合同：指发包人与总承包人之间签订的施工总承包合同。

1.8 分包合同：指总承包人和分包人之间签订的专业分包合同文件，具体构成见本合同第2条。

1.9 图纸：指总承包人提供的所有图纸、配套说明以及相关的技术资料。

1.10 中标通知书：指由总承包人向分包人发出的确定分包人中标的通知及补充条款。

1.11 开工日期：指总承包人和分包人在本合同协议书中约定的，分包人开始施工的日期。

1.12 完工日期：指总承包人和分包人在本合同协议书中约定的，分包人完成分包工程且验收合格并已移交完全部分包工程技术资料的日期。

1.13 工程价款：指总承包人与分包人在本合同协议书中约定的，分包人完成分包工程量所对应的全部价款及酬金，包括但不限于预付款（如有）、进度款、保修金、税费等。

1.14 施工场地：指由总承包人提供的用于分包工程施工的场所，以及总承包人在现场总平面图中具体指定的供分包人施工使用的任何其他场所。

1.15 书面形式：指本分包合同、双方往来信件、数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的记录形式。

1.16 违约责任：指合同一方不履行或不全面履行合同约定义务应承担的责任。

1.17 不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，该情况使分包合同一方或双方的履约已成为不可能或非法。

1.18 小时或日：本合同中规定按小时计算时间的，从事件有效开始时计算（不扣除各种假日和休息时间），时限为双方约定的最终截止时间；规定按日计算时间的，开始当日不计入，从次日开始计算（不扣除各种假日和休息时间），时限最后一日的24时为最终截止时间。

1.19 转包：指分包人不履行本分包合同约定，将其承包的全部工程发包给他人，或者将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别发包给他人。

1.20 工程变更：指分包工程完工前的任何时间，总承包人以书面形式要求分包人对工程的质量或数量加以调整，由此引起的工程量及工程价款的改变。

1.21 临时工程：指为总包工程实施、完成和修补任何缺陷时而搭建、提供的所有临时性设施。

1.22 法律费用：指分包人未按本合同相关条款约定履行义务，给总承包人造成的法律风险费用。包括但不限于：诉讼费、执行费、律师费、赔偿费、行政性罚款等。

1.23 工程令：指总承包人对分包人下达的开工、停工、整顿等工程相关指令。分包人应无条件服从总承包人书面或口头提出的现场指令。

1.24 争议的解决：即合同当事人关于管辖的约定，该约定不因合同解除、无效、撤销或合同权利义务转让而失效。

1.25 货币：无特别说明情况下，本合同结算货币单位均指人民币。

1.26 关于税金：无特别说明情况下，本合同所述违约金、利息、罚款等均已含税金。

2. 分包合同文件

分包合同的构成、解释顺序及总承包人、分包人的一般认知：

本分包合同由以下文件构成并互为说明，如出现含糊和（或）歧义时，应按以下先后顺序解释，同时遵守最新签署的合同文件具有优先解释效力的原则。

A、本分包合同及其补充协议；

B、双方关于本分包工程的结算书（结算书样式详见本合同附件3）；

C、中标通知书及中标方接受函；

D、总承包人与分包人之间往来的备忘录、会议纪要、往来信函、洽商变更、工程令等过程文件；

E、招标文件及其附件（含分包工程标准、规范等）；

F、工程图纸（含注释）、施工方案及技术说明，二者若发生歧义，以总承包人的解释为准；

G、分包人对应本分包合同造价的报价明细和报价构成；

H、分包人的投标文件；

I、本工程的设计及施工方案。

3. 分包工程概况及特别说明

3.1本工程施工总承包合同（或项目总承包合同或专业承包合同）已选择计税方法为 （请选择填写：一般计税方法、简易计税方法）。

3.2 分包人属于 （请选择填写：一般纳税人、小规模纳税人、个人）。

本合同选择计税方法为： （请选择填写：一般计税方法、简易计税方法），分包人纳税人应向总承包人提供的增值税发票为：增值税专用发票（请选择填写：增值税专用发票、增值税普通发票）。分包人向总承包人提供的发票，在发票备注栏中应填写：与合同一致的工程名称和工程地点。

3.3 合同当事人各方承诺，对本合同及附件所有条款约定均已了解清楚并自愿接受约束。并保证在本合同中所提供的信息真实、准确、有效；因提供本方信息错误，给对方当事人造成的损失，由责任方承担。

3.4 分包工程名称：昌平区北七家镇平坊村PF-04、PF-05地块项目（1#住宅楼等49项）一标段轻集料专业分包工程。

3.5 分包工程地点：昌平区北七家镇平坊村 。

3.6 分包工程范围:包括但不限于昌平区北七家镇平坊村PF-04、PF-05地块项目（1#住宅楼等49项）一标段图纸范围内轻集料回填施工等一切施工项目，根据图纸、规范、图集施工，包括复合轻集料的找坡打点、浇筑、找平、面层的施工；养护、成品保护；地面断缝的切割（如有）等工作，具体包括：不同作业项交接处界面细部处理；采购、运输、施工、竣工验收、工完场清、成品保护等涉及的基层处理、人工、材料（含材料存储保管费、辅材、场内外装卸等）、机械、现场内外运输（含多次倒运、垂直运输、水平运输等）、现场立罐、泵管设备、泵送设备费用、样板制作、深化设计、材料试验、水电费、试验费、冬雨季施工费、交通餐饮费、赶工费、停窝工费、施工降效、垃圾清运费、养护维修、安全文明施工费、措施费、施工人员社会保险与意外伤害保险费、综合管理费、专业配合相关费用、利润、税金以及各种损耗等；包括但不限于以上内容，以及本合同其他条款中约定的其他工作内容。

3.7 分包工程内容及其主要施工技术要求（以总承包人批准的具体施工方案为准）包括但不限于以下内容：

（1）包括但不限于：轻集料地面填充层、面层和屋面找坡层；

（2）施工厚度及其它特殊要求，以施工图纸、《设计变更通知单》和标准图集、规范为准，投标人中标后，认真核对施工图纸和招标清单。

（3）工程所需的材料、人工、辅材、材料试验、维护清理等全部费用；

（4）分包工程人员的安全教育、体验式教育、安全防品用品配备、安全消防器材配备安全文明施工等费用已包含在单价中；

（5）负责分包工程相关验收的一切手续及相关费用。

3.7.1分包人办理与自行施工有关的一切手续并承担相关费用。

3.7.2分包人负责完成与昌平区北七家镇平坊村PF-04、PF-05地块项目（1#住宅楼等49项）一标段轻集料专业分包工程相关的一切实验、试验及检验过程，并及时向总承包人递交有关技术资料及竣工图各 6 套，如因建设单位、总承包人、档案馆等要求需要增加技术资料及竣工图数量的，分包人应配合提供并不得另行主张费用。

3.7.3分包人应承担上述工作内容的全部相关费用。

4. 分包工程工期

4.1 本分包工程工期

4.1.1 本分包工程工期共计 103 日历天，开工日期为2023年08月20日，完工日期为 2023年11月30日（含法定节假日）。

4.1.2 开工日期：具体以双方协商的实际进场开工时间为准。

4.1.3 完工日期：指分包人完成分包工程且验收合格并已移交完全部分包工程技术资料的日期，且只有经过现场监理工程师及总承包人授权代表的书面确认才视为完工依据。

4.1.4 节点工期要求：主要节点工期以承包人批复的总控计划为准，满足现场实际进度要求。

4.2 工期延误

4.2.1由于总承包人原因导致分包人的工期延误（包括节点工期延误），分包人应于误期事件发生后48小时内报总承包人，经总承包人批准后可以顺延工期。除此之外，未经总承包人书面确认，分包人不得以任何理由延长合同工期。

4.2.2未经总承包人书面认可或双方另行书面约定，如分包人不能按照总承包人批准的施工进度计划完成全部分包工程或其中任何分部分项工程，均将被视为工期延误，且每拖延一日，分包人应按每天 50000 元的标准向总承包人承担违约赔偿金，该项违约赔偿金将由总承包人从分包工程款中扣除。违约赔偿金不设上限。

5. 分包工程质量

5.1 双方约定本分包工程质量标准及奖项、文明施工要求为：质量标准合格，符合现行国家、行业、地方相关验收规范及政府要求；创 (略) 结构长城杯；安全文明施工 (略) 绿色安全文明工地。如因分包人原因未达到前述标准要求，分包人应赔偿总承包人因此所受的一切经济损失。

5.2 本分包工程质量应达到设计图纸、技术 (略) 或 (略) 施工验收规范标准，并符合总承包人IS09001质量管理体系的要求。如果总承包人对本分包工程有特别说明质量要求，分包人亦必须达到此要求。如果图纸和总承包人的要求与技术 (略) 或 (略) 施工验收规范标准之间有任何不一致或差异的地方，分包人应按照质量标准中要求较高者进行施工，由此引起的费用被认为分包人已在分包合同价格中作了合理的考虑。

5.3 技术及质量资料

分包 (略) 管理文件和工程所在地政府有关工程技术资料管理和验收的要求记录、整理工程资料，按照总承包人的要求逐步向总承包人提供有关技术及质量保证资料，并于验收合格后按照双方的约定向总承包人提供至少一套完整的资料，资料中的试验报告、验收记录等重要文件应为原件。

5.4 实测实量：分包人应该按照总承包人《实测实量管理制度》相关要求，配备专职质检人员，开展实测实量工作，严格把控施工质量，并按此管理制度要求接受检查、评价及奖罚。

5.5 工程质量处罚

5.5.1分包人应严格按照双方约定的质量标准进行施工，对于出现质量不符合要求的部分，总承包人有权发出整改通知单，分包人收到整改通知单24小时内仍无任何整改措施，总承包人有权请其他分包人整改或自行代为整改，由此发生的费用将从分包人的未付工程款中扣除，同时不免除总承包人就该事宜对分包人处以罚款。

5.5.2 分包人应在验收合格后 7 日内按照双方约定向总承包人移交技术及质量资料；若分包人不能及时提供以上总承包人所需的相关资料，则总承包人有权拒绝付款，且每延误一天分包人应按合同总额1%的标准向总承包人支付违约金。

5.6 工程质量缺陷责任

分包人完成本分包工作，并移交总承包人进行后续工作，分包人应修补由于分包人原因所造成的各类缺陷。除非上述缺陷是按照施工总承包合同由于总承包人、其代理人、雇员或工人的行为或违约，或按照分包合同由于总承包人、其代理人、雇员或工人的行为或违约造成的，否则，分包人无权为修补上述缺陷获得追加付款。

6. 合同价款

6.1 本分包合同价税合计人民币 元，大写人民币 。

其中：合同不含税价款为人民币￥ 元，即大写人民币 ；此价款已含安全文明施工费人民币￥ 元； (略) 维护建设税、教育费附加以及地方缴费附加、河道管理费（如有时）、规费；

合同适用增值税税率 9% （请选择填写：3%、6%、9%、13%...），税金为人民币￥ 元，即大写人民币 。

6.2 计价方式：本合同价款采用以下第（ 1 ）种计价方式确定，（具体计量计价见附件1）。

（1）本合同采用 固定综合单价 方式确定合同价款。

（2）本合同采用 固定总价 方式确定合同价款。合同总价已包含完成本分包工程所需的全部费用。

6.2.1上述合同价款包括但不限于材料设备费（包括辅料）、安装费、劳务费、机械设备费、交通食宿费、相关试验检测费、资料费、竣工验收费、施工现场内及场外运费（包括场内二次搬运）、机械及材料设备进出场费（包括二次进出场）、装卸费、维护维修费、成品保护费、仓储保管费、水电费、包装费、各种施工降效费用、停窝工费用、垃圾清运费、进场施工人员社会保险与意外伤害保险费、担保费、管理费、专业配合相关费用、利润、各种损耗、城市维护建设税、教育费附加以及地方缴费附加、河道管理费（如有时）、工程所在地《预算定额》等计价规范中建设工程费用包括的内容等全部。

6.2.2本合同履行过程中，如遇国家税务政策调整，双方应根据合同的执行情况并结合增值税纳税义务时间规定，按照不含税单价不变、适用新税率的方式进行修订及结算。

6.3 合同价款支付方式：包括但不限于以支票、汇款，或银行承兑汇票、商业承兑汇票、保理、国内信用证等票证方式。分包人 是 （是/否）同意总承包人以支票、汇款，或银行承兑汇票、商业承兑汇票、保理、国内信用证等任一种方式向分包人支付合同价款。

6.4 税务发票：

6.4.1分包人应按国家税务相关规定办理当地完税手续，在工程所在地履行纳税义务，由此发生的税费等已包含在本合同报价中，对此分包人已充分考虑清楚。

6.4.2总承包人向分包人支付合同价款时，分包人应先向总承包人提供符合国家税务管理要求的发票，且每次开票金额应比约定支付的进度款比例多20%，但累计开票金额不超过已完成工程总量金额。分包人应保证其所提供的增值税发票的真实性、合法性、有效性。

6.4.3 分包人应向总承包人提供“增值税专用发票”（包含税务机关代开）的，包括“抵扣联”和“发票联”；增值税专用发票打印要清晰，且必须保持票面干净、整齐。增值税专用发票抵扣联不可折叠、不能污损，密码区不能出格、压线，盖章不能压住发票金额，正反两面均不能留下任何脏迹。

6.4.4 增值税发票开票信息：

（1）*方信息：

名 称： (略) (略) ； 纳税人识别号：*48B；

注册地址： (略) 西城区车公庄大街北里56号； 联系电话：010-*；

开户银行：中国建设银行北京西四支行； 开户行账号：*33007。

（2）*方信息：

名 称： ； 纳税人识别号： ；

注册地址： ； 联系电话： ；

开户银行： ； 开户行账号： 。

6.4.5 发票上记载的“发票专用章”名称与本合同分包人名称必须完全一致，并在发票备注栏中应填写与本合同对应的工程名称、建筑服务发生地县（市、区）名称。

6.4.6分包人不能提供符合以上要求的发票的，总承包人有权拒绝付款，因此造成的付款迟延不构成违约。

6.4.7本合同在执行过程中发生销货退回、开票有误、应税服务中止以及发票抵扣联、发票联均无法认证等情形但不符合作废条件，或者因销货部分退回及发生销售折让，需要开具红字专用发票的，由分包人按照税务管理部门规定完成开具工作，发生的费用已包含在签约合同价中，不得另行向总承包人进行主张，因分包人不能取得红字发票的损失由自身承担。开具红字发票需要总承包人配合的，总承包人因此发生的费用由分包人承担。

6.4.8本合同在执行中，合同变更如果涉及到合同标的物品种、分包项目名称、服务名称、价款等增值税专用发票记载项目发生变化的，需要作废、重开、补开或红字开具增值税专用发票的，执行以下约定：如果总承包人取得增值税专用发票尚未认证抵扣，则可以由分包人作废原发票，重新开具增值税专用发票；如果原增值税专用发票已经认证抵扣，则分包人就合同增加的金额补开增值税专用发票，就减少的金额开具红字增值税专用发票。

6.4.9总承包人如不慎将分包人提供的增值税发票丢失，分包人应提供加盖分包方发票专用章的相应发票记账联复印件。

6.4.10 *方付款前，*方应向*方提供符合税务管理要求和累计不超过已完成工程总量金额的增值税发票；预留质保金/保修金的合同，在双方办理完最终结算，*方依约支付至结算进度款时，*方应向*方提供结算额100%的增值税发票；剩余质保金/保修金按合同约定支付时，已开具发票的不再重复开具；*方不提供发票的，*方有权延迟付款，且此种延迟不视为违约。

7.履约担保

7.1 为确保合同目的的顺利实现，总承包人 不要求 （要求/不要求）分包人提交履约保证金或履约保函作为履约担保。

7.2 本合同分包人选择提供如下第（ / ）种方式作为履约担保：

（1）分包人选择以履约保证金方式担保，并应在本合同签订后 3 日内，向总承包人提供分包工程的工期、质量、技术、安全、文施及履约的履约保证金人民币 / 万元，总承包人向分包人提供收据。待 分包工程竣工验收合格后（请选择：分包工程竣工验收合格后、整体工程竣工验收合格后、如其他应自行填写）30日内，该保证金无息返还分包人，总承包人收回收据。

（2）分包人选择以履约保函方式提供担保，并应在本合同签订后 7 日内向总承包人提供履约保函，履约保证担保的额度为 合同总价款***% ，履约保证担保的有效期的截止时间： / 。

7.3 如果分包人未按前述约定提供履约担保，则总承包人有权拒绝支付本合同价款，且不承担因此导致的付款迟延的损失。

8. 工程量的确认、结算和工程款支付

8.1 分包工程预付款

本分包工程预付款按下列第 （ 1 ） 种方式约定执行：

（1）本分包工程无预付款。

（2）本分包工程预付款为合同（暂估）价款的 / 。预付款的抵扣： / 。

8.2 分包工程进度款

本分包工程进度款的确认、结算和支付按下列第（ 二 ）种方式约定执行：

（一）采取过程结算的方式：

1、工程量的确认

本分包工程采取如下第（ / ）种方式确定工程量，并进行批次结算：

（1）按施工部位确认：以 / 完成并验收合格为节点，进行节点结算。分包人应于该节点完成后3日内将当期完成工程量报总承包人进行审核。

（2）按时间确认：按 月度/季度 进行节点结算，分包人应于 / 月 / 日前将当期完成工作量报总承包人进行审核。

对工程量确认的特殊说明：

A、总承包人现场核算人员对当期工程量进行初审后报总承包人授权的相关部门审核，分包人应在接到总承包人授权的相关部门通知后2日内及时办理过程结算签认，逾期不办理的视为对总承人授权部门出具的过程结算结果认可。

B、总承包人授权的相关部门审核确认后的过程结算单为申请本分包工程进度款的依据和双方最终结算的依据之一。分包人就已签认内容无权提出更改或补充。分包工程发生洽商变更的，应随当期结算进行确认；当期未确认的，完工结算时不予调整。

C、由于分包人任何原因，包括但不限于疏忽、遗失、延迟等因素，分包人未及时提交的工程量签单、变更洽商单等涉及工期、费用方面的合同文件，总承包人均有权拒绝再次接收。

2、进度款的支付

工程进度款按 月度/节点 给付，在总承包人完成上述工程量审核后 / 日内，按经双方确认的当期过程结算金额的 / %支付。

（二）采取其他结算方式：

1、工程量的确认

本分包工程采取如下第（ 2 ）种方式确定工程量 ：

（1）按施工部位确认：以 / 完成并验收合格为节点，进行工程量计量。分包人应于该节点完成后3日内将当期完成工程量报总承包人进行审核；

（2）按时间确认：按月度进行结算，分包人应于 每 月 25 日前将当期完成工作量报总承包人进行审核；

（3）其他确认方式： / 。

2、进度款的支付

工程进度款按 季度 办理，分包人应于 每季度最后一个月20 日前按总承包人的要求提交上季度请款计划。在总承包人审核确认后 60 日内，支付分包人已确认工程量 60 %的进度款。

8.3 分包工程结算及结算款的支付

8.3.1 完工结算

本分包工程完工验收合格后14日内或交付总承包人使用后14日内（两者相比较，比较迟的日期为准），分包人应向总承包人提交本分包工程完工结算报告及结算资料。 总承包人收到分包工程完工结算报告及结算资料后,由总承包人的项目部对相关资料进行初审。在资料齐全的情况下，提交总承包人授权的相关部门进行完工结算，并签署达成一致的分包工程结算书。所有未履行过程结算审批程序的设计变更或工程签证，在完工结算时不予结算。

分包工程结算书，在双方加盖公章或总承包人授权的相关部门指定的预（结）算专用章后生效，否则无效并不作为支付依据。

8.3.2 结算款的支付

分包工程全部完成并通过验收，且取得分包工程结算书后 1 个月内，支付到分包工程结算金额的 80 %；总包工程整体验收合格后满一年，支付到结算价的 95 %；其余工程结算款作为保修款，保修款的返还依据缺陷责任期17.5条款的约定执行。

8.4 其他约定

8.4.1 总承包人拒付

总承包人有权拒付下列情况的工程款：

（1）未经总承包人检验批准的工作；

（2）分包人不能出示总承包人项目经理或其代理人签发的批准文件。

8.4.2样品及报送费用

本分包工程中要求分包人提交样品、样板的制作与购买费用、准备费用、报送费用（如试用、拆装费用、运费等）、常规试验费用等有关费用开支由分包人承担。

8.4.3 检验试验费用

分包人应按照总承包人的要求承担分包工程范围内的一切检验、试验、实验等工作，并

总承担由此发生的任何费用。

总承包人进行的检验试验，需分包人给予现场配合（即人工、材料、样品、运输等）时，

分包人应进行积极响应，且不另行计费。

如总承包人需要委托第三方对分包工程质量进行检验时，分包人亦应给予现场配合（即

人工、材料、样品、运输等），并承担由于检验结果不合格时所发生的检验费用，检验结果合格时，检验费用由总承包人承担。

8.4.4 工程变更的支付

对于分包人提交的工程变更文件，需在分包人按期提交、总承包人确认和发包人已就该变更事项支付相应工程款的三个条件均具备的前提下，总承包人方可向分包人支付相应变更部分工程款。

8.4.5 税金、费用的缴纳

除非双方另有约定，分包合同价格被认为已经充分考虑了与分包工程相关的所有费用以

及工程所在地政府机关、街道等规定应缴纳的一切相关费用，总承包人不向分包人提供该类费用的缴纳证明。

9. 工程变更

9.1 如果总承包人认为有必要对工程或其中任何部分的形式、质量或数量做出任何变更，总承包人有权为此目的指示分包人进行变更而分包人亦须立即完成下述任何工作：

（1）增加、减少或删除分包合同中所包括的任何工作量；

（2）省略任何分部分项工作；

（3）改变任何施工的性质、质量或类型；

（4）改变工程任何部分的标高、基线、位置和尺寸；

（5）实施工程完工所必须的任何种类的附加工作；

（6）改变有关工程的施工时间和顺序；

（7）因总包工程需要而必须完成的任何追加工作。

上述变更不影响分包合同其他内容的变动，但下述情况总承包人在价款方面不进行调整：由于分包人的违约行为使总承包人有必要发出的变更指示。

9.2 工程变更的估价

分包工程变更所进行的估量和估价均应遵循以下原则，且任何此类变更项目工程款的支

付，均应以总承包人从发包人处取得相应款项为兑现的前提。

（1）合同中已有适用于变更工程的综合价格，按合同已有的综合价格变更合同价款；

（2）合同中只有类似于变更工程的价格，由总承包人提出适当的变更价格，双方协商确定。

10. 图纸

10.1 总承包人向分包人提供的工程图纸：本合同签署时，总承包人向分包人提供 1套电子版 图作为 轻集料专业分包工程施工 的参考资料，如分包人要求额外图纸，需向总承包人提出申请，由总承包人安排复印，费用由分包人承担。

10.2 分包人收到图纸、设计变更单等任何性质的合同文件后，应仔细研读，其中如有任何错误、遗漏、矛盾或模糊，应在接收之日起 2 日内通知总承包人。如分包人未能在上述时限内通知总承包人，则分包人因此丧失就该合同文件的任何错误、遗漏、矛盾或模糊向总承包人索赔的权利。

11. 派驻施工现场代表

11.1 总承包人派驻施工现场项目经理为 贾荣娟 女士，如总承包人更换项目经理需提前 7 日通知分包人。

11.2 分包人派驻施工现场分包项目经理为 先生/女士，如分包人更换项目经理需提前 7 日通知总承包人。未经总承包人许可，分包人不得更换以上人员。

11.3 总承包人和分包人在施工过程中形成的全部合同文件和其他有效文件（结算书除外）均由其派驻现场的项目经理签字确认后方为有效。在向对方提交授权委托书的前提下可转委托他人办理。

11.4 分包人派驻施工现场分包项目安全负责人为 *** ，执业证书编号：*** 。分包人的安全负责人应严格履行现场安全生产、文明施工管理；服从总承包人现场安全员管理，做好现场安全生产、文明施工、机械安全、临电安全、环境保护、消防安全、脚手架、模架安全、安全防护和职业病危害管理等现场和资料管理工作。

12. 现场例会

12.1 总承包人与分包人执行现场例会制度。原则上每天下午 4点半 召开，但在总承包人认为必要的情况下，总承包人有权随时召开生产例会。

12.2 分包人及其劳务队*必须派出能立即做出决定的高级管理人员（如分包项目经理、技术负责人、安全负责人、质量负责人等）参加例会，人数应不少于2人。

13. 总承包人的义务

总承包人承担以下工作及责任：

13.1 本分包工程施工中，总承包人 不需要 （请选择一项：需要/不需要）为分包人提供办公室（不含办公设备）。分包人需要总承包人为其提供办公室的，使用费标准为：分包人使用总包办公室或住宿的，均按3000元/间·月标准收费（不含设备、水电费等），对房间的损坏执行项目部标准赔偿。

13.2 总承包人为分包人提供电源接驳点，只到电源二级箱，从二级箱向下级的所有配电设施均由分包人自行准备；总承包人给分包人提供水源接驳点。

水电费已包含在本合同的分包价款中，所发生的费用由分包人负担，计量方式为：安装水电表据实结算或根据机械相关用量计算并由总承包人在结算时予以扣除，电费2元/度，水费14元/吨。

如由于施工现场水电不到位，需租用发电机、运水车时，则总承包人承担发电机、运水车费用，但扣除按水电部门收费标准收取的水电费用。

13.3 总承包人向分包人提供《 本工程通风工程相关专业 施工图》，分包人应据此进行具体施工方案的设计并作为本合同附件。

13.4 总承包人应按合同约定及时支付工程款。

13.5 组织并参加验收：该分包工程完工后，收到分包人验收报告后48小时内组织建设单位、监理单位、勘察单位、设计单位对分包工程进行验收。

13.6 总承包人提供的材料、设备、设施

13.6.1 总承包人向分包人提供的设施（含临时设施）在总承包人的要求下，分包人有义务定期检验、检查、维修其使用的上述设施，同时负有照管、监护和控制的义务，并应承担由以上义务引起的相关费用。

13.6.2 分包人应保障总承包人免于承担由于其操作上述设施所造成的有关一切索赔、诉讼、损害赔偿费和其他开支。

14. 分包人的义务

14.1 分包人应遵守相关规章制度和工程标准

14.1.1 分包 (略) 及本项目施工现场有关工程施工、材料和设备进出场和现场存放等现场管理的规章制度。分包人应向总承包人申请查阅该类规章制度，并被认为对总承包人的各种规章、制度已经充分了解，且分包人不得以不了解总承包人的规章制度为由而拒绝执行总承包人的有关指令。

14.1.2 若分 (略) 及施工现场的规章制度从而影响工程质量、进度、工期或发生任何人身财产损害赔偿等，分包人应承担由此造成的经济损失，该款项从分包工程款中扣除。因分包人的违约行为给总承包人造成其他经济损失的，除赔偿前述经济损失外，分包人亦应承担相应的违约责任。

14.2 对于有质量要求的材料、工艺标准等，分包人应在施工前得到发包人、监理和总承包

人的审批，同时应在施工使用前 7 日内将与此有关的必要资料提供给总承包人（由此发生

的费用已包含在本合同价款中），以便及时办理相应报批，使相关质量和标准达到发包人和

总承包人满意的程度。

如总承包人在施工过程中对分包人使用的材料、运用的工艺标准等有检验要求时，分包人应主动提供检验的场所、资料、检验工具等，接受总承包人的检验，并承担由于检验结果不合格时所发生的检验费用，检验结果合格时，检验费用由总承包人承担。

14.3 分包人应保证全面履行本合同项下约定的义务，同时应保证总承包人在本合同约定的

分包工程的实施、完工以及保修过程中免于承担由于分包人过失造成的与下属事项有关的任

何责任、费用、索赔和诉讼：

（1）任何人员的伤亡；

（2）任何财产的损失或损害；

（3）由于分包人的疏忽、过失导致的连带责任。

14.4 为其他分包人提供方便

以完成总包工程为目的，经总承包人提出要求或批准，分包人应为发包人或总承包人所雇佣的任何其他分包人提供以下合理的方便：

（1）总承包人提供的由分包人负责维修保养的任何设备或设施，提供给其他分包人使用；

（2）允许其他分包人使用由分包人提供的临时工程和现场的设备、设施和脚手架等， 费用由使用双方在使用前另行商定。

14.5 总承包人以书面形式提供场地的岩土工程勘察报告和施工现场地下管线资料，上述资料是总承包人现有的、客观的、真实的资料，作为有经验的分包商，分包人对上述资料应有正确的判断、实地调查和向有关部门咨询，进而制定合理的施工方案和场地周边地下管线的保护方案。包括施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑物）、古树名木的保护。

要求及费用承担：分包人负责保护工作并承担自行施工期间的保护费用，保护费用已经

包含在本合同价款中。

14.6 保密义务

分包人不得向任何第三方转让、泄露工程图纸、规范及其它构成分包合同的任何性质的或与分包合同相关的资料和信息（含工程款及保留金的支付）。

14.7 已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：分包人负责场地内外的成品保护工作并承担相关费用。

14.8 施工现场清洁卫生的要求： (略) 或 (略) 有关规定办理并承担相关措施费用。

14.9 在签订本合同时，分包人应向总承包人提供相应的营业执照、资质证书、相关作业人员岗位证书复印件、法人不在现场委派他人负责应有法人委托书等相关资料，所有资料均应加盖分包人公章。

14.10 分包人的技术方案

14.10.1 分包人应依据总承包人的技术质量及安全管理要求，制定合理可靠的施工方案，保证施工质量和施工安全，分包工程开始施工 7日前，分包人应向总承包人提交该分包工程的具体施工方案，该施工方案应满足总承包人关于ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、OHSOS18001职业健康安全体系的认证要求和本分包工程的实际需要，经总承包人、监理批准后方可进行施工。如因分包人施工原因造成的质量和安全隐患或事故所产生的一切法律和经济责任由分包人负责。

14.10.2 分包人按照总承包人确认的施工方案实施施工，对于上述施工方案由于分包方自身考虑不足，在具体实施过程中结合现场情况的任何修改，无论总承包人确认与否，分包人均应承担全部工程质量责任，自行承担因各种因素影响（但总承包人提出的超出本合同规定的施工范围的要求除外）而采取的各种补救措施、应变措施和优化代替方案所发生的费用。

14.11 分包人现场施工机械、设备

14.11.1 分包人应保证其提供的机械、设备必须使用于本工程，无总承包人的指令不得随意更换施工机械、设备的规格、型号和生产厂家。

14.11.2 分包人提供的设备应符合总承包人对机械、设备性能状态的要求，保证其使用的安全程度并发挥应有的功效。

14.11.3 因自带进场的机械、设备发生故障而影响到施工质量和进度时，分包人应无条件接受总承包人的处罚。因机械、设备问题发生安全事故的，除承担全部事故责任和赔偿损失外，分包人亦将受到总承包人的处罚。

14.12 分包人提供的材料和加工计划

14.12.1 分包人应保证其提供或加工的材料准确地使用于本工程。无总承包人的相应指令，分包人不得随意更换产品规格、型号和生产、加工厂家。

14.12.2 分包人应负责对其提供的材料加以保管并承担相应的保管费用。材料进场7日前以书面形式上报总承包人批准后方可进场，并存放在总承包人指定地点。分包工程施工所用材料由分包人自行管理，如发生丢失总承包人不负任何责任。

14.12.3 分包人应按照总承包人的要求堆积和码放材料，及时清理材料堆放场地周围的废料和垃圾，随时保持材料堆放场地的整洁与消防安全。

14.12.4 分包人应编制详细的材料供应及加工计划，并提供材料的价格明细单。总承包人有权审核计划的合理性并在必要时作相应修改，总承包人有权拒绝分包人就上述供应计划的变更引起的任何性质的索赔。因分包人计划提供的延误或错漏造成的一切损失由分包人承担。

15. 与现场施工有关的其他约定

15.1 定位、放线、测量

总承包人负责现场测量工作，分包人配备2名测量员配合总承包人完成相关测量工作，分包人配合人员和机械必须听从总承包人测量员的指挥和要求。

15.2 材料、工程设备、工艺和检查、验收

15.2.1 预检工序

分包人应根据分包工程总进度计划编制《分包工程预检工序计划》，该计划应涵盖在分包工程施工方案中一并提交总承包人审核，并根据双方审定联签后的计划实施预检工作。

任何需经过批准才能进行下道工序的施工应申请预检，预检通过后方可进行施工。

15.2.2 偷工减料行为的处罚

对于任何分包人偷工减料、不按正常标准工序施工的工作，每发生一次分包人应向总承包人承担违约金人民币 1万 元，并应对偷工减料的施工部位进行重新施工，由此产生的一切费用由分包人承担。对于处罚累计超过三次的工作队、组，总承包人将勒令其退出现场。

15.2.3 材料、工程设备和工艺的质量

分包人提供的一切材料、工程设备和工艺均应符合：

（1）分包合同中所约定的相应质量品级，并符合总承包人的指示要求；

（2）总承包人、发包人可随时在进场、加工或施工过程中进行质量检验。

15.2.4 检查和检验

分包人应为检验任何材料、工程设备提供所需的协助、劳务、电力、燃料、备用品、装置和仪器，并应在用于工程之前提交有关材料样品，以供发包人、总承包人、监理检验。

任何需要发包人、总承包人、监理检查、检验的材料和设备，分包人应提前通知发包人、总承包人、监理进行检查和检验的时间，并由发包人、总承包人、监理确定检查、检验的日期。

15.2.5 拒收

对质量、规格不符合设计规范要求或本合同约定的材料、设备，总承包人可拒绝接受，分包人须在总承包人要求的时间内将其运出施工现场，重新采购符合要求的材料、设备，并承担由此对总承包人造成的全部损失。

对超过清单约定数量的材料设备，分包人负责将多余部分在总承包人要求的时间内运出施工现场；对少于清单约定数量的，分包人负责在总承包人要求的时间内补齐。

15.2.6 隐蔽工程和中间验收

（1）未经总承包人的批准，工程任何部分均不得隐蔽或使之无法查验。分包人应在自检合格后，在隐蔽工程验收24小时前以书面形式通知总承包人验收，通知内容应包括分包人自检记录、隐蔽工程验收的内容、时间和地点。

总承包人收到通知后应组织总承包人、监理、设计方对隐蔽工程进行中间验收。

（2）分包人应在自检合格后，在中间验收24小时前以书面形式通知总承包人验收，通知内容应包括分包人自检记录、中间验收的内容、时间和地点。

总承包人收到通知后应组织分包人、发包人、监理、设计方对中间过程进行中间验收。

15.2.7 对于不合格的工程材料、工程设备的出场或工程的拆除，总承包人有权随时发出指令，要求分包人自费完成以下工作：

（1）在规定的时间内将总承包人/发包人认为不符合本合同约定的任何材料或设备从现场运走；

（2）以合格材料或工程设备代替不合格品；

（3）尽管先前已对其进行过检验或支付工程款，但如总承包人认为以下方面仍不符合本

合同的约定，在分包人自行承担相关费用的情况下应拆除并重新施工：

?材料、工程设备或工艺不符合总承包人的要求；

?分包人负有设计失误的责任；

?偷工减料，不按标准工序施工。

15.3 安全文明施工

15.3.1 避免干扰

分包人应避免发生以下干扰事项：

（1）因其施工方法不当引起的污染、噪声等对公众、居民造成人身、财产方面的损害

或生活上的妨碍。

（2）道路和人行道的进入、使用和占用。

分包人应保障总承包人免于承担因上述干扰造成的任何损害赔偿费用（含诉讼费、执行费、律师费等法律费用），同时应根据工程所在地政府相关规定和程序妥善处理。

15.3.2 工作时间

根据工程所在地政府的相关规定，任何工程均不得在夜间或法定节假日施工，但为了抢救生命或财产、工程安全而不可避免的施工除外。在此情况下，分包人应立即向总承包人提出建议，在总承包人许可的前提下进行施工。

分包人应已正确了解工程所在地政府发布的有关建设工程施工的相关规定，并在施工中认真执行当地政府有关交通、环保、噪音扰民等对施工单位的施工时间的限制性规定，且根据规定制定了合理的施工方案。

任何由于工程进度的需要而在夜间施工的工作，分包人均应按照工程所在地政府的有关规定及程序向政府有关部门申请并获得批准，并承担由此产生的一切费用。总承包人可给予协助。分包人不得以当地政府有关施工时间的限制为理由申请顺延工期、增加费用并不得以此为理由要求免于承担分包合同中规定的任何责任和义务。

15.3.3 安全、消防措施

（1）分包人必须认真贯彻执行安全生产的法律、法规和各项规章制度，严格遵守安全操作规程。针对本工程的特性，制定针对性的安全措施，确保工程施工的安全。在施工期间，贯彻谁施工谁负责安全的原则，如发生工伤事故，分包人有协助紧急抢救的义务。对其善后处理由分包人对伤亡职工全面负责，所涉及的费用由分包人全面解决。发生重大质量、安全、人身伤亡事故除应及时向上级单位报告外，还应在半小时内向总承包人通报并以书面形式详细报告，一般事故应在2天内将详细书面情况上报给总承包人。

（2）在进入现场前，分包人应向总承包人提交安全消防保证措施及具体实施方案，以备总承包人审查。分包人应按照总承包人批准后的实施方案安排施工，并严格遵守其他安全消防相关规定。根据工程实施过程中面临的具体情况，总承包人有权要求分包人随时提供各种安全消防施工方案，分包人应按照承包人要求的内容和时间及时提供。

（3）分包人应在现场设置至少一名专职安全人员且应符合(建质【2008】91号文件规定，及时发现、审查、改进现场安全措施，并严格按照总承包人提出的要求进行整改。上述所有有关安全、消防措施实施及整改的费用均已包含在分包价款之中。

（4）如分包人在总承包人就某项安全隐患提出两次整改通知后仍未进行整改或整改结果未达到总承包人的要求，则分包人应按照上级部门（包括但不限于政府主管机构、建设单位、监理等）的相关文件以及总承包单位《安全生产文明施工罚则》（三建安全【2018】185号）等处罚条例向总承包人支付违约赔偿金，该违约赔偿金将从分包工程款中扣除。

15.3.4 文明施工及企业形象宣传工作

（1）分包人在施工中必须满足总承包人有关企业形象宣传的规定和要求，统一着装；自备符合总承包人CI工作及安全要求的安全帽、安全带、绝缘手套等防护用品，所需图形标识由总承包人提供样本，分包人负责制作安装，该项费用已包含在分包合同价款中。

（2）施工期间，分包人应保持施工现场清洁，每日做到工完场清，存放并处置好分包人的任何设备和材料。分包人应按照总承包人的要求，将垃圾及废料清理运送到总承包人的指定地点。

（3）分包工程完工验收合格后，分包人应将其提供的设备、设施和临时工程，在总承包人规定时间内清运出现场，清理现场多余材料、垃圾（不论垃圾是否为其他分包人的工作所产生），保持现场清洁整齐。

（4）总承包人有权就上述工作发出指令，如分包人未能在1日内按照指令执行，总承包人有权雇用其他人执行。由此发生的任何费用支出将由总承包人从分包人应得的工程款中扣除。

（5）分包人应严格执行、规范使用施工现场各类安全防护用品，履行施工安全责任和义务。分包人自备的所有安全帽、安全带、绝缘手套等安全防护用品质量应符合国家强制性规范和总承包人施工现场的标准化管理要求。对质量不符合要求的，总承包人有权要求分包人立即整改并更换；对存在重大安全隐患的，根据情节严重程度总承包人有权要求分包人支付500元-50000元的违约金。

15.3.5 事故处理

（1）施工过程中，因分包人违反国家、工程所在地政府及总承包人的安全、质量生产相关规章制度、安全交底、工程指令和分包合同的相关约定等而导致的任何质量和伤亡事故，分包人应对此承担全部责任及费用。

（2）一旦发生事故，分包人应立即采取必要的措施保护现场，防止事态的扩大，同时向总承包人报告事故详情。分包人应根据本合同的约定（如有）或总承包人的指令，按国家和工程所在地政府规定的事故处理程序加以处理。

（3）分包人在分包项目施工过程中如发生伤亡事故，由分包人承担全部责任及发生的费用。分包人人员因工发生伤亡事故，经政府有关部门作出事故定性后，属分包人一方违章操作发生事故的，分包人应按国家有关规定，对伤亡职工或家属进行经济补偿，总承包人不负责相应的经济和法律责任。属总承包人责任造成伤亡事故的，由总承包人按《中华人民 (略) 令第375号》或《 (略) 人民政府令第140号》“一次性工亡补助金标准”的相关规定，给予经济补偿（属双方责任的按责任大小分别承担经济补偿金）。但具体善后工作由分包人安排和处理。

15.3.6 劳务、雇员安排和职业健康安全

对于劳务、雇员的安排，分包人应遵循以下原则：

（1）分包人在投标文件中提供的项目管理人员和主要班组人员构成明细，一经总承包人认可，在施工期间发生的任何变更均需提前7日向总承包人提出申请，并在得到书面答复后按答复要求执行。

（2）分包人劳务人员（一人及一人以上）进行调整，应提前3日向总承包人现场管理部负责人提出调整申请，并在得到总承包人书面答复后进行调整。调整人员的进、出场名单应在出场前1日和进场后1日内向总承包人现场管理负责人提交。任何进场劳务人员在未得到项目现场负责人的同意前，不得投入现场工作。

（3）总承包人对分包人提出的任何关于分包管理机构人员、劳务人员调整的要求，分包人应在3日内予以调整。如发生限期内未予调整的情况，每延迟一天，分包人应以每日人民币 10000 元的金额向总承包人支付违约金，该项违约金将从分包人将要得到的未付工程款中扣除。

（4）分包人应自行安排雇佣的管理人员、劳务人员的生活及工作，包括住宿、饮食、报酬、卫生、交通和各种证件的办理等。

（5）分包人应对其雇佣的劳务人员和管理人员的安全负责。

（6）分包人应自费处理其任何管理人员和劳务人员的疾病、死亡以及引起的医疗、抚恤、安葬、补偿等事宜，并按照当地政府规定负责对在施工期间死亡的人员作出妥善安排。

（7）分包人的管理人员、施工人员应按照总承包人职业健康安全体系文件进行管理，在施工中严格执行安全管理法规和总承包人的安全文明施工的管理规定，应采用教育培训、安全验收、安全技术交底、过程监控等措施充分保障其雇员的健康和安全。

（8）分包人用工必须遵守当地地方政府有关规定，分包人的现场施工人员不得使用不满18周岁未成年工及55周岁以上老年工，由于非法用工造成安全质量事故的，均由分包人承担与此相关的一切责任，严禁职工家属，小孩借住工地宿舍，违反规定造成后果的均由分包人负责。

（9）分包人须与包括农民工在内的所有工人签订劳动合同(属于劳务分包的人员除外)，合同中须明确劳动报酬等内容，劳动报酬不低于当地政府规定的最低工资保障线，并严格履行，及时足额支付工资等劳动报酬；对总承包人支付的工程款，分包人须优先用于支付工人劳动报酬。分包人施工人员包括农民工工资发放情况每月须定时上报总承包人工地劳动力管理员处。

（10）分包人施工人员必须持有如下证件：身份证；上岗资格证书及特殊工种操作证复印件；工作单位记录卡；健康证明；就业证；暂住证。若不符合手续，总承包人有权拒绝分包人人员进入施工现场。特殊工种的工人和操作人员应受过专门培训，并取得相应上岗证书。

（11）分包人应对本单位安排的施工人员实施“实名制”管理，所有施工人员进入施工现场前应提供7日内健康体检证明。施工人员接受入场教育后方可进行施工。

15.3.7 特殊工种上岗证

分包人的架子工、电工、电焊工、气焊工、信号工、水暖工、机操工等按照建设部和工程所在地政府相关文件规定需持证上岗的人员，必须持有当地政府颁发的“特殊工种操作证”或换发的“特殊工种临时操作证”，并在相应操作人员进场前报送总承包人审核，经总承包人批准后方可上岗施工。

施工期间，总承包人将不定期地检查特殊工种施工人员的上岗证情况。分包人应对无证上岗、未经总承包人同意上岗人员所引起的危害结果承担全部责任。

15.3.8 环境保护作业

分包人在施工全过程中应严格遵守国家和地方现行的有关环境保护，职业健康和安全的法律、法规。分包人在施工过程中严格控制好施工噪声、扬尘对周围环境影响，应遵照总承包人现行的一体化管理体系程序文件规定组织施工，并承担对分包人自身职工的教育责任，实现施工范围内的质量，环境与职业健康安全目标(指标)达到规定要求。

（1）分包人应严格执行总承包人关于环境保护要求处置处理各类固体废弃物、有毒有害废弃物及生活垃圾。

（2）固体废弃物应分类存放，并在存放处用标牌或其他方式注明废弃物的种类、负责人。废弃物存放场地应设有防水、防流失、防渗漏、防扬散等设施，并配备消防等应急安全防范设施。

（3）分包人应严格按照总承包人的环境保护作业指导书的要求，控制包括但不限于以下方面的环境污染：噪声排放、污水排放、施工扬尘、光污染等，并实施必要的预防措施。

15.3.9 对于政府有关部门发送给总承包人的有关于本工程施工现场的任何意见及通知，其中涉及分包人的，分包人应承担相关责任和工作。分包人要严格遵守执行政府有关部门对施工场地、施工人员、治安、交通、市容环卫、施工噪音以及环保等方面的管理规定，并承担因违反规定而受到的各类处罚。

15.4 工程照管

15.4.1 分包人在施工中应有预见性的采取一切措施保护本合同范围内的发包人、总承包人和（或）其他分包人的半成品、材料、设备和永久工程，并承担分包人或其雇员对发包人、总承包人和（或）其他分包人的半成品、材料、设备及永久工程造成损害的赔偿责任和修复义务。

15.4.2 从工程开工之日起直至工程完工之日止，无论分包工程为何种形式（包工、包工包料、包工部分包料等形式），分包人均应对分包工程以及有关材料和待安装的工程设备的照管负完全责任。该项费用已包含在本分包合同价款中。

15.5 专利技术、特殊工艺、合理化建议

15.5.1 分包人承诺，本分包工程施工过程中涉及的施工工艺、程序、做法、技术方案、材料设备、商标等均不会侵犯任何第三方的发明专利、实用新型、外观设计、商标权、版权等知识产权。如因前述权利发生争议的，分包人应自行负责处理并承担一切损失，并赔偿因此给总承包人造成的损失（包括但不限于增加的材料费、人工费等直接或间接费用、赔偿金、利息、违约金、诉讼费、仲裁费、鉴定费、公证费、律师代理费等）。

15.5.2 分包人建议使用专利技术和特殊工艺，应符合国家相关法律法规的规定，并取得相关权利人的许可及授权，费用已包含在分包合同价款中。

15.5.3 分包人提出的合理化建议，要有技术保证和可行性分析。涉及到工程图纸、设计和施工组织设计的更改及对原材料、设备的换用，必须经过总承包人的批准。

15.5.4 在本合同实施过程中所产生的与分包工程有关的任何发明、实用新型和外观设计等方面的知识产权属于总承包人。

15.5.5 分包人在完成本合同约定的分包工程过程中，任何有关专利、工艺或发明、外观、商标的提供与使用方面的应付费用均已包含在分包合同价格中。分包人承诺总承包人免于任何由于分包人的侵权行为而造成对总承包人的任何损害、费用、索赔及诉讼。

15.5.6 *方免于因*方使用知识产权不当而带来的损害：合同当事人保证在履行合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产权及其他受保护的权利。*方应保护和保障*方免于承担由于工程所用的或与工程有关的或供工程使用的任何分包分供商的图纸、技术资料、设备、材料或工程设备等方面侵犯任何著作权、专利权、设计商标或名称或其它受保护的权利而引起的一切索赔和诉讼。

如果任何第三方提出侵权指控，*方须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用，但如果此种侵犯是由于遵照*方提供的设计或技术规范引起者法律责任和费用由*方承担。

如果第三方以律师函、公司函等形式通知*方，*方有权中止支付相应合同价款，*方须在接到*方通知后立即与第三方交涉并争取达成和解。

如果第三方已采取诉讼形式起诉*方和(或)建设单位，如果进入诉讼程序，*方应在开庭审理 (略) 说明情况并在一审 (略) 追加被告的形式进入诉讼，承担由此导致或与此有关的*方的一切损失费、诉讼费和其他费用、以及其他法律责任。由于*方不及时履行上述约定义务造成*方损失的，*方有权要求*方承担违约责任，*方应向*方支付签约合同价款的【10%】的违约金。接到*方通知后，因*方不参加此类诉讼而造成*方和(或)建设单位损失和(或)发生费用的，损失和(或)费用由*方承担。

15.6文物

在施工现场挖掘和发现的所有化石、古钱币或文物以及具有地质和考古价值的其它遗迹或物品，均应被视为国家财产。分包人应采取合理的预防保护措施，防止任何人员移动或损坏此类物品；一旦发现上述物品，分包人应在移动之前，立即将此类发现通知总承包人，并执行总承包人关于处理上述物品的指令。

16. 工程完工

16.1 完工验收

16.1.1 分包工程具备完工验收条件时，分包人应按国家和工程所在地政府工程验收的相关规定及发包人、总承包人、监理的有关要求，向总承包人提供所需的完整验收资料、验收报告和完工图纸，其相关完工资料的准备费用已包含在分包合同价格中。完工资料提交总承包人之前，总承包人有权在应付分包人工程款中保留一定金额作为完工资料移交抵押金。

16.1.2 总承包人收到分包人提交的完工验收报告7日内组织预检，预检内容包括工程实体验收、质量保证资料及质量评定资料的检查，对于预检发现的问题分包人应自费进行整改。完全符合完工验收条件后，总承包人将质量保证资料、质量评定资料、观感评定表和综合表一起报送监理单位，由总承包人负责组织完工验收。

16.1.3 任何总承包人已经批准的验收记录均不能解除分包人按照总承包人或监理的指示进行再次整改的义务，且不排除分包人对潜在的质量缺陷所应承担的责任。

16.2 撤离现场

16.2.1 分包人承诺在收到总承包人下发的撤场通知后3个自然日内，将所有施工机械、设备、人员撤离现场，拆除场内所有属于分包人的临时设施，分包人总承诺不因此项约定而向总承包人提出任何索赔要求，不以任何理由拒绝撤离现场。

16.2.2 分包人不能按照合同约定的时间撤除现场，每延误一天，按照合同价款总金额的千分之五向总承包人支付违约金，同时承担给总承包人造成的其它经济损失。

17. 保修、维护期

17.1 工程保修、维护期：自本分包工程开工之日起至总体工程完工验收合格之日起 5 年后止。

17.2 工程完工验收通过之日为总承包人签发的完工确认函之日或总承包人组织的验收部门联合签发的工程质量验收证明中注明的日期。二者相比，以其中较迟的日期为准。

17.3 总承包人组织的验收部门一般指当地政府质量监督部门、总包工程设计人、总包工程监理人、总包工程发包人代表、总承包人等。特殊情况下，根据总承包人的要求和当地政府的规定可追加验收部门。

17.4 在本分包工程保修、维护期内，如发生质量责任，分包人应负责免费维修，一切费用由分包人承担。分包人拒绝维修或不履行维修义务的，总承包人有权自行维修或委托第三方维修，因此发生的费用由分包人承担，由总承包人从预留保修款中扣除。预留保修款不足以支付维修费用的，超出部分应当由分包人承担并直接支付给总承包人。

17.5 本工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期满后 6 个月内，保修款在扣除前述分包人应承担的费用后一次性无息支付给分包人。

18. 索赔

18.1 受总包合同的制约，在分包工程实施过程中，如果分包人遇到了任何不利于施工进行的外界情况，且此种情况按总包合同可能进行索赔时，则分包人应尽其最大可能，向总承包人提供与索赔所相关的文件资料等有效证据。任何此类分包人索赔的款项均应在总承包人从发包人处取得相关索赔款项的前提下支付。

18.2 总承包人根据总包合同的约定向发包人要求索赔且需要分包人协助时，分包人应积极配合，以书面形式提供分包工程方面的相关情况或其他资料，出示同期施工记录，协助总承包人索赔成功。

18.3 索赔事项（附索赔资料）应于同期工程量月报一并提交，分包人在上报时即表明已对该索赔金额予以确认。自工程量月报提交之日起，分包人就当期分包工程的索赔权利和索赔时效终止，即分包人放弃其索赔权利，在此时间后提交的任何补充索赔请求均属无效行为。

18.4 任何上述索赔金额的支付均应以总承包人从发包人处取得相应索赔款项的前提下支付。

19. 保险

受总包合同下发包人或总承包人所办理保险范围的制约，分包人应自费就所分包工程办理自带机械设备施工机具险、工伤保险、施工人员意外伤害保险等。

20. 分包合同的转让、转包和解除

20.1 分包合同的转让

未经总承包人的书面许可，分包人不得与除双方外的任何第三方缔结或转让有关本分包工程款接受方面的权利与义务。任何此类总承包人的许可均不解除分包合同约定的分包人的任何责任和义务。

20.2 分包合同的转包

20.2.1本分包工程禁止转包。分包人不得以总承包人的名义（包括项目经理部的名义）与专业分包商、供应商、劳务分包方签订任何经济合同，发生时所有责任由分包人承担。上述经济合同分包人必须以自己的名义签订。

20.2.2 若在本专业分包工程中，因分包人转包、违法分包造成实际施工人以总承包人为被告（或被申请人）主张权利的，每发生一起，分包人应向总承包人支付合同总价款10%的违约金，并由分包人承担因此给总承包人造成的全部损失（包括但不限于材料费、人工费等直接或间接费用经济损失、赔偿金、利息、违约金、诉讼费、仲裁费、鉴定费、公证费、律师代理费等）。

20.3 分包合同的解除

20.3.1 分包人如出现以下行为，总承包人可发出书面指令要求其立即纠正并承担违约所造成的损失：

（1）不能按施工组织设计进行施工，严重拖延工期；

（2）在完工之前，无正当理由完全停止；

（3）拒绝执行总承包人要求其修补缺陷或更换不适用材料（物品）的书面通知，而这种拒绝行为使工程受到实质性的影响。

如分包人在接到总承包人发出的书面指令2日后仍继续这种违约，或在其后的任何时间又出现同样的情形，总承包人可在其违约行为继续或重犯的任何时间，以书面形式通知分包人解除本合同。

20.3.2 出现下列情况，本分包合同亦随之解除：

（1）发包人与总承包人之间的总包合同解除；

（2）总承包人或分包人发生破产、解散、关闭等形式导致无法实际履行分包合同；

（3）因不可抗力发生导致不可能全面履行本分包合同；

（4）双方协商一致解除合同；

（5） 未经总承包人许可，分包人擅自转让本分包合同有关工程款接受方面的权利和义务；

（6）分包人擅自将本分包合同项下的工作内容进行转包。

20.4 分包合同解除后各自的权利和义务

（1）分包人应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作；

（2）在总承包人要求的期限内分包人将自有机械设备和人员撤出施工场地；

（3）总承包人为分包人撤出提供必要条件，并按合同约定支付已完工程价款；

（4）合同解除后，分包人应继续履行保密义务，分包人不得向任何第三方转让、泄露工程图纸、规范及其他构成分包合同的任何性质的或与分包合同相关的资料和信息（含工程款及保修金的支付）。

（5）过错方应赔偿因合同解除给对方造成的损失。

21. 发包人的干预

鉴于现 (略) 场的行业原则的情形。）

25.16合规条款：

（1）*方承诺，在履行本合同过程中，严格遵守中国反商业贿赂相关法律法规，不实施任何行贿受贿行为。

在不限制上述承诺的前提下，*方保证其自身、其关联方及其各自的权益所有人、董事、管理人员、雇员、代理人、顾问、供应商或分包商，不会为了达成或履行本合同或为了获得不正当利益而直接或间接地给予、承诺或批准给予任何钱款、礼品或其他有价物给以下人员：任何政府官员或职员；任何政党或政治职位候选人；公共国际组织的任何职员或官员；合同相对方、其关联方及任何相关第三方的董事、高管、雇员、代理人或顾问；其他任何有关人员。

（2）*方承诺维持准确的财务记录，真实准确的在财务帐簿中反映其与本合同服务有关的所有费用支出，并妥善保留相关财务凭证。*方同意在*方事先通知下，*方或*方指派的第三方机构可查阅或审核*方与履行本合同相关的财务帐簿及财务凭证，*方有责任予以配合，并对检查结果做出解释。若相关的财务记录不准确，或者出现拒绝提供、隐瞒或者提供虚假信息，或者发现存在行受贿、虚假报销等违规行为的嫌疑时，*方均有权解除合同。此时，*方无权主张*方违约，并应当向*方承担违约金或其他的损害赔偿责任。

*方及其指派的第三方机构对前述记录的查阅或审核严格限于本合同所涉工作范围，且仅为合规检查目的，所列费用应由*方独立承担。但因合规检查发现*方违反本条款项下合规义务时，合规检查费用（包括但不限于聘请第三方费用、差旅费等）由*方承担。

26. 争议的解决方式

双方发生争议时，可以通过协商或调解解决纠纷； 30 日内协商或调解不成的，应选择以下第 （2） 种方式解决：

（1）向 / 仲裁委员会申请仲裁；

（2） (略) 西 (略) 提起诉讼。

本合同项下分包人发生的律师费用由分包人自行承担。

27. 合同生效

本合同自总承包人、分包人双方签名盖章（其中总承包人须加盖 (略) (略) 合同专用章（电子章） ）后生效。

28. 合同份数

28.1本合同正本 2 份，具有同等效力，总承包人、分包人各执 1 份。

28.2本合同副本 4 份，具有同等效力，总承包人 3 份，分包人 1 份。

29. 双方对于本合同的其他约定

29.1 总包单位将为本工程整体购买商业保险，保险费用由中标单位分摊，分摊的保险金额为中标金额的4‰，进场后须将相应保险费 (略) 。

29.2 如遇到疫情，分包单 (略) 昌平区及总包单位要求做好疫情防控工作，费用已包含在合同单价中。总包单位组织的核酸检测、环境检测等属于分包人员及范围内的，需直接向检测单位支付，费用均已包含在合同单价中。

29.3 分包单位必须保证所进场材料复试合格、随机抽检合格（含建委委托第三方随机抽检），如有不合格材料，分 (略) 建委要求将不合格材料无条件退场并更换合格材料，所有损失均由分包承担（含总包工期等窝工损失）；

29.4 分包单位 (略) 建委相关要求，配备完整的项目组织机构， (略) (略) 场行为检查要求，且人员必须到岗履职，如因分包单位原 (略) 建委或其它行政执法部门处罚，所有责任由分包单位负责；

29.5 分包人员进场，必须符合总包现场管理要求，包括安全、质量、文明施工，否则将接受总包处罚；

29.6 所有因分包单位原因产生的质量问题和缺陷由分包单位在总包要求时间内修复、整改完成，发生的一切费用由分包单位负责并承担因此而产的对总包单位的全部连带责任；

29.7 本工程为固定综合单价，最终结算量以图纸计量的工程量为准，最终结算金额为图纸计量工程量*本合同所约定的相应固定综合单价进行结算；

29.8 *方应提供、整理与施工进度同步的各项技术资料。*方应对施工的资料负责，由于*方原因，造成项目部受到建设单位、上级单位处罚的，*方应承担全部责任，*方还将视情节情况予以处罚；*方按每月或施工节点对*方资料进行检查，对*方发现的问题，*方应在规定时间内整改，超过时限规定的，每延迟1天予以扣除5000元的处罚；

29.9 分包人必须配备满足总承包人要求的各节点工期施工阶段的劳动力，如因分包人原因不能满足施工要求的劳动力，总承包人有权就本工程的劳动力进行补充，发生的费用将由分包人双倍支付，结算时在结算工程款中扣除；

29.10 分包人应严格遵守政府有关主管部门对施工场地交通、环卫、施工噪音以及环境保护和安全文明生产等的管理规定，按规定办理有关手续，并承担由此发生的费用；

29.11 施工现场清洁卫生的要求:分包人负责自身工程范围内的清洁卫生，按照建设行政主管部门和相关部门的规定办理，竣工后工程交接前按照要求清理现场，所需费用由分包人承担；

29.12 成品保护:分包人应提供必要的人员、材料和设备用于整个工程的成品保护，包括对已完成的分包人和独立分包人（如果有）的工程或工作的保护，防止任何已完工作遭受任何损坏或破坏。任何未完成的分包人或独立分包人（如果有）的工程或工作的成品保护由相关工程或工作的分包人或独立分包人负责;工作面移交后，分包人负责工程整体的成品保护。成品保护费用已包含在合同总价内；

29.13 如因分包人施工对周边毗邻地区和公共区域(包括周边企业、居民小区等）造成干扰，分包人应针对上述干扰采取相关措施并承担由此发生的费用。分包人应全面了解现场情况，施工期间可能发生的扰民及民扰,其相关费用已含在合同总价内；

29.14 协助*方完成与消防、公安、建委、城管、交通、环卫、防疫、村镇、街道等政府机关及部门的协调工作，采取措施完成上述政府部门相关要求，相关费用已含在合同总价内；

29.15 分包人应对整个现场的施工组织和施工方案的适用性、稳定性和安全性负全面责任。同时根据施工现场的实际情况建立健全各项管理体系；

29.16 分包人作为分包单位，负责在施工期间定期与政府质检部门联络并接受其质量监督。在安排政府质检部门进行本工程阶段性质量核验和竣工质量核验时，分包人除负责做好本职工作以外，还有责任利用其自有资源帮助*方在施工总进度计划规定的时限内实现政府质检部门的核验。分包人因核验拖期而延误的工期不予延长；

29.17 分包人在工程施工中拖延工期，总包单位认为工程进度过慢，无法确保工程按规定的时间完成时，由总包单位向分包人发出要求加快进度的通知，分包人须立即采取必要措施，加快工程进度，确保工程按期完成，分包人无权因采取此种措施而获得任何经济补偿和工期补偿；

29.18 分包人应接受*方和监理单位的指令，严格按照施工图纸、设计变更洽商单、会议纪要、施工及验收规范等进行施工。分包人在保证工程质量和不降低设计标准的前提下，在施工前对施工图纸提出的修改设计、修改工艺的合理化建议，经建设单位、设计单位、监理单位及总包单位同意后实施;若分包人发现施工图中出现错误或明显不合理的情况，应在工程实施前10日通知总包单位及监理单位，并提出相应的处理方案，经建设单位、设计单位、监理单位及总包单位同意后方可实施，若未经同意进行施工的，全部责任由分包人承担；

29.19 分包人现场使用的重要劳动防护用品(安全帽、安全网、安全带、电箱、漏电保护品、扣件临电电缆等)应符合国家及当地政府的相关规定，且须严格按国家及当地政府的相关规定要求执行，否则*方有权停止不符合要求的产品在工地使用；

29.20 分包人主要管理人员（包括项目经理、技术负责人、质量员、安全员等)原则为中标时所确定的项目管理人员，非不可抗力原因*方原则上不支持更换项目主要管理人员；如需更换项目经理、技术负责人、质量员、安全员,应至少提前15天以书面形式通知总包人,并必须征得总包人同意；

29.21 重大节日期间项目部主要管理人员必须在现场值班，否则视同分包人违约，每发生一次将罚款1000元；

29.22 在工程施工过程中以及保修期内，由于分包人原因出现质量问题、安全事故、拖欠工资保险、人员上访等原因，受到报纸、电视等媒体的曝光或受到主管部门的批评，均会给本工程的形象、评价造成损失，均由分包人负担；

29.23 关于扬尘治理的义务a．分包人应通过有效的技术手段和管理措施将施工产生的扬尘控制在相关指标范围内。确保轻集料专业分包工程施工过程中扬尘治理、出工地车辆冲洗车轮、工地洒水压尘、垃圾分类密闭存放，并保证渣土运输车辆符合相关规定要求。b.分包人应在施工期间加强环保意识、保持工地清洁、控制扬尘、杜绝漏洒材料，使得施工现场及周围无扬尘污染。c.分包人临时设施应经*方批准并满足环保要求，并设有专人管理，临时厕所及垃圾站等须于分包人离场前清除所有临时设施包括埋于地下的基础；

29.24 如工程质量保修期内，分包人负责对房屋存在的问题进行整改并承担相关费用。

29.25 分包人自行管理好自有职工，如发生向项目或社会讨薪闹事事件，发生一起项目将处罚分包人5万元，并要求分包单位在12小时内处理好所发生的事件；

30. 特别条款

为更好的履行本合同，*、*双方就本合同订立了“特别条款”（附后），*、*双方就“特别条款”所述全部内容均知晓并自愿履行；该“特别条款”不因本合同的无效、撤销、终止、变更、解除或权利义务转移而无效。

本合同附件：1、合同单价和计量、计价方法

2、法人授权委托书

3、分包工程完工结算单样表

4、电汇申请

5、风险提示书

6、施工现场安全生产管理协议书、施工现场临时用电安全管理协议书、施工现场消防安全管理协议书、机械设备安全管理协议、施工现场环境保护管理协议书

7、分包人对应本分包合同造价的报价明细和报价构成

8、施工方案(可独立提供)

9、分包人营业执照、资质证书及其他证明文件复印件（盖分包人公章，可独立提供）

（盖章页）

总承包人（盖章）： (略) (略)

法定代表人：柳沁

联系地址： (略) 西城区车公庄大街北里56号

联系人：/

联系电话：/

签订时间：2023年08月20日

分包人（盖章）：

法定代表人：

授权委托人：

联系地址：

联系电话：

签订时间：2023年08月20日

附件1

合同单价和计量、计价方法

一、计价方式

本工程采用固定综合单价（请选择一种：固定综合单价/固定总价）方式计价，合同单价和合同总金额将根据下列“计量和计价”要求计算。合同单价包括完成单项工程全部工作内容及所发生的费用。各项合同单价和对应的计量和计价方式是施工合同不可分割的部分，是总承包人与分包人双方办理工程结算的依据。总承包人不再支付合同单价之外的任何费用，除双方另有规定外，合同单价在任何情况下均不再调整。

二、合同单价

1、本合同若为固定综合单价合同，工程量为暂估数量，结算时工程量按合同约定如实调整。

2、本合同若为固定总价合同，在合同执行过程中，如果施工项目发生变更时，单价作为定价参考。

3、总承包人与分包人约定的具体项目计价如下表：

三、计量和计价方式

1、工程量的计算方式按图纸以清单计算规则计量；

2、计价方式：以投标报价工程量清单确定的固定综合单价为准。

3、综合单价中包括完成轻集料专业分包工程所需的一切全部费用。

四、其它补充

1、本分包合同中所述的“不含税固定综合单价”应按照以下含义理解：

A. (略) 场价格；

B.合同综合单价为一次性包死价，即已包含履行该分包合同所需的全部费用，包括人工费、材料费、施工机械使用费、水电费（降水期间降水设备的用电费用不含）、二次搬运费、冬雨季施工费、成品保护费、居民干扰施工降效费、夜间施工增加费、各种措施费、临时设施费、安全文明施工费、现场管理费、企业管理费、利润、节假日施工补助费及加班费、向当地环卫部门、交管部门、城管部门、街道办事处等协调所承担的一切费用、工程所在地各级政府部门和各类相关管理部门的规定收费、分包工程保险费，以及按照合同文件和工程惯例应计入的其他费用等，综合单价在整个工期中固定不变；

C.合同综合单价为按照施工方案的要求应完成的全部工作内容的综合单价，即已包括但不限于完成本分包工程需承担的各级政府管理管辖部门的监管费用，配合其他相关分包单位施工等全部工作内容。

D.分包人已充分考虑并自愿承担了合同价款中存在的工程缺陷、不确定性因素及不可预见的风险（需要分包人进行专项处理的地下障碍物除外）。合同单价所包含的风险范围：合同单价已经包含如下风险因素：（1）本合同签署后人工费用、建筑材料或机械设 (略) 场价格的浮动而产生的风险；（2）由于本合同第10.2条图纸原因而导致的停工、窝工等损失；（3）作为有经验的分包商应该预见到的其它风险因素。

E．分包人对施工场地内、外部状况已全面了解，由此对施工造成的工期延误和费用增加，分包人确认已经包含在合同单价中，分包人承诺不以此作为理由向总承包人提出费用补偿要求或索赔。

F．分包人在本工程所使用的机械、人员、设备等于场外（以施工现场为界）所发生的一切费用或罚款由分包人自行承担，如：机械进出场费、机械进出场途中 (略) 政道路设施、绿地等所发生的补偿费用；因车辆通行给周边居民、社区、交通管理部门、城管部门和环卫部门造成的不利影响，分包人应自行协调并自行承担相关费用；为改变工地出入口的交通条件，分包人所采取的扩路、开口或路面钢板防护等措施费用已经包含在合同单价中。

G．因设计变更出现合同单价中没有的施工项目，总承包人和分 (略) 场价格或参考正在执行的地方建设工程预算定额制定一个合理的单价作为结算依据。

2、本分包合同所述的“固定总价”应按照以下含义理解：

A. 固定总价包括完成本分包工程全部内容所需要的全部费用。总承包人不再支付固定总价之外的任何费用，除总承包分包双方另有规定外，固定总价在任何情况下均不再调整。

B. 不含税固定总价包含：完成承包范围内所需的包括但不限于人工费、材料费、施工机械使用费、水、电费（降水期间降水设备的用电费用不含）、二次搬运费、冬（雨）季施工费（包括所有增加的人工、材料、机械的增加费）、成品保护费、居民干扰施工降效费、夜间施工增加费、各种措施费、临时设施费、安全文明施工费、现场管理费、企业管理费、利润、节假日施工补助费及加班费、向当地环卫部门、交管部门、城管部门、街道办事处等协调所承担的一切费用、工程所在地各级政府部门和各类相关管理部门的规定收费、分包工程保险费，以及按照合同文件和工程惯例应计入的其他费用等等全部费用。

附件2

法人授权委托书

本授权委托书声明：

我 *** 系 *** 公司的法定代表人， (略) 员工 *** (略) 全 (略) (略) 的昌平区北七家镇平坊村PF-04、PF05地块项目（1#住宅楼等49项）一标段工程轻集料专业分包项目相关管理工作，该委托代理人在此项目中所签署的一切文件，我公司均予以承认。 (略) 之间不存在违法转包或分包、联营挂靠或被挂靠等非法关系，若因此产生纠纷侵害总承包人合法权益，我司愿承担全部经济和法律责任。

委托代理人的委托权限为： （请如实选择填写：①业务洽谈、投标文件、合同签订；②作业期间的安全、消防、环境、职业健康等管理工作直至工程竣工；③合同价款领取；④本合同结算工作；⑤其他可自行补充）。

委托代理人无转委托权

特此委托

委托代理人：

性别：

身份证号码：

职务：

授权单位： （盖章）

法定代表人： （签章）

委托期限：

签发日期：2023年08月20日

附件3

附件4

电 汇 申 请（必填）

(略) (略) ：

贵公司选择电汇方式支付款项时，请将昌平区北七家镇平坊村PF-04、PF05地块项目（1#住宅楼等49项）一标段工程轻集料专业 (略) 以下账户，账户信息如下：

账户名称

账 号

银行行号

银行全称

银行所在地 省（市） 市

若以上账户信息变更，我公司将采取签订补充协议方式变更，因提供的账户信息不准确产 (略) 负责。

单位名称（盖章）：

经 办 人：

2023年08月20日

附件5

致分包分供方风险提示书

致：合作单位 （*方单位名称）

为最大限度体现双方交易的诚实信用，防范不必要的经济风险发生，我司特向贵司作如下风险明示：

1. 我公司所有合同的签订以及变更、结算确认的唯一生效印章为：“ (略) (略) 合同专用章”或“ (略) (略) 预（决）算专用章”（印章样式同贵、我两方合同签字盖章页中我方印章），除此之外的包括但不限于项目经理（项目负责人）签字、我司分支机构印章、项目部章、工程技术资料章等任何其他形式的印章，均对双方不发生效力。

2. 我公司签订的所有 (略) 生效印章的纸质书面合同，除此之外的任何人员之间的口头协议、短信、微信以及电子邮件等方式进行的约定，均对双方不发生合同效力。

3. 我公司本合同履行现场指定的收货人为：【李德辉、张建文、张博、赵旭、赵继川】。贵司的结算申请文件及相关证明文件应提交至我司项目部商务部门，由项目部商务经理【贾荣娟】（姓名）和【孟祥宇】（姓名）共同签字接收方为收到该结算申请文件，我司其他任何人员的任何形式的签字不作为我司收到该结算文件的依据。

4. 我司 (略) 其他有关工作人员在签认单、收货单、送货单、进出场单等签署的与合同约定不一致的违约金（或罚金）、利息支付、付款承诺、权利转让、豁免、管辖等任何表述均无效。

5. 本风险提示书作为合同附件。

本风险提示书作为双方于【2023】年【08】月【20】日就【昌平区北七家镇平坊村PF-04、PF05地块项目（1#住宅楼等49项）一标段】工程所签【轻集料专业分包工程】合同的附件与该合同具有同等法律效力。如在合同履行过程中出现与上述1—4项内容不符情况而引发的争议，我公司不承担任何责任，特此提示。

*方：（盖章） 日 期：2023年08月20日

我公司已收到并仔细阅读以上风险提示书，对于风险提示书中所表述的内容均已了解与确认，不存在任何理解歧义。我公司确认，与贵公司之间的合同将严格履行，若出现风险提示书中所反映的有关情形，由我公司自行承担有关的经济损失风险， (略) 损失的，由我公司全部承担。

合作方：（盖章） 法定代表人（或其

授权委托代理人）：（签字或盖章）

日 期：2023年08月20日

附件6-1

施工现场安全生产管理协议书

总包单位（以下简称*方）： (略) (略)

分包单位（以下简称*方）：

工程名称：昌平区北七家镇平坊村PF-04、PF05地块项目（1#住宅楼等49项）一标段

承包形式：劳务专业承包 □

其他专业承包 ? 轻集料专业分包工程

*方在施工现场从事生产经营的人员总数 人

为了切实加强施工现场安全生产管理，依照《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》以及《 (略) 生产安全事故责任划分试行办法》的有关规定，双方本着平等、自愿的原则，签订本协议书。*方和*方均严格遵守本协议书规定的权力、责任和义务，确保施工现场的安全生产。

一、*方的权利、责任和义务：

1.贯彻落实 (略) 有关施工现场安全生产、文明施工的法规和管理规定，对施工现场进行全面的安全生产管理和监督检查。

2.严格审查*方施工资质，不得与不具备施工资质或施工资质与承包内容不相符的分包单位签订合同。

3.提供施工现场安全生产条件。安全防护设施由*方提供的，交付使用前双方要办理交接手续，由* (略) 有关安全标准对*方进行日常监督检查。

4.提供施工用电，并保证符合安全标准。负责提供符合安全标准的施工用电电源到B级配电箱。按照有关安全用电标准对*方的施工用电设施设备进行监督检查，发现隐患责成*方予以整改。

5.督促*方特殊工种操作人员建立档案并在*方备案。

6.对*方施工区域进行安全生产和文明施工检查；及时纠正*方施工人员违章指挥和违章作业行为，并按照有关规定予以查处。对*方施工区域内的重大安全事故隐患，应开具隐患通知单。

7.要求*方提供施工现场《生产安全事故应急救援预案》。

8.建立健全施工现场各项安全生产管理制度。

9.对*方的安全生产培训、劳动保护用品的使用和危险预知工作提出指导意见，并监督落实情况。

10.对*方提出的安全生产要求积极提供帮助。

11.提供施工现场消防安全通道和消防设备、设施。

12.*方发生生产安全事故时提供协助救援服务。

13.对*方开展的安全生产活动提供帮助。

14.由于*方责任造成生产安全事故，导致*方人员伤亡时，由*方承担事故责任和经济责任。

15.由于*方责任造成生产安全事故时，*方有义务协助处理善后事宜。

16.由于双方责任造成的生产安全事故， (略) 政府有关部门的责任划分承担相应的事故责任和经济责任。

二、*方的权利、责任和义务：

1.贯彻落实 (略) 有关施工现场安全生产的法规和管理制度，建立健全安全生产责任制和安全生产管理制度，对分承包施工区域的安全生产管理负全面责任。

2.接受*方的施工资质审查，并负责提供有关资料。严格按照施工资质范围施工，不得承接超资质范围的施工任务。严格遵守《中华人民共和国建筑法》 (略) 有关规定，不得将分承包项目再次转包。

3.服从*方安全生产管理，有权拒绝总承包单位违反安全生产法规的指令。

4.对管辖范围由*方交付使用的安全防护设施（如脚手架、洞口、临边等）的搭设、拆除、维护和改造负有全部责任。必 (略) 有关安全标准并符合总承包单位对施工现场整体安全防护的要求；在搭设、拆除和改造前，必须向总承包单位报告。

5.对管辖范围的施工用电负有全部管理责任。B级配电箱以下部分必须符合有关安全用电标准，有权拒绝不符合安全标准的用电设备从所辖线路中拉接电源。

6.对自行携带和使用的机械设备负有安全管理和维护保养的责任， (略) 有关安全标准。使（租）用大型机械设备时，应在使用前向*方备案。

7.为本单位作业人员提供合格的劳动保护用品，进行危险预知的教育。对特殊工种作业人员进行安全管理，保证特殊工种作业人员持证上岗，负责建立特殊工种作业人员档案，并向*方备案。

8.按照《中华人民共和国安全生产法》 (略) 有关安全管理规定，及时将《生产安全事故应急救援预案》报*方备案。

9. (略) 有关安全管理规定，定期组织对所辖施工区域进行安全生产检查。在安全检查中发现*方管辖范围内的事故隐患，应向*方及时报告。

10. (略) 有关安全管理规定，定期组织安全生产培训教育和安全生产活动。在安全教育或安全活动中如需要可要求*方提供帮助。

11.使用*方提供的安全防护设施设备前，应与*方办理相关手续，并负责使用期间的安全维护。对在使用期间由于管理不善造成的生产安全事故负责。

12.服从施工现场文明施工管理，并负责所辖施工区域内的文明施工管理工作。保证所辖区域消防通道畅通。

13.由于*方责任造成生产安全事故，导致*方或第三方人员伤亡时，由*方承担事故责任和经济责任。*方或第三方有义务负责协助处理善后事宜。

14.于*方责任造成生产安全事故，*方有义务负责协助处理善后事宜。

15.由于双方责任造成的生产安全事故， (略) 政府有关部门的责任划分承担相应的事故责任和经济责任。

16.发生生产安全事故后，必须在1小时内向*方报告， (略) 有关规定向有关主管部门报告。迟报或者隐瞒不报生产安全事故，承担事故的全部责任。

三、补充条款：

补充条款如下：

本协议书一式两份，**双方各保存一份。

本协议与双方签署的合同时效相同。签订合同的同时，签订本协议。双方所签合同到期后，本协议同时终止。

*方单位：（章） *方单位：（章）

项目负责人： 项目负责人：

（项目经理职业印章）

2023年08月20日 2023年08月20日

备注：分包单位应独立提供加盖本单位公章的资质、安全生产许可证、项目经理/施工队长委托书、相关管理人员证书及社保证明

附件6-2

施工现场临时用电安全管理协议书

总包单位：（以下简称*方） (略) (略)

分包单位：（以下简称*方）

工程名称： 昌平区北七家镇平坊村PF-04、PF-05地块项目（1#住宅楼等49项）一标段

为了确保施工现场临时用电安全，防止触电事故的发生，依据《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、建设部《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46—2005）、《建筑施工安全检查标准》（JGJ59—2011）及《 (略) 建设工程施工现场安全防护、场容卫生及消防保卫标准》（DB11/945-2012）的有关规定签订本协议书。*方和*方应当按照各自职责，对建设工程临时用电进行监督管理，严格遵守本协议书规定的权利、责任和义务，保障施工现场临时用电安全。

一、*方的权利、责任和义务

1、贯彻落实 (略) 施工现场临时用电的有关规定。负责对施工现场临时用电进行全面监督、管理，并对施工现场临时用电进行安全检查和指导。

2、审阅*方临时用电申请，并把*方临时用电安全技术措施和电气防火措施进行备案。

3、负责提供施工电源，并把施工电源送到（经双方共同验收）符合安全标准的B级配电箱。并对*方的使用情况进行监督检查。

4、向*方提供电源时，应与*方办理交接验收手续。

5、按照有关临时用电标准对*方的临时用电设备、设施进行监督和检查。发现*方在临时用电中存在隐患必须责成*方予以整改。并监督整改落实情况。

6、对*方特种作业人员的花名册、操作证复印件及培训记录进行存档备案。未经安全生产教育培训和无证人员，不得上岗作业。

7、现场发生触电事故时，经主管部门鉴定属于*方临时用电线路和设施问题或管理不善造成的事故，由*方负全责。

二、*方的权利、责任和义务

1、严格执行 (略) 施工现场临时用电的有关技术规范和安全操作规程，对施工区域内自行管辖的临时用电负全面管理责任。

2、向*方提供书面的临时用电申请。设备设施需要增容时，必须重新办理用电申请手续。

3、保证B级配电箱以下管辖区域内各种用电设备、设施完好，临时用电设施和器材必须使用正规厂家的合格产品，严禁使用假冒伪劣等不合格产品。加强维护保养工作，严禁各种机电设备带病运行。保证临时用电符合有关安全用电标准。

4、执行临时用电安全技术交底制度，对施工区域内自行管辖的操作人员进行临时用电安全技术交底，避免违章指挥、违章操作和误操作，确保安全用电。

5、在使用*方提供临时电源时，对不符合临时用电标准的电源，对*方提出整改意见。有权拒绝在不符合临时用电标准的电源上拉接电源。对*方在安全检查中提出的关于临时用电方面存在的问题或隐患，必须按要求认真落实整改。

6、对特种作业人员进行上岗前的职业技能、安全生产等方面的培训，未经安全生产教育培训及培训不合格和无证人员，不得上岗作业。特种作业人员必须依照有关规定持证上岗。向*方提供特种作业人员花名册、操作证复印件和培训记录。

7、现场发生触电事故时，经主管部门鉴定属于*方因违反上述协议和违章指挥、违章操作，对提供的电源线路设施未经*方同意擅自拆、改、接，不服从*方管理造成事故的，由*方负全责。

三、争议

当*、*双方发生争议时，可以通过*、*双方上级主管部门协商解决，若达不到一致意见时，按市政府有关部门认定结果执行。

四、双方有关未尽事宜补充条款

补充条款如下： 符合国家、 (略) 、昌平区、项目部安全管理要求。

本协议书一式两份，*、*双方签字盖章立即生效，各保存一份。

本协议书自签字之日生效至工程完工终止。

总包单位：（盖章） 分包单位：（盖章）

负责人签字： 负责人签字：

2023年08月20日 2023年08月20日

附件6-3

施工现场消防安全管理协议书

总包单位（以下简称*方） (略) (略)

分包单位（以下简称*方）

工程名称：昌平区北七家镇平坊村PF-04、PF-05地块项目（1#住宅楼等49项）一标段*方 消防安全责任人： 贾荣娟 管理人： 付滨

消防安全管理人员： 刘义

*方 消防安全责任人： 管理人：

消防安全管理人员：

为了加强和规范施工现场消防安全管理，落实逐级消防安全责任制，依据《中华人民共和国消防法》、《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》（公安部61号令）、《 (略) 建设工程施工现场消防安全管理规定》、《 (略) 消防安全责任监督管理办法》等法律、法规，本着“谁主管，谁负责”的原则，签订本协议书，双方应严格遵守和执行本协议书规定的权力、责任和义务，确保施工现场的消防安全。

一、*方的权力、责任和义务

1、贯彻落实 (略) 有关施工现场消防安全法规和总包的消防安全管理制度，总包单位对施工现场、生活区的消防安全负总责，对施工现场、生活区的消防安全进行全面管理、监督、检查和指导。

2、运用多种形式开展经常性的消防安全宣传教育，对现场所有人员每年至少进行一次消防安全培训，并有培训记录和登记；对采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备有火灾危险的，要对从业人员进行专门的消防安全教育和培训；对不接受培训、教育、考核或考核不合格以及经审查有其它不符合规定要求的人员，有权拒绝其进入施工现场或清退出现场。

3、建立健全各项消防安全管理制度和操作规程，并督促落实。明确逐级和岗位消防安全职责，确定现场各栋号、分包、外包单位和各职能部门、各工种和各区域、层段等各级别和岗位的消防安全责任人；建立健全施工现场各级消防安全组织机构和义务消防队组织；对重点工种人员如电气焊人员、防水作业人员进行登记，建立档案。

4、严格落实有关动用明火的管理制度。施工现场动用明火，应当按照规定事先办理审批手续；用火操作前，须对*方电气焊工作业人员以班组或分包为单位进行用火操作交底，填写当日《用火申请审批表》，由*方项目主管负责人签字。开具用火证人员必须由项目安全总监担任；开具动火证时应严格把关，根据施工情况提出有针对性的防火措施。高层、外檐和孔洞周围作业，必须要求*方和有关作业人员配备接挡工具，并在动火证上注明具体要求和措施。有防水施工和火灾、爆炸危险作业的，应停止各种明火作业。

5、负责对*方在施工现场、生活区的用火、用电、使用易燃易爆化学危险物品、防水作业及材料存储进行审查、批准和监督、检查。做到工程内不设置宿舍和住人，不做仓库使用和存放易燃易爆化学危险物品及易燃可燃材料；对违章指挥、违规操作等违章、违纪行为进行制止、纠正，并按有关规定进行处理。

6、负责在施工现场、生活区内，按有关规定设置、配备相应的消防设施和灭火器材，设置消防应急疏散通道和指示标志；制定整体的灭火和应急疏散预案，并至少每半年进行一次演练。

7、定期召开施工现场消防安全会议，组织防火检查,督促落实火灾隐患整改；有针对性地部署做好防水施工、聚苯保温材料使用、冷却塔、贵重机器设备（电梯、冷水机组、空调机等）安装以及装修等各阶段的防火工作；协调和处理本施工现场的有关消防安全问题。

8、要求*方提供施工作业和生活住宿方面的消防应急预案。

9、发生火灾，应及时报警、迅速组织扑救和人员疏散。紧急情况下*方有权调用*方的相关人员及物资。

10、积极配合各级消防监督检查机关进行消防安全检查，参与对火灾事故的调查、处理。

二、*方的权利、责任和义务

1、贯彻落实各级政府及相关部门有关施工现场消防安全的法规和总包的消防安全管理制度，对所属施工区域、生活区宿舍的消防安全管理负全面责任。

2、负责建立健全本单位的防火组织及义务消防队组织，明确消防安全责任人、消防安全管理人、专兼职消防管理人员。按照*方的要求提供施工人员花名册及特殊工种的证件复印件及有关资料，在本施工区域内，尤其是重点部位按规定配备相应的灭火器材，并保证灵敏有效。

3、电气焊等特种作业人员必须持证上岗。用火操作前，必须到*方用火审批部门办理动火证，不得由他人代理。在操作中应确保高层、外檐和孔洞周围作业对电气焊割产生的火花、焊渣有接挡和封堵措施，并避免与防水施工、冷却塔安装等易燃危险性作业同时交叉进行；要清除周围易燃可燃物，配备灭火器材或灭火用水，设专人看火监护。禁止非焊工进行电气焊操作。

4、负责对本单位在施人员进行消防法规、制度、操作规程和施工现场火灾危险性教育；进行报火警、扑救初起火灾和自救逃生知识、技能教育。对施工现场采用的新工艺、新技术、新材料或使用的新设备必须了解、掌握其安全消防技术特性，经培训教育后方可上岗作业。在消防安全教育或安全活动中，可要求*方提供帮助。

5、 (略) 有关规定，工程内不准作为仓库使用，不准存放易燃、易爆化学危险物品和易燃可燃材料，不得在建设工程内设置宿舍。*方指令*方违反上述规定的，*方有权拒绝。在建设工程外设置宿舍和库房的，禁止使用可燃材料做分割和围挡。严禁在宿舍内私接乱拉电线，严禁使用“热得快”、电饭锅、电褥子等电热器具；使用液化石油气应经*方批准，并办理合格证。*方使用或存储易燃易爆化学危险品，应向*方有关部门提出申请，经*方批准和登记，并有可靠的防火安全措施后才准许使用和存储。

6、负责所在施工区域及所属生活区宿舍内的消防安全管理，制定消防应急预案，保证所施工区域内的消防设施、器材等完好无损、灵敏有效，确保消防应急通道畅通，并有权拒绝*方违反消防安全法规的指令。

7、经常进行自我防火安全检查，及时制止、纠正各种违章用火、用电和违章操作行为，在防火安全检查中发现的消防隐患及问题，应及时整改或采取必要的安全措施，并及时通报*方有关部门共同协商解决，消除消防隐患。

8、积极配合、服从各级消防机关、部门及*方的消防安全监督、检查和管理，对于查出的防火安全问题及时进行整改，并将整改情况书面报*方备案。

9、发生火灾事故，立即向*方报告，并迅速组织扑救，事后积极协助有关部门进行调查，迟报或隐瞒不报造成严重后果的，要承担相应责任。

10、因*方责任造成的火灾事故，导致*方或第三方人身伤亡和经济损的，*方承担全部经济损失和法律责任。

三、补充条款：

补充条款如下：

本协议书一式两份，**双方各执一份。

本协议与合同同时签订，自签订之日起生效，合同到期后，本协议同时终止。

*方单位：（章） *方单位：（章）

项目负责人签字： 项目负责人签字：

2023年08月20日 2023年08月20日

附件6-4

机械设备施工安全协议

*方（总包单位）： (略) (略)

*方（分包单位）：

为了保证施工现场的机械设备安全施工，明确双方安全职责，*、*双方签订合同的同时，特签订本安全协议，双方必须严格遵守执行。

一、基本情况：

机械名称及型号： /

使 用 期 限：

使 用 地 点；

二、协议内容：

1、 **双方必须认真贯彻执行国家和上级劳动保护部门、安全生产主管部门颁发的有关安全生产、消防保卫工作的方针、政策，严格执行有关劳动保护法规、条例、规定。

2、*方在设备的使用过程中，如有发现危及安全施工的机械故障时，应立即停止使用，及时通知*方进行抢修，确保机械设备在性能良好的情况下使用。

3、在设备使用前，*方应指派专人对设备的整体状况、安全系统实施进行验收，如不合格影响施工安全的设备，严禁操作使用。

4、*方的操作人员进场后应当由*方管理人员进行教育交底后方可进行作业。

5、*方负责机械设备进退场运输过程中的交通安全管理工作，使设备安全运到*方施工现场。

6、*方所提供的机械设备，各种安全设施必须齐全、完整、机械性能良好，并负责定期对设备进行维护保养。

7、*方提供的机械设备应配定机械操作人员，并不得随意调动，如有调动需告知*方机械管理人员。定机的操作人员必须持证上岗，必须严格遵守安全操作规程，遵守施工现场有关规定，听从机械管理人员及安全员的指导，不得野蛮作业和违章操作，并应了解自己的作业环境。由于违章操作而造成机械设备及人身伤亡事故或影响工程进度的，均由*方负全部责任。

8、特种机械操作人员必须执行国家《特种作业人中安全技术培训考核管理规定》，经省、市、地区的特种作业安全技术考核站培训考核后持证上岗，并按规定定期审证。中、小型机械的操作人员必须按规定做到“定机定人”和持证操作；严禁违章，无证操作；严禁不懂电器、机械设备的人，擅自操作使用电器、机械设备。

9、*方提供的设备在施工期间内，必须保持设备良好、整洁。如夜晚施工，*方需提供足够的照明条件方可进行施工。*方应派专人进行旁站监督，严禁违章作业，司机发现违章指挥应加以制止并停止工作上报项目部管理人员。

10、司机在施工作业前对施工开挖区域进行确认以免损坏地下管线、电缆等物，如有损坏由司机负责。

11、下班后，司机应将机械停放在平稳的地方，并将机械设备处于安全状态。妥善保管机械，如发现丢失损坏*方不负责任。

12、*方人员 (略) (省、市)治安处罚条例，禁止赌博、酗酒、偷盗、打架斗殴和影响生产、生活秩序的行为，如*方发现，有权利制止*方人员的不安全行为；如发生大规模的打架、斗殴等事件，*方有权利上报地方派出所，对于滋事人员将由司法部门处理。

13、本协议经双方签字盖章有效，一式两份，*、*双方各执一份。

14、本协议自签订之日起生效，*、*方双方必须严格执行，由于违反本协议而造成伤亡事故，由违约方承担一切经济的损失。

*方单位：（盖章） *方单位：（盖章）

项目负责人签字： 项目负责人签字：

2023年08月20日 2023年08月20日

附件6-5

施工现场环境保护管理协议书

总包单位：（以下简称*方） (略) (略)

分包单位：（以下简称*方）

工程名称：

为加强施工现场环境保护管理，认真执行、贯彻落实国家、市建委、 (略) 的有关环境保护法律、法规和管理要求。依据《中华人民共和国环境保护法》的有关规定。确保施工现场环境保护工作始终保持良好状态，双方本着平等、自愿的原则，签订本协议书。*方和*方应当按照各自职责，对施工现场各自施工区域的环境保护进行监督管理，严格遵守本协议书的权利、责任和义务，建立起相互理解信任，相互支持配合的良好关系，保障施工现场环境保护工作顺利进行。

一、 *方的权利、责任和义务：

1、贯彻落实国家、市建委、 (略) 有关施工现场环境保护的管理规定，落实责任制和健全规章制度。加强对分包的管理，负责对施工现场环境保护进行全面监督、管理，并对施工现场环境保护工作进行检查和指导。

2、施工现场周边必须进行围挡，现场大门和围挡要牢固、整齐、美观、规范。现场清洁、整齐，主要道路硬化，有排水措施。

3、建筑垃圾、生活垃圾分类存放，并应及时清理。现场出入口要设置洗车池，确保车轮不带泥沙上路。

4、遇有四级以上大风天气时停止土方和拆迁施工，并做好遮盖工作，采取有效扬尘防治措施。

5、施工现场存放水泥、砂石、灰土等物料要采取有效防尘措施，堆放整齐，并配备相应的洒水设备，及时洒水降尘。

6、搅拌机前台、砼泵、车辆清洗处应设沉淀池，存储和使用油料要有防止污染土壤、水体措施。食堂污水应有隔油池，定期掏油。人为活动噪声应有控制措施。

7、由于没有贯彻落实国家、市建委、 (略) 有关施工现场环境保护的管理规定，未落实责任制和规章制度。对施工现场环境保护没有进行全面监督、管理、检查和指导。被上级部门曝光、批评及罚款，或对施工现场造成不良影响，由*方负责。

二、 *方的权利、责任和义务：

1、贯彻落实国家、市建委、 (略) 有关施工现场环境保护的管理规定，落实责任制和健全规章制度。服从总包管理，对所属施工区域、生活区宿舍的环境保护管理工作负全面责任。

2、进入现场施工必须按照总包对环境保护管理的要求施工，施工区和生活区域有明确的划分，及时清运施工、生活垃圾，清理施工垃圾要搭设封闭式垃圾通道或用容器吊运，不能将施工垃圾凌空抛撒。

3、施工现场要防止扬尘，运料汽车出现场大门必须有人冲洗车轮泥土，严禁车轮带泥土驶出施工现场。施工现场应有专人负责保洁工作，配备相应的洒水设备。

4、四级以上风应停止土方作业，并及时、快速清扫道路，加大对路面洒水、清扫的频次，减少扬尘污染。施工现场土方、砂、灰堆必须覆盖。

5、水泥等可能产生尘土污染物的建筑材料及垃圾要集中存放在库房或严密遮盖。存储和使用油料应有防止污染土壤、水体和跑、冒、滴、漏措施。

6、施工现场强噪声机具应采取有效封闭措施，人为活动噪声控制措施合理、有效、现场无违章现象。必须严格控制作业时间，一般不超过22时，对人为的施工噪声应有降噪措施和管理制度。

7、由于没有贯彻落实国家、市建委、 (略) 有关施工现场环境保护的管理规定，未落实责任制和规章制度。对所属施工区域、生活区宿舍的环境保护管理工作没有全面负起责任。被上级部门曝光、批评及罚款，或对施工现场造成不良影响，由*方负责。

三、补充条款：

补充条款如下：

本协议书一式两份，*、*双方签字盖章立即生效。各保存一份。

本协议书自签字之日生效至工程竣工终止。

总包单位：（盖章） 分包单位：（盖章）

项目负责人签字： 项目负责人签字：

2023年08月20日 2023年08月20日