2015年校安工程（9）招标公告



 
(略) 2015年校安工程（9）
二十标段

招 标 文 件

招标编号：WH2015BA145-1

招标人： (略) 舍安全工程工 (略)
招标代理：安 (略) 有限公司
 2015年5月
 
目  录
第1章 招标公告 2
第2章 投标人须知 5
第3章  评标办法 26
第4章  工程量清单 36
第5章  图纸、技术标准和要求 78
第6章  投标文件格式 80
第7章  合同条款 114
第8章  招标人、招标代理机构、 (略) 文件的意见 141

 
招标时间安排表
序号 内   容 时   间
（ (略) 时间） 备  注
1  (略)   * 日 本招标公告同时在、中 (略) 、 (略) 招 (略) 、 (略) (略) 、 (略) 公 (略) 、 (略) 、五河公 (略) (略) 上发布。
2 招标文件下载  * 日以后 登录五河公 (略) “招标文件、图纸下载”栏，自行下载，潜在投标人未及时下载责任自负
3 现场勘察  自行踏勘
4 招标投标预备会  不召开
5 疑问提交  * 日前 传真至0552－ *** ，并同时将电子版发至 * q.com邮箱
6 疑问答复  * 日  (略) 公 (略) 、 (略) 采购栏、五河公 (略) 发布， (略) 查询下载，招 (略) 通知
7 招标控制价  * 日  (略) 公 (略) 、 (略) 采购栏、五河公 (略) 发布， (略) 查询下载，招 (略) 通知
8 投标文件提交截止时间及地点  * 日上午9:00  (略) 公 (略) 开标室（一）（ (略) 南新 (略) 二楼）
9 开标时间及地点  * 日上午9:00  (略) 公 (略) 开标室（一）（ (略) 南新 (略) 二楼）
10 其他  招标人如果决定推迟提交投标文件截止日期， (略) 有投标人

第1章 招标公告
(略) 2015年校安工程（9）招标公告
发布日期： * 日
1.招标条件
(略) 2015年校安工程（9）（以下简称本工程）已具备招标条件。安 (略) 有限公司（ (略) 代理机构） (略) 舍安全工程工 (略) （ (略) 人）的委托， (略) 。
2. (略) 范围
2.1工程概况： (略) 2015年校安工程（9）共分为三个标段，分别为：
二十标段： (略) 双忠庙镇孙湖小学综合楼工程，框架结构，地上二层，建筑面积为671平方米， (略) 文件。
二十一标段： (略) 双忠庙镇白墩小学综合楼及沥 (略) 工程，综合楼为框架结构，地上一层，建筑面积为274平方米， (略) 文件。
二十二标段： (略) 双忠庙镇蔡湖小学、双忠庙镇大荣小学、双忠庙镇打鸡庙小学及武桥镇 (略) 小学共490米沥 (略) 工程， (略) 文件。
2.2计划工期：二十标段为90个日历天；二十一标段为90个日历天；二十二标段为60个日历天。
3.投标人资格要求
3.1二十标段、二十一标段投标人须具有有效的独立法人资格、建筑工程（房屋建筑工程）施工总承包三级及以上资质（其中二十一标段沥 (略) 工程施工企业须具有有效的市政公用工程施工总承包三级及以上资质，可以分包），安全生产许可证、良好的财务状况、企业信誉，自 * 日以来具有类似工程施工业绩（类似工程指承担过单体建筑面积500平方米及以上的房屋建筑工程,以竣工验收报告载明的时间为准，下同）；
3.2二十二标段投标人须具有有效的独立法人资格、市政公用工程施工总承包三级及以上资质，安全生产许可证、良好的财务状况、企业信誉；
3.3投标人拟任项目经理必须是投标人本单位正式工作人员；二十标段、二十一标段具有有效的建筑工程专业二级及以上注册建造师资格和有效的安全生产考核合格证书，在本工程投标截止时间止无在建工程，自 * 日以来具有类似工程施工业绩；二十二标段具有有效的市政公用工程专业二级及以上注册建造师资格和有效的安全生产考核合格证书，在本工程投标截止时间止无在建工程；
3.4授权委托代理人必须是本工程拟任项目经理；
3. (略) 政区域内（一市三县）未被限制投标；
3.6同一投标人可同时投三个标段，但只能在一个标段被推荐为中标候选人；
3.7本次招标不接受联合体投标，实行资格后审。
4.招标文件下载
4.1招标文件下载时间： * 日以后，登录五河公 (略) “招标文件、图纸下载”栏，自行下载，潜在投标人未及时下载责任自负；
4.2招标文件（电子版）售价：每标段每套人民币 * 佰元整（￥400.00）， (略) 缴纳，售后不退。
5.投标文件提交及开标时间、地点
投标文件提交截止及开标时间：详见招标文件；地点： (略) 公 (略) 开标室（一）（ (略) 南新 (略) 二楼）。
6.发布公告的媒介
本招标公告同时在、中 (略) 、 (略) 招 (略) 、 (略) (略) 、 (略) 公 (略) 、 (略) 、五河公 (略) (略) 上发布。
7.联系方式
招 标 人： (略) 舍安全工程工 (略)
地    址： (略) 新政府办公大楼
联 系 人：张先生
联系电话： ***
招标代理机构：安 (略) 有限公司
地    址： (略) 省 (略) 市胜利东路1516号三楼305室
联 系 人：郭工
电    话：0552－ *** ***
传    真：0552－ ***
Email： * q.com

(略) 2015年校安工程（9） (略)
(略) 舍安全工程工 (略) 的委托，安 (略) 有限公司对 (略) 2015年校安工程（9） (略) 。 (略) 做如下变更：
1、修改内容
原招标公告中：
4.1招标文件下载时间： * 日以后，登录五河公 (略) “招标文件、图纸下载”栏，自行下载，潜在投标人未及时下载责任自负；
现修改为：
4.1招标文件下载时间： * 日以后，登录五河公 (略) “招标文件、图纸下载”栏，自行下载，潜在投标人未及时下载责任自负；
2、原招标公告其他内容不变。

(略) 舍安全工程工 (略)
                                   * 日

第2章 投标人须知
投标人须知前附表
    条 款 名 称 编 列 内 容
1.1.2 招标人 名    称： (略) 舍安全工程工 (略)
地    址： (略) 新政府办公大楼
联 系 人：张先生
联系电话： ***
1.1.3 招标代理机构 名    称：安 (略) 有限公司
地    址： (略) 省 (略) 市胜利东路1516号三楼305室
联 系 人：郭工
联系电话：0552－ *** ***
1.1.4 项目名称  (略) 2015年校安工程（9）
1.1.5 建设地点  (略) 双忠庙镇境内
1.2.1 资金来源 中央专项资金
1.2.2 资金落实情况 已落实
1.3.1 招标范围  (略) 双忠庙镇孙湖小学综合楼工程施工，框架结构，地上二层，建筑面积为671平方米， (略) 文件第4章和第5章。
1.3.2 招标控制价  * 日在 (略) 公 (略) 、 (略) 采购栏、五河公 (略) ， (略) 查询下载，招 (略) 通知。 (略) 控制价。
1.3.3 计划工期 计划工期： 90个日历天
计划开工日期：具体开工时间以监理人下达的开工通知为准。
1.3.4 质量要求 合格
1.4.1 投标人资格审查方式 资格后审
1.4.1.2 投标人资质条件、能力和信誉 1、投标人须具有有效的独立法人资格、建筑工程（房屋建筑工程）施工总承包三级及以上资质，安全生产许可证、良好的财务状况、企业信誉，自 * 日以来具有类似工程施工业绩（类似工程指承担过单体建筑面积500平方米及以上的房屋建筑工程,以竣工验收报告载明的时间为准，下同）；
2、投标人拟任项目经理必须是投标人本单位正式工作人员，具有有效的建筑工程专业二级及以上注册建造师资格和有效的安全生产考核合格证书，在本工程投标截止时间止无在建工程，自 * 日以来具有类似工程施工业绩；
3、授权委托代理人必须是本工程拟任项目经理；
4、 (略) 政区域内（一市三县）未被限制投标；
5、同一投标人可同时投三个标段，但只能在一个标段被推荐为中标候选人；
1.4.2 是否接受联合体投标 不接受
1.9.1  (略)  不组织
1.10.l 投标预备会 不召开
1.11 分包 不允许
2.1 构成招标文件的其他材料 图纸（另册）
2.2.l 投标人提出问题的截止时间  * 日前传真至0552－ *** ，并同时将电子版发至 * q.com邮箱。
2.2.2 招标文件澄清、修改的发布形式  * 日在 (略) 公 (略) 、 (略) 采购栏、五河公 (略) ， (略) 查询下载，招 (略) 通知。
3.1.1 构成投标文件的其他材料 ∕
3.3.1 投标有效期 60个日历天
3.4.l 投标保证金 1、 投标保证金的数额：人民币 * 万 * 仟元整（¥18000.00）
2、投标保证金的提交形式：电汇或转账方式，从投标人基本账户电汇或转账到以下指定账户：
户    名： (略) 国 (略)
(略) ： (略) (略)
账    号： ***
3、未中标的投标人的投标保证金将在评标结果公示期满后五日内退回其基本账户，中标候选人的投标保证金在发出中标通知书后五日内退回其基本账户， (略) 人签订合同后五日内退回其基本账户。
温馨提示：投标保证金 (略) 自动收退系统收退，请潜在投标人认真填写、核对相关信息。如投标人未按上述规定提交投标保证金， (略) (略) 理。对未中标的投标人的投标保证金退回不需要投标人前来办理，对中标人的投标保证金退回须由中标人法定代表人或其授权委托代理人（持法定代表人签名并加盖公章的授权委托书）前来办理。
3.5.2 银行资信证明要求 ∕
3.5.3 近年完成的类似项目的年份要求  * 日以来
3.5.5 近年发生的诉讼及仲裁情况的年份要求  * 日以来
3.5.7 资格审查的其他资料 ∕
3.6 是否允许提交备选投标方案 不允许
3.7.3 投标文件的签字盖章 投标文件应用不褪色的材料书写或打印， (略) 文件规定的格式由投标人的法定代表人或其授权委托代理人签字和盖投标人单位公章。授权委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书（签字，不得使用签名章或印鉴章）。投标文件中的投标函和已标价工程量清单须逐页加盖中华人民共和国注册造价工程师章或全国建设工程造价员专用章。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况， (略) 应加盖单位公章或由投标人的法定代表人或其授权委托代理人签字确认。副本可以为正本的复印件。
3.7.4 施工组织设计是否采用“暗标”评审方式 不采用
3.7.5 投标文件电子版要求 无
3.7.6 投标文件 正本一份，副本二份，签订合同时中标人须另加四份投标文件副本和一份与投标文件内容一致的已标价的工程量清单软件电子版一份。
4.1.2 封套上写明 招标人的名称： (略) 舍安全工程工 (略)
投标人的名称：            
               （项目名称）   (标段)投标文件
在 * 日上午9:00前不得开启
4.2.1 投标截止时间 投标截止时间： * 日上午9:00（ (略) 时间）
4.2.2 提交投标文件地点 提交投标文件地点： (略) 公 (略) 开标室（一）（ (略) 南新 (略) 二楼）
4.2.3 投标文件是否退还 不退还
5.1 开标时间和地点 开标时间：同投标截止时间
开标地点：同提交投标文件地点
5.2 开标程序 1、密封情况检查：由抽签确定的2名投标人代表检查投标文件的密封情况(如投标人少于或等于5家的，由全体投标人代表共同检查；如投标人大于或等于15家的，由监督人抽签确定)。
2、开标顺序：按二十标段→二十一标段→二十二标段，每标段投标文件按提交的逆序开启。
3、抽签确定一名投 (略) 抽取评标基准价下浮系数，评标基准价下浮系数取值范围为-0.5%、0%、0.5%、1%、2% 。
7.2 中标候选人公示 1、招标人将在、 (略) 招 (略) 、 (略) 公 (略) 、 (略) 采购栏、五河公 (略) (略) (略) 推荐的中标候选人， (略) 通知未中标的投标人。
2、公示期满后，未发现预中标人在招投标活 (略) 为的，招标人将向中标人发出中标通知书。
7.4 履约担保 履约担保的形式：履约保证金
履约担保的金额：中标价的10%
(略) 人指定账户，一律不接受任何其他组织和个人提交。
履约保证金在项目验收合格后五个工作日内退回到中标人基本账户。不按要求交纳的视为自动放弃中标资格，不能完全履约的，招标人不予退还履约保证金。
10 需要补充的其他内容
10.1 投标截止时间前，招标代理机构项目责任人凭投标人投 (略) 回单接收投标文件。
10.2 一、投标人参加开标会时须提交以下有效资料原 (略) 监督人员查验:
1、法定代表人参加投标的应提供法定代表人身份证明及本人身份证；
2、授权委托代理人投标须提供法定代表人授权委托书及授权委托代理人本人有效身份证。
二、投标人参加开标会时应携带以下有效资料 (略) 查验（因未提交有效原件而否决其投标，后果自负）：
1、企业资质证书副本；
2、企业法人营业执照副本；
3、投标人基本账户开户许可证；
4、安全生产许可证副本；
5、拟任项目经理注册建造师证书；
6、拟任项目经理安全生产考核合格证书（B证）；
7、 (略) (略) 保基金征缴机构出具的投标人为拟任项目经理缴纳的 (略) 保证 (略) 在 (略) 门出具的项目经理无在建工程证明文件（以发出中标通知书的时间为准。在评标结果公示期至合同签订日若被查实项目经理在本工程投标截止时间止有在建工程，招标人将取消其中标人或中标候选人资格；在合同实施期间， (略) 为，招标人有权从工程支付款或履约保证金中扣除不超过合同总价款的10﹪的金额作为违约金， (略) 招 (略) 将 (略) 为记录和黑名单）；
8、投 (略) 转账回单；
9、投标人和项目经理业绩证明材料（中标通知书和竣工验收报告或合同协议书和竣工验收报告，以竣工验收报告载明的时间为准）。
投标人应将以上原件放入一个档案袋中，并在档案袋外 (略) 提供原件的明细登记表。（见本章附件四）
10.3 若在评标结果公示期至合同签订日发现投标人投标中提供了虚假资料，招标人有权取消其中标人或中标候选人资格；若在合同实施期内发现投标人提供了虚假资料，招标人有权从工程支付款或履约保证金中扣除不超过合同价10%的金额作为违约金。 (略) 招 (略) 并将 (略) 为记录和黑名单。
10.4 中标后须将拟任项目经理的注册建造师执业资格证书及安全生产考核合格证书原件，由招标人押证保管，待工程完工后退还。 (略) 人出具的押证证明（附证书复印件并加盖单位公章）到 (略) 办理中标通知书备案。开工前,招标人将对中标人拟派的施工员、安全员、材料员、 (略) 押证管理,待工程完工后退还（ (略) (略) 备案，招标、中标单位将 (略) 为记录和黑名单）。
10.5 1、投标人一旦中标，所报的本项目的项目经理（注册建造师）、 (略) 技术负责人、施工员、安全员、材料员、质检员及施工机械等在整个项目施工期内必须在位。项目经理（注册建造师）、 (略) 人书面同意，中标人不得更换上述人员，否则招标人有权终止合同。由此造成的损失， (略) 人造成的损失。
2、中标人不得擅自更换资格审 (略) 报项目经理（注册建造师） (略) 技术负责人、施工员、安全员、材料员、质检员。确需更换时，须按2万元/ (略) 人同意，更换后人员不得低于中 (略) 报人员资质和技术水平。招标人如认为有必要，可要求对上 (略) 分人员作出更好的调整。
3、中标人未能按照承诺到岗尽职的，招标人将视情况严重程度对 (略) 理，给予警告并发出整改通知。如仍未及时整改，招标人有权责令其停工整改、直至终止合同，引进新的承包商。招标人还将停止支付工程款项， (略) 人的有关损失或工期延误的损失，并就此向中标人索赔。
10.6 1、 (略) 采购的材料应满足设计和规范要求的质量等级，并须按有关技术规范要求对 (略) 检验。 (略) 人和监理单位按设计规范及投标文 (略) 认可（ (略) 耽误的工期时间，由招标人负责；因不报认可造成的影响，由中标人承担）。如招标人和监理单位对某种或某些材料的质量与设计和规范要求有异议，有权提出停止使用的要求，中标人必须服从该要求。若该材料经法 (略) 门鉴定确有质量问题，由此而发生的一切费用由中标人自负。
2、 (略) 采购的材料质量引起的工程质量问题由 (略) 造成的一切损失。
3、如招标人对工程质量有特殊需求的，应按程序办理设计变更并对主要设备及材料应提供不少于三个参考品牌。
10.7 1、 (略) (略) (略) (略) 缴纳的费用均由投标人摊入各工程细目单价中。
2、 (略) 代理机构缴纳，本项目招标代理服务费按工程中标价的0.7%收取，定招标代理服务费由中标人支付； (略) 失败，委托人采取直接签订合同方式确定合同对象时， (略) 代理服务费的80%。 (略) 代理机构出具的发票领取中标通知书。
3、工程量清单及控制价编制费用按照中标价乘以相应档次固定费率计算，列入工程投标报价，由中标人在领取中标通知书前支付给工程造价编制机构。（见第4章 (略) 政府投资项目工程量清单及控制价编制分档费率表）
10.8 本次评标的顺序为：二十标段→二十一标段→二十二标段。对于先评标段的投标文件，若投标人已被推荐为第一中标候选人，则在其他标段将不再推荐为中标候选人；若投标人在先评标段被推荐为第二中标候选人，在后评标段被推荐为第一中标候选人，则先评标段第二中标候选人的资格被取消， (略) 将依次推荐其他投标人为第二中标候选人；若同一投标人同时被推荐为两个及以上标段的第二中标候选人，则只能按评标顺序确定为一个排序在前的标段的中标候选人，其他标段将依次确定其他投标人为中标候选人。
10.9 投标人的法定代表人或其授权委托代理人的通讯联系方式必须在投标文件中真实提供，确保畅通。如不真实提供或者不能畅通，对中标人从其履约保 (略) 罚 (略) 为记分公示，对未中标的投标人按投标 (略) 为记录和黑名单。
中标通知书及合同备案，依照法律规定办理， (略) 人出具的备案函及相关证件（中标人经法定代表人签名的授权委托书、法定代表人证明、身份证等）到 (略) 办理。
 
1. 总则
     1．1项目概况
1.1.1根据《 (略) 投标法》、《 (略) 投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定， (略) 条件， (略) 。
1.1. (略) 人：见投标人须知前附表。
1.1. (略) 代理机构：见投标人须知前附表。
1.1.4本招标项目名称：见投标人须知前附表。
1.1.5本项目建设地点：见投标人须知前附表。
1．2资金来源和落实情况
1.2.1本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。
1.2.2本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。
1．3招标范围、招标控制价、计划工期和质量要求
1.3.1本次招标范围：见投标人须知前附表。
1.3.2本次招标控制价：见投标人须知前附表。
1.3.3本项目的计划工期：依据国家以及 (略) 省的工期定额和工程实际情况合理确定的工期，具体见投标人须知前附表。
1.3.4本项目的质量要求：见投标人须知前附表。
1．4投标人资格要求
1.4.1本项目资格审查方式见投标人须知前附表的要求。
1.4.1. (略) 人发出投标邀请书的单位（ (略) 资格预审的）。
1.4.1.2投标人应具备承担本项目施工的资质条件、能力和信誉（ (略) 资格预审的）。
（1）资质条件：见投标人须知前附表。
（2）业绩要求：见投标人须知前附表。
（3）信誉要求：见投标人须知前附表。
（4）项目经理资格：见投标人须知前附表。
（5）其他要求：见投标人须知前附表。
     1.4.2投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第l.4.1条和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：
    （1） (略) 文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务。
    （2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级。
（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同四标段中投标。
1.4.3投标人不得存在下列情形之一：
    （1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）。
    （2）为本项目前期准备 (略) 服务的，但设计施工总承包的除外。
    （3）为本项目的监理人。
    （4）为本项目的代建人。
    （5） (略) 代理服务的。
    （6） (略) 代理机构同为一个法定代表人的。
    （7） (略) 代理机构相互控股或参股的。
    （8） (略) 代理机构相互任职或工作的。
    （9）被责令停业的。
    （10）被暂停或取消投标资格的。
    （11）财产被接管或冻结的。
    （12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。
    1．5费用承担
    投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。
    1．6保密
    (略) 文件和投标文件中的商业和技术等信息保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。
    1．7语言文字
    除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。
    1．8计量单位
    所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
    1． (略)
    1.9.1投标人须知前附表规定 (略) 的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人 (略) 。
    1.9.2投 (略) 发生的费用自理。
    1.9.3除招标人的原因外， (略) 负 (略) 中所发生的人员伤亡和财产损失。
    1.9.4招标 (略) 中 (略) 地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。
    1．10投标预备会
    1.10.1投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。
    1.10.2投标人应在投标人须知前附表第2.2.1条规定的时间前， (略) 人，以便招标人在会议期间澄清。
1.10.3投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内， (略) 提的问题予以澄清， (略) 文件的投标人。 (略) (略) 分。
    1．11分包
投标人拟在中标后将 (略) 分非主体、非关 (略) 分包的，须符合投标人须知前附表第l.11条规定的条件。
2．招标文件
    2．1招标文件的组成
    招标文件包括：
   （1）招标公告；
   （2）投标人须知；
   （3）评标办法；
   （4）工程量清单；
   （5）图纸、技术标准和要求；
   （6）投标文件格式；
   （7）合同条款；
   （8）招标人、招标代理机构、 (略) 文件的意见；
根据本章第1.10条、第2.2条和第2.3条 (略) 作的澄清、修改，构成招标 (略) 分。
    2．2招标文件的澄清
2.2. (略) (略) 内容。如发现缺页或附件不全， (略) 人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以 (略) 载内容的形式，下同）， (略) 文件予以澄清。
2.2.2招标文件的澄清将在投标人须知前附表第2.2.2条规定时间前， (略) 文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。
2．3招标文件的修改
2.3.1招标人以投标人须知前附表第2.2. (略) 文件的内容。
2.3.2当招标文件，招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的为准。
3．投标文件
    3．1投标文件的组成
    3.1.1投标文件应包括下列内容：
（1）投标函；
（2）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；
（3）联合体协议书（如有）；
（4）投 (略) 回单复印件或扫描件；
（5）已标价工程量清单；
（6）施工组织设计；
（7）项目管理机构；
（8）拟分包项目情况表（如有）；
（9）资格审查资料；
（10）投标人须知前附表规定的其他材料。
3.1.2投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第3.1.1条联合体协议书。
    3．2投标报价
3.2.1投标人应按第4章“工程量清单”及第6章“投标文件格式”的要求填写相应表格。
3.2.2投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改 “已标价工程量清单报价书”中的相应报价，投标报价总额为各分项金额之和。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。
    3．3投标有效期
    3.3.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。
    3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书 (略) 有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。
3．4投标保证金
3.4.1投标人在提交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第6章“投标文件格式”规定的投标保证金格式提交投标保证金，并作为其投标 (略) 分。
3.4.2投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的， (略) 将否决其投标。
3.4.3未中标的投标人的投标保证金将在评标结果公示期满后五日内退回其基本账户，中标候选人的投标保证金在发出中标通知书后五日内退回其基本账户， (略) 人签订合同后五日内退回其基本账户。
3.4.4有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：
（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；
（2）中标人在收到中标通知书后， (略) 文件规定提交履约担保。
3．5资格审查资料（ (略) 资格预审的）
3.5.1“投标人基本情况表”应附营业执照副本、资质证书副本、基本账户开户许可证和安全生产许可证副本。
3.5.2“银行资信证明” (略) 出具的存款及资信证明，具体要求见投标人须知前附表。
3.5.3“近年完成的类似项目情况表”应附中标通知书和验收报告或合同协议书和验收报告的复印件，具体要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。
3.5.4“正在施工和新承接的项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。
    3.5.5“近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明相关情况， (略) 或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。
3.5.6投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.1条至第3.5.4条规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。
3.5.7投标人须知前附表要求的其他资料。
    3．6备选投标方案
    除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得提交备选投标方案。允许投标人提交备选投标方案的， (略) 提交的备选投标方案方可予以考虑。 (略) 文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。
    3．7投标文件的编制
    3.7.1投标文件应按第6章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标 (略) 分。
3.7. (略) 文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。
3.7.3招标文件签字和盖章要求：投标文件应用不褪色的材料书写或打印， (略) 文件规定的格式由投标人的法定代表人或其授权委托代理人签字和盖投标人单位公章。授权委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书（签字，不得使用签名章或印鉴章）。投标文件中的投标函和已标价工程量清单须逐页加盖中华人民共和国注册造价工程师章或全国建设工程造价员专用章。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况， (略) 应加盖单位公章或由投标人的法定代表人或其授权委托代理人签字确认。副本可以为正本的复印件。
3.7.4施工组织设计如采用“暗标”评审方式，应按投标人须知前附表要求编制。
    3.7.5投标文件电子版要求见投标人须知前附表。
    3.7.6投标文件份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样，当副本和正本不一致时，以正本为准。
    3.7.7投标文件正本与副本应采用A4纸印刷（图表页可例外），分别装订成册，编制目录，不得采用活页装订，不得混装，不得插页或粘贴。
4．投标
    4．1投标文件的密封和标记
    4.1.1投标文件的正本与副本应密封包装，并在 (略) 加盖投标人单位公章。
    4.1.2投标文件的封套上应清楚地标记“正本”或“副本”字样，封套上应写明的其他内容见投标人须知前附表。
    4.1.3施工组织设计如采用“暗标”评审方式，应独立成册并按投标人须知前附表第3.7.4条要求密封和标记。
    4.1.4未按本章第4.1.1、4.1.2、4.1.3条要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。
    4．2投标文件的提交
    4.2.1投标截止时间：见投标人须知前附表。
    4.2.2投标人提交投标文件的地点：见投标人须知前附表。
    4.2.3除投标人须知前附表另有规定外， (略) 提交的投标文件不予退还。
    4.2.4招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。
    4.2.5逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。
    4．3投标文件的修改与撤回
    4.3.1在本章第4.2.1条规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已提交的投标文件， (略) 人。
    4.3.2投标人修改或撤回已提交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3条的要求签字并加盖投标人单位公章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。
    4.3.3修改的内容为投标 (略) 分。修改的投标文件应按照本章第3条、第 (略) 编制、密封、标记和提交，并标明“修改”字样。
5．开标
    5．1开标时间和地点
    招标人在投标人须知前附表规定的时间和地点公开开标。 (略) 有投标人的法定代表人或授权委托代理人准时参加。
    5．2开标程序
    主持人按 (略) 开标：（顺序为：按二十标段→二十一标段→二十二标段）
（1） * 日上午9:00，主持人宣布停止接收投标文件，开标会开始。
（2）监督人员宣布开标纪律。
（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名。
（4）点名并验证（授权委托书、本人身份证）投标人到会情况。
（5）按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况。
（6）按照投标人须知前附表规定确定并宣布投标文件开标顺序。
（7）抽签确定一名投 (略) 抽取评标基准价下浮系数，评标基准价下浮系数取值范围为-0.5%、0%、0.5%、1%、2% 。
（8）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、投标保证金的提交情况、投标报价及投标函其他内容，并记录在案。
（9）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认。
（10）开标结束。
各投标人对开标有异议的，应 (略) 提出， (略) 作出答复，并制作记录。
6．评标
    6． (略)
6.1. (略) 人依法 (略) 负责。 (略) 人的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为五人以上单数，其中从评标专家库随机抽取的技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。
    6.1.2有下列情形之一的，不 (略) 成员：
    （1）投标人或投标人的主要负责人的近亲属。
    （2） (略) (略) (略) 门的人员。
    （3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的。
    （4）曾因在招标、 (略) 投标有关活动 (略) (略) 政 (略) 罚的。
    (略) 成员有前款情形之一的，应当主动提出回避。
    6．2评标原则
    评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
    6．3评标
(略) 按照第3章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对 (略) 评审。第3章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。
7．合同授予
    7．1定标方式
(略) 的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力 (略) 合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交，或者被查实存在影响中标 (略) 为等情况，不符合中标条件的，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。
7．2中标候选人公示
招标人在投标人须知前附表规定的媒介公示中标候选人。
    7．3中标通知
        在本章第3.3条规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书。 (略) 及是否有质疑投诉案件等情况。
    7．4履约担保
7.4.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、 (略) 文件第7章“合同条款” (略) 人提交履约保证金。
7.4.2中标人不能按本章第7.4条要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还 (略) 分予以赔偿。
7.4.3履约保证金在工程竣工验收合格后五个工作日内无息退回到中标人的基本账户，中标人不能完全履约的，招标人不予退还履约保证金。
    7．5签订合同
7.5.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还 (略) 分予以赔偿。
7.5.2发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。
8． (略)
    8．1重新招标
    有下列情形之一的， (略) ：
    （1）投标截止时，投标人少于3个的。
    （2） (略) (略) 有投标的。
    8．2不再招标
    重新招标后投标人仍少 (略) 有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目， (略) 。
9．纪律和监督
    9．1对招标人的纪律要求
    (略) 投标活动中应当保密的信息和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。
    9．2对投标人的纪律要求
    (略) 人串通投标，不得向招标 (略) (略) 贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。
    9． (略) 成员的纪律要求
    (略) 成员不得收受他人的财物 (略) ，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中， (略) 成员不得擅离职守，影响评标 (略) ，不得使用第3章“评标办法”没有规定的评审因 (略) 评标。
    9．4对与评标活动有关的工作人员的纪律要求
    与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物 (略) ，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标 (略) 。
    9．5投诉
    (略) 活动违反法律、法规和规章规定的， (略) (略) 门投诉。
1 0．需要补充的其他内容
需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。
 
附件一

招标文件澄清通知
编号：
                    （投标人名称）：
经研究，对                                        招标文件，作如下澄清：
1、……
2、……

     请收到本通知后以书面形式在     年    月    日前回复确认，同时采用传真方式发至             。

招标人：                      （盖单位公章）

       年       月       日
 
附件二

招标文件修改通知
编号：
                  （投标人名称）：
经研究，对                                        招标文件，作如下修改：
1、……
2、……

     请收到本通知后以书面形式在     年    月    日前回复确认，同时采用传真方式发至             。

招标人：                      （盖单位公章）

       年       月       日
 
附件三
                   开标记录表

开标时间：    年    月    日    时    分
序号 投标人 密封情况 投标保  证金 投标报价（元） 质量目标 工期（日历天） 投标人法定代表人或其授权委托代理人签字 备注
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
主持人：         开标人：        唱标人：        记录人：          监标人：         
招标人：                                         监督人：       
注：此格式根据具体情况可以修改。
 
附件四
投标人提交及退还原件资料登记表

序号 原件名称 份数 备注
   
   
   
   
   
   
   
提交时间：                     投标人代表签字：

             招标代理机构工作人员签字：
 
 
             退还时间：                     投标人代表签字：

 
第3章  评标办法
评标办法前附表（一）
资格评审和符合性评审表
条款号 评审因素 评审标准
5.1.1 资格评审标准 营业执照 具有有效的营业执照副本
  安全生产许可证 具有有效的安全生产许可证副本
  资质等级 具有有效的建筑工程（房屋建筑工程）施工总承包三级及以上资质证书副本
  投标人类似项目业绩 自 * 日以来具有类似工程施工业绩（类似工程指承担过单体建筑面积500平方米及以上的房屋建筑工程,以竣工验收报告载明的时间为准，下同）
  信誉  (略) 政区域内（一市三县）未被限制投标
  授权委托代理人 授权委托代理人必须是本工程拟任项目经理，且授权委托代理人与投标文件中一致
  项目经理 投标人拟任项目经理必须是投标人本单位正式工作人员，须具有有效的建筑工程专业二级及以上注册建造师资格和有效的安全生产考核合格证书，在本工程投标截止时间止无在建工程，自 * 日以来具有类似工程施工业绩，社保证明符合投标人须知前附表要求
  其他 按投标人须知前附表第10.2条提交原件
5.1.2 符
合
性
评
审
标
准 投标人名称 与有效的营业执照、资质证书、安全生产许可证一致
  投标文件签字盖章 符合第2章“投标人须知”第3.7.3条规定
  投标文件装订 按招标文件要求装订，未采用活页装订或未混装或未插页、粘贴
  投标文件格式 符合第6章“投标文件格式”的要求
  报价唯一 只能有一个有效报价， (略) 控制价
  投标内容 符合第2章“投标人须知”第1.3.1条规定
  工期 符合第2章“投标人须知”第1.3.3条规定
  工程质量 符合第2章“投标人须知”第l.3.4条规定
  投标有效期 符合第2章“投标人须知”第3.3.1条规定
  投标保证金 符合第2章“投标人须知”第3.4.1条规定
  权利义务 符合第7章“合同条款”规定
  已标价工程量清单 符合第4章“工程量清单”的要求
  技术标准和要求 符合第5章“图纸、技术标准和要求”规定
  其他 招标文件规定的其他实质性要求
 
评标办法前附表（二）技术评审表
条款号      评 审 因 素 评  审  标  准
5.2.1 技
术
详
评
标
准 项目管理
机构 1 项目经理任职资格 拟任项目经理(或注册建造师)必须与资格审查合格通过的项目经理(或注册建造师)在姓名、专业、资质等级等方面一致
   2 技术负责人任职资格 项目技术负责人具有工程建设类相关专业工程师及以上职称
   3 其他主要人员 人员齐备、专业配套，具备相关岗位有效证书：拟派该工程管理人员(施工员、造价员、质检员、安全员、材料员)专业配套、证件齐全有效
  施
工
组
织
设
计 4 工程概况 描述是否准确
   5 主要施工方法  (略) 施工方法符合项目实际，须有详尽的施工技术方案，工艺先进、方法科学合理、可行，能指导具体施工并确保安全
   6 拟投入的主要物资计划 投入的施工材料有详细计划且计划周密，进场数量、时间安排合理，满足施工需要
   7 拟投入的主要施工机械、设备计划 投入的施工机械、设备具有详细计划且计划周密，选型配置、进场数量、时间安排合理，满足施工需要
   8 劳 (略) 安排计划 各主要施工工序应有详细周密的劳 (略) 安排计划，有各工种劳 (略) 安排计划，劳 (略) 投入经济合理，满足施工需要
   9 确保工程质量的技术组织措施 应有专门的质量技术管理班子和制度，且人员配备合理，制度健全。主要工序应有质量技术保证措施和手段，自控体系完整，能有效保证施工质量，达到承诺的质量标准
   10 确保安全生产的技术组织措施 应有专门的安全管理人员和制度，且人员配备合理，制度健全，各道工序安全技术措施针对性强，符合实际且满足有关安全技术标准要求。现场防火、社会治安安全措施得力
   11 进度安排和确保工期的技术组织措施 在施工工艺、施工方法、材料选用、劳 (略) 安排、设备配置等方面有保证工期的具体措施且措施得当。有控制工期的施工进度计划。应有施工总进 (略) 络图，各项计划图表编制完善，安排科学合理，符合本项目施工实际要求
   12 确保文明施工的技术组织措施 针对本工程项目特点， (略) 文明施工计划，环境保护措施，且计划措施内容应达到“安全文明示范工地”标准。各项措施周全、具体、有效。有 (略) 文明施工目标的承诺
   13 工程施工的重点和难点及保证措施 是否合理
   14 施工总平面布置图 应有施工总平面布置图，安排科学合理，符合本项目施工实际要求
   15 施工组织设计整体 针对性、完整性符合要求
说明：1．技术标评审采用定性方法。
         2． (略) 成员根据评审要求判断每项评审内容是否合格，并在投标人评审空格内用“√”、“×”表示。
         3．合格标准：技术标必须同时满足以下两条要求，否则为不合格：
           (1)上述各项标准中必须有9项以上(含9项)通过。
           (2)第1、2、3、9、10、11、12项必须通过。
         4． (略) 对 (略) 符合性评审时，如发现投标文件中有含义不明确的内容、明显文字或者计算错误，应要 (略) 澄清、说明，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投 (略) (略) 规定时间内将澄清、说明内容以书面形式(必须法定代表人或委托代理人签字) (略) 。 (略) 将对澄清、说明内容评审后决定是否符合要求。
 
评标办法前附表（三）商务评审表
   条款号   评 审 因 素 评  审  标  准
5.2.2 商务评审标准 招标控制价  (略) 控制价，于 * 日在 (略) 公 (略) 、 (略) 采购栏、五河公 (略) ， (略) 查询下载，招 (略) 通知。 (略) 控制价。
  进入商务评审的报价 进入商务评审的报价为通过技术评审的商务报价。
投标人商务报价中如有缺项、漏项情况，招标人视为该缺项、 (略) 分已包含在商务其他项目的投标报价中。
  报价平均值 报价平均值的计算：
所有有效投标报价去掉一个最高价和一个最低价后的算术平均值即为报价平均值（如果参与评标价平均值计算的有效投标报价少于或等于5家时，则计算报价平均值时不去掉最高价和最低价）， (略) 控制价范围内，且通过技术评审和商务评审的投标报价。
  评标基准价 评标基准价的确定：
投标人代表在监督人的监督下， (略) 抽取评标基准价下浮系数，评标基准价下浮系数取值范围为-0.5%、0%、0.5%、1%、2%评标基准价等于报价平均值乘（1－评标基准价下浮系数）。
  确定中标候选人 确定中标候选人：
投标人的投标报价与评标基准价比较，以最接近评标基准价者为第一中标候选人，以次接近评标基准价者为第二中标候选人，绝对值相等的以负接近的投标人为第一中标候选人。若有投标人的报价相同，在监督单位监督下，由招标人抽签确定中标候选人。
本次评标的顺序为：二十标段→二十一标段→二十二标段。对于先评标段的投标文件，若投标人已被推荐为第一中标候选人，则在其他标段将不再推荐为中标候选人；若投标人在先评标段被推荐为第二中标候选人，在后评标段被推荐为第一中标候选人，则先评标段第二中标候选人的资格被取消， (略) 将依次推荐其他投标人为第二中标候选人；若同一投标人同时被推荐为两个及以上标段的第二中标候选人，则只能按评标顺序确定为一个排序在前的标段的中标候选人，其他标段将依次确定其他投标人为中标候选人。
 
1．评标方法
本次评标采用综合评估法。 (略) 文件实质性要求的投标文件，按照 (略) 评审，确定2名中标候选人。若有投标人报价相同，在监督单位监督下，由招标人抽签确定中标候选人。
2．评标原则
遵循公平、公正、科学、择优的原则， (略) 文件实质性要求，工期合理、质量保证措施可靠、施工方案（技术）可行，价格合理。
3． (略) 组成及职责
3． (略)
(略) 人依法组建， (略) 人代表，以及技术、经济等方面的专家组成，成员人数为五人以上单数，其中从评标专家库随机抽取的技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。
3． (略) 的职责
(略) 应当根据本评标办法，对 (略) 系统地评审和比较， (略) 人的授权直接确定中标人。 (略) 成员独立评审，提出评审意见，不受任何单位或者个人的干预。 (略) 成员对其各自评审结果负责，并在评标报告上签字确认。对评标结论持有 (略) 成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。 (略) 成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。 (略) 应当对此作出书面说明并记录在案。
4．评标程序
评标先做准备工作， (略) 初步评审（资格评审和符合性评审）， (略) 详细评审（技术评审、商务评审）。
4．1评标准备工作
(略) 熟悉评标工作情况：
（1） (略) 项目情况的介绍。
（2）阅读、研究招标文件和相关评标资料， (略) 需要的重要信息和数据，至少应了解和熟悉以下内容：招标的目标，招标项目的范围、性质，招标文件规定的主要技术要求、标准和商务条款。
（3）熟悉招标文件规定的评标标准和评标方法及在评标过程中需要考虑的相关因素。
    （4）核对评标工作用表。
    4．2初步评审
    资格评审和符合性评审，见评标办法前附表（一）。
    4．3详细评审
    4.3.1技术评审：项目管理机构和施工组织设计评审。
    4.3.2商务评审：投标报价评审。
    4．4推荐中标候选人：经初步评审、详细评审后，推荐2名中标候选人。
    5．评审内容
    5．1初步评审
5.1.1资格评审标准：见评标办法前附表（一）资格评审表。
5.1.2符合性评审标准：见评标办法前附表（一）符合性评审表。
(略) 依据上述标准对 (略) 初步评审。有一项不符合评审标准的，应予否决。
    5．2详细评审
    只有通过初步评审的投标才能够进人本阶段评审。
    5.2.1技术评审
    对投标人 (略) 符合性评审，评审结论采用合格制。对否定的技术标， (略) 要提出充足的否定理由，并填写在技术标评标记录上。
(略) 主要从以下几个方面对投标人 (略) 评审。
   （1）项目管理机构：
    项目经理（注册建造师）、项目技术负责人及施工员、造价员、质检员、安全员、材料员构成情况是否符合工程要求。
   （2）施工组织设计：
  ①主要施工方法。
    ②拟投入的主要物资计划。
    ③拟投入的主要施工机械、设备计划。
    ④劳 (略) 安排计划。
    ⑤确保工程质量、安全生产、工期、文明施工的技术组织措施。
    ⑥工程施工的重点和难点及保证措施。
    ⑦施工总平面布置图。
    ⑧施工组织设计的针对性、完整性。
评审施工组织设计时， (略) 文件的要求对投标人编制的施工组织设计逐项评定，查看是否科学、合理、可行；主要施工机械、劳 (略) 是否满足施工要求；质量要求、安全生产、文明施工、工期技术组织是否完善、 (略) 络计划及施工总平面图布 (略) 相符。
    5.2.2商务评审
    只有技术评审合格的投标才能够进入本阶段评审。
     5.2.2.1投标报价清标：
    （1）清标是指通过对需要评审的工程量清单投标报价采用核对、比较、筛选等方法，对基 (略) 分析和整理。其目的是找出投标文件中可能存在疑义或者显著异常的数据，为评审中的质疑工作提供基础。
    （2）清标的内容和步骤：
     ①投标文件在符合性、响应性等方面存在的偏差。
     ②投标文件存在的算术计算错误和修正结果。
     ③ (略) 有偏差中，属于重大偏差的情形和相关依据； (略) 有偏差中，属于细微偏差的情形。
     ④列出投标价格过高或过低的清单项目的序号、项目编码、项目名称、项目特征、工程内容、与招标文件规定的标准之间存在的偏差幅度和产生原因的摘录。
     5.2.2.2投标报价评审：
（1）投标报价总价的评审：总价是否合理。
（2）综合单价评审：综合单价和单项费用金额的组成、工料机消耗及确定的费用、利润是否合理或低于成本。
（3）主要材料消耗量和价格评审： (略) 对主要材料的规格、型号等的特殊要求，材料消耗量是否能够满足工程实体要求，确定材料价格是否合理或低于成本。
（4）措施项目评审：措施费用报价须与其技术 (略) 采用的施工方案是否相符或低于成本。
（5）规费、税金、材料或专业工程暂估价、项目暂列金额等不可竞争费的评审， (略) 文件的要求。
    (略) 发现投标人的投标报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的， (略) 认定该投标人以低于成本报价竞标，其投 (略) 理。
    5.2. (略) 审查投标文件，包括工程投标报价的校核、 (略) 数据计算的正确性、分析各种费用构成的合理性和正确性等内容，看其是否有计算或表达上的错误，投标报价有算术错误的， (略) 按以下原则对 (略) 修正：
    （1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。
（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。
（3）工程量清单报价表中综合单价与工程量清单项目价格分析表相对应综合单价不一致时，以工程量清单项目价格分析表中标出的综合单价为准。
    按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，调整或修正的价格经投标人书面确认后具有约束力，其价格不利于其他投标人排序的，不予接收修正。中标价原则上以调整或修正后的价格为准，调整或修正后的价格与投标报价相比，价格低的为中标价。投标人不接受的，其投标将被拒绝。
    6．否决投标条款
    6．1初步评审时，投标人有以下情形之一的，否决其投标
（1）第2章“投标人须知”第1.4.3条规定的任何一种情形的。
（2）串通投标或弄虚作假或 (略) 为的。
（3） (略) 文件第2章“投标人须知”第3.7.3条规定的。
（4）投标函中投标报价、工期、质量标准、技术规格、 (略) 文件要求， (略) 文件中提供的投标函样本中相关内容相抵触或有遗漏的。
（5）未按规定的格式填写，实质性内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的。
（6）投标人提交两份或多份内容不同的投标文件， (略) 项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效的或投标函报价与工程量清单报价不一致。按招标文件规定提交备选投标方案的除外。
（7）投标人授权委托代理人不是本工程拟任项目经理的，或投标人投标时授权委托代理人与投标文件不一致的。
（8） (略) 文件要求封装或混装或插页、粘贴的。
（9）投标人未按工程量清单报价或改变工程量清单内容的； (略) 控制价的。
（10）投标人未按规定提交投标保证金或投标文件未提供投 (略) 回单复印件或扫描件的。
（11）投标人拒不按照要求对 (略) 澄清、说明、补正的， (略) 文件的规定对投标文件的 (略) 修正后，投标人不接受修正后的投标报价的。
（12） (略) 人不能接受的其他实质性条件。
6．2详细评审时，投标人有以下情形之一的，否决其投标
（1）环境保护、文明施工、安全施工、临时设施费清单报价低于当 (略) 门最新文件规定的。
（2）规费和税金等其他不可竞争费用中有其中一项降低计费标准、基数或擅自减少不可竞争 (略) 竞标的。
（3）当投标文件中填报的工程量清单报价书中的分项、分部工程项目名称、 (略) 人提供的工程量清单中的分项、分部工程项目名称、内容或计量单位及工程量不一致，以致影响排序的。
（4） (略) 人提供的暂估价的。
（5）法律、法规规定的其他情形。
7．投标文件的澄清和补正
7．1在评标过程中， (略) 可以书面形式要 (略) 提交的投标文件中不明 (略) 书面澄清或说明，或者对 (略) 补正。 (略) 不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。
7．2澄清、说明和补正不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标 (略) 分。
7． (略) 对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直 (略) 的要求。
    8．评标结果
    8．1除第2章投标人须知前附表授权直接确定中标人外， (略) 按照评审办法推荐中标候选人。
    8． (略) 完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。评标报告应当如实记载以下内容：
    （1）基本情况和数据表。
    （2） (略) 成员名单。
    （3）开标记录。
    （4）符合要求的投标人一览表。
    （5）否决投标的说明。
    （6）评标标准、评标方法或者评标因素一览表。
    （7）经评审的价格一览表。
    （8）经评审的投标人排序。
    （9）推荐的中标候选人名单与签 (略) 理的事宜。
    （10）澄清、说明、补正事项纪要。
    8． (略) 推荐的中标候选人应当限定在2名，并标明排列顺序。
8． (略) 的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力 (略) 合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交，或者被查实存在影响中标 (略) 为等情况，不符合中标条件的，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。
 9．其他
投标人提供的与投标有关的各类证书、证明、文件、资料等的真实性、合法性由投标人负全责。
 
附件一：
投标文件的澄清通知 
                               编号：
                 （投标人名称）：
                                                  (略) 对你方的 (略) 了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：
       1、
       2、
       ......  
请将上述问题的澄清于     年   月    日      时前递交至         （详细地址）或传真至      （传真号码）。采用传真方式的，应在      年      月     日     时前将原件递交至
                     （详细地址）。

                               (略) 主任委员：                 （签字）
                                         
       年       月       日
附件二：
投标文件澄清函
编号：
                                      (略) ：
　　投标文件澄清通知（编号：        ）已收悉，现澄清如下：
　      1、
　      2、
　      .....
　　　　　　　　　　　　　　　                                投标人：              
　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　法定代表人或其授权委托代理人：          （签字）
　　　　　　　　　　　　　　　
       年       月       日
 
第4章  工程量清单
1.清单报价编制依据
1.1招标文件（含工程量清单）以及澄清、补充文件；
1.2施工图纸；
1.3 施工组织设计或施工方案；
1.4国家有关法律、法规及标准、规范的规定；
1.5《 (略) 省建设工程工程量清单计价规范》（DBJ34/T- *** ）；
1.6《 (略) 省建设工程清单计价费用定额》（2005年）；
1.7《 (略) 省建设工程消耗量定额》（2005版）；
1.8《 (略) 省土建工程消耗量定额》、《 (略) 省安装工程消耗量定额》、《 (略) 省装饰工程消耗量定额》、《 (略) 省市政工程消耗量定额》；
1.9人工工资调整按照建标（ * 号文件规定调整；
1.10税金按照 (略) 省建设工程 (略) 造计（2011）26号文件规定计取；
1.11 (略) 省《关于建设工程施工扬尘污染防治费计取的通知》（造价[2014]13号）。
2.投标报价说明
2. (略) (略) 确定 (略) 完成工作内容的价格体现， (略) (略) 要求工期、 (略) 工作的费用， (略) 文件“第6章投标文件格式”中提 (略) 填写。
2.2投标文件中的投标函和已标价工程量清单须逐页加盖中华人民共和国注册造价工程师章或全国建设工程造价员专用章。
2.3投标人可根据本工程特点、 (略) 文件要求，依据《 (略) 省建设工程工程量清单计价规范》（DBJ34/T- *** ），并参照 (略) 省有关定额和文件的规定，结合本企业的施工技术、施工方法、管理水平、材料进货渠道自主报价。
2.4为满足工程建设标准和技 (略) 发生的费用均应包含在投标报价中。 (略) (略) 分项工程量清单中列的工程项目和工程量逐步填报单价和合价，不得任意增删、 (略) 分工程量清单中工程项目与工程量及项目排序，否则其投标报价不予接受。
2.5每一项清单项目只允许有一个报价，投标人未填综合单价或合价的清单项目，将被视为该项费用已包括其他项目中。
2.6投标人的任何投标优惠都体现在报价内，不允许投标人采用总价优惠或以总价百分比优 (略) 投标报价。
2.7招标人拒绝投标人以调价函的形式对其 (略) 调整。
2.8本项目施工地点为第二章投标人 (略) 述， (略) (略) 踏勘以充分 (略) 足以影响投标报价的情况，任何因忽视 (略) 地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。
2.9投标人须为建 (略) 地内自有人员及第三人人员生命财产办理保险，为从事危险作业职工办理意外伤害保险，为承包范围 (略) 地内用于工程的材料和待安 (略) 地内施工机械设备办理保险，其费用包含在投标报价中，招 (略) 支付。
2. (略) 代理机构缴纳，本标段招标代理服务费按工程中标价的0.7%收取； (略) 失败，委托人采取直接签订合同方式确定合同对象时， (略) 代理服务费的80%。 (略) 代理机构出具的发票领取中标通知书。
2.11工程量清单及控制价编制费用按照中标价乘以固定费率计算，列入工程投标报价，由中标人在领取中标通知书前支付给工程造价编制机构。
(略) 政府投资项目工程量清单及控制价编制分档费率表
序号 分档标准 标准费率（‰） 下浮率（%） 执行费率（‰） 最低取费（万元） 最高取费（万元） 备注
1 50-100（万元） 6.8 35 4.42 0.221 0.442 
2  *** （万元） 6.1 45 3.355 0.3355 0.671 
3  *** （万元） 5.7 50 2.85 0.57 1.425 
4  *** （万元） 4.8 60 1.92 0.96 1.92 
5  *** （万元） 4.3 65 1.505 1.505 3.01 
6  *** （万元） 4 65 1.4 2.8 7 
2.12工程量清单投标 (略) 分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金。
2.12. (略) 分项工程费中的综合单价 (略) 分项工程项目除规费、 (略) 费用单价，其组成包括人工费、材料费、机械使用费、管理费、利润和施工期间的风险费及本章要求需投标人考虑的费用。
2.12.2措施项目费：投标人应根据自己编制的施工组织设计（施工方案）填写数量和价格，如遇清单缺项的项目，可增加措施项目，并依据清单编 (略) 补充，但不得删除不发生的措施项目，不发生的项目价格为零。投标人如漏列措施项目，则认为含在其他措施项目中， (略) 支付。工程量清单计价中的措施项目应与拟建工程的施工组织设计或施工方案相符。
2.12.3为基坑支护发生的方案、设计、方案评审等费用及沉降观测等费用包含在投标报价中。
2.12. 4其他项目费： (略) 分的预留金为暂列金额， (略) 人提出的数额填写，不允许更改此项费用，并计入投标报价中。
2.12.5零星工作项目费：投标人应根据“零星工作项目表”所列人工、材料、机械，分别编制综合单价，工程竣工后按实际发生的零星工作据实结算。
2.12.6投标报价中的安全防护、文明施工措施费、应缴纳的各种规费、税金，按照《 (略) 省建设工程清单计价费用定额》规定 (略) (略) 。
2.13工程造价的确定与控制
2.13. (略) 定标后， (略) 范围内包定，除经批准的设计变更、现场签证外，其它工程造价增减均不予签证计价。
2.13.2开标前， (略) 人提供的工程量清单，发现工程量存在项目划分误差、计量单位误差、数量误差、遗漏项目的，必须在清单发放后 3日 内向招标人提出书面异议或修正要求。
2.13.3招标人对书面异议或修 (略) 核实，确认工程量单项子目误差在±3%（含±3%）以内、且估算价不超过1000元的，招标人可不予调整工程量，投标人应将其误差考虑在综合单价内；若单项子目工程量误差在±3%（含±3%）以内，但估算价超过1000元或有遗漏项目或单项子目工程量误差超过±3%的， (略) 修正并重新公布准确的工程量清单。
2.13.4投标人在规定时间内未对工程量清单提出异议的，中标后，招标人不再对工程量清单的项 (略) 校对调整。 (略) 设计 (略) 有工程项目。
2.14投标人应按工程量清单提供的材料、设备规格、 (略) 报价， (略) 人提出，以便招标人澄清。
2.15投标人认为需要补充的设备、材料清单由投标人补充并报价。若投标人未列报此项，视同认可设备材料没有遗漏，实施过程发现缺漏，由承包人负责提供，且费用包含在中标价中。
3.工程量清单

 
清 单 编 制 说 明
工程名称： (略) 2015年校安工程（9)二十标段
一、工程概况
建设地点: (略) 市 (略)
二、招标范围
本次实施范围为图纸 (略) 有内容。 (略) 答疑回复、设计图纸、招标文件等。
三、编制依据
     1. (略) 2015年校安工程（9) 二十标段工程；质量等级：合格；合同工期90个日历天。
     2. (略) 双忠庙镇孙湖小学工程图纸，具体详见图纸目录。
     3 (略) 2015年校安工程（9)招标答疑回复。
    4.《建设工程工程量清单计价规范》GB5 * ，《 (略) 省建设工程工程量清单计价规范》DBJ34/T- *** 。
四、清单说明：
1、工程量清单列出的每个细目已包括涉及与该细 (略) 工程内容， (略) 文件、合同通用条款、专用条款以及技术规范和图纸一起对照阅读。
2、除非合同另有规定，工程量清单中每一项单价均应已包括完成相应该项目 (略) (略) 有人工、设备、材料和其 (略) (略) 有费用。
3、投标人应填写工 (略) 有工程细目的价格，凡技术规范和图纸中注明的工程内容，如在清单中未列项，均应视为包含在其它相关项目中。
4、清单描述不明确的，以施工图设计文件和相关施工验收规范、图集为准；清单与图纸技术标准不一致的，以较优的技术标准为准。
5、投标人对工程量清单有任何疑问，应于招标文件规定的疑问提交截止日前提出， (略) (略) 内容。
6、本工程量清单中工程内容未特别描述的，表示与2005《 (略) 省建设工程工程量清单计价规范》描述内容相同，投标单位应充分考虑。
五、其它说明：
1、 (略) 答疑。

分部分项工程量清单

工程名称: (略) 双忠庙镇孙湖小学综合楼（土建）
序号 项目编码 项  目  名  称 项目特征及工作内容 计量单位 工程数量
     
　 　 A.1 土（石）方工程 　 　 　
1  ***   (略) 地 1、土壤类别:详见地质勘查报告
2、弃土运距:投标 (略) (略) 考虑
3、取土运距:投标 (略) (略) 考虑 m2 332.940
2  ***  挖基础土方 1、土壤类别:详见地质勘查报告
2、基础类型:详见设计图纸
3、垫层底宽:详见设计图纸
4、挖土深度:基础垫 (略) 外地坪标高
5、弃土运距:投标 (略) (略) 考虑 m3 250.360
3  ***  土方回填 1、部位:基础
2、土质要求:详见设计图纸
3、密实度要求:分层夯实，压实系数为不小于0.94
4、运输距离: (略) 自行确定 m3 171.150
4  ***  室内回填土 1、部位:室内回填
2、土质要求:详见设计图
3、密实度要求:满足设计要求
4、夯填（碾压）:分层夯填
5、运输距离: (略) 自行确定 m3 99.882
　 　 A.3 砌筑工程 　 　 　
5  ***  砖基础 1、砖品种、规格、强度等级:砼标砖
2、砂浆强度等级:M10水泥砂浆（预拌砂浆）
3、 (略) 详见图纸设计及相关说明 m3 0.750
6  ***  填充墙 1、砖品种、规格、强度等级:A5.0粉煤灰加气混凝土砌块
2、墙体厚度:240mm
3、部位:±0以上墙体
4、勾缝要求:不 (略) 采用40 (略) (略) 格布加强
5、砂浆强度等级:Mb5.0混合砂浆（预拌砂浆） m3 118.170
7  ***  零星砌砖 1、零星砌砖名称、部位:砖砌讲台等
2、砂浆强度等级、配合比:M5水泥砂浆（预拌砂浆） m3 8.431
　 　 A.4 混凝土及钢筋混凝土工程 　 　 　
8  ***  基础垫层 1、垫层材料种类、厚度:100厚C15素砼，每边宽出基础边100mm
2、混凝土强度等级:C15
3、混凝土拌和料要求:泵送商品砼 m3 13.160
9  ***  独立基础 1、垫层材料种类、厚度:100厚C15素砼，每边宽出基础边100mm（已另计）
2、混凝土强度等级:C30
3、混凝土拌和料要求:泵送商品砼 m3 47.010
10  ***  矩形柱 1、柱高度:3.6M内
2、柱截面尺寸:周长1.8M内
3、混凝土强度等级:C30
4、混凝土拌和料要求:泵送商品砼 m3 44.360
11  ***  构造柱 1、柱高度:详见设计图纸
2、柱截面尺寸:详见设计图纸
3、混凝土强度等级:C25
4、混凝土拌和料要求:商品砼 m3 3.310
12  ***  基础梁 1、梁底标高:详见设计图纸
2、梁截面:详见设计图纸
3、混凝土强度等级:C30
4、混凝土拌和料要求:泵送商品砼 m3 20.330
13  ***  板下肋梁 1、梁底标高:详见设计图纸
2、梁截面:详见设计图纸
3、混凝土强度等级:C30
4、混凝土拌和料要求:泵送商品砼 m3 41.705
14  ***  弧形、拱形梁 1、梁底标高:详见设计图纸
2、梁截面:详见设计图纸
3、混凝土强度等级:C30
4、混凝土拌和料要求:泵送商品砼 m3 2.390
15  ***  单梁 1、梁底标高: 详见设计图纸
2、梁截面: 详见设计图纸
3、混凝土强度等级:C30
4、混凝土拌和料要求:泵送商品砼 m3 2.555
16  ***  过梁 1、梁底标高:详见设计图纸
2、梁截面:详见设计图纸
3、混凝土强度等级:C25
4、混凝土拌和料要求:商品砼 m3 1.480
17  ***  圈梁 1、部位: (略) ，应在墙体中设置防潮层一道，采用60mmC25级密实性防水混凝土浇筑
2、梁截面:详见设计图纸
3、混凝土强度等级:C25
4、详见设计图纸及相关说明 m3 1.510
18  ***  压顶 1、构件 的类型:压顶
2、构件规格:详见设计图纸
3、混凝土强度等级:C25
4、详见设计图纸及相关说明 m3 1.590
19  ***  止水坎 1、部位:卫生间周围素混凝土翻边
2、梁底标高:详见设计图纸
3、梁截面:详见设计图纸
4、混凝土强度等级:C30
5、详见图纸设计及相关说明 m3 1.080
20  ***  有梁板 1、板底标高:详见设计图纸
2、板厚度:120mm
3、混凝土强度等级:C30
4、混凝土拌和料要求:泵送商品砼 m3 66.670
21  ***  栏板 1、部位:走廊栏板、女儿墙等
2、板底标高:详见设计图纸
3、板厚度:详见设计图纸
4、混凝土强度等级:C25
5、混凝土拌和料要求:商品砼 m3 17.360
22  ***  其他构件 1、构件 的类型:含线条等小型构件
2、混凝土强度等级:C30
3、混凝土拌和料要求:商品砼
4、其他详见图纸设计及相关说明 m3 0.160
23  ***  直形楼梯 1、混凝土强度等级:C30
2、混凝土拌和料要求:泵送商品砼 m2 40.320
24  ***  散水 1、素土夯实，向外找坡3%~5%
2、150厚3:7灰土，宽出面层100
3、60厚C15混凝土
4、素水泥浆一道（内掺建筑胶）
5、20厚1:2水泥砂浆面层
6、其他:详见图纸设计、招标文件及答疑 m2 36.160
25  ***  无障碍坡道 1、素土夯实
2、300厚块石（3：7灰土）
3、100厚C15混凝土
4、15厚1:3水泥砂浆打底
5、15厚1:2水泥砂浆面层
6、15*10,1:2水泥金刚砂防滑条中距80，凸出坡道面2
7、做法详见图集皖01J307第5页2及相关说明 m2 8.100
26  ***  台阶 1、素土夯实；
2、300厚3:7灰土分两步夯实，宽出面层100；
3、60厚C15混凝土，台阶面向外坡1%；
4、素水泥浆一道（内掺建筑胶）；
5、20厚1:2水泥砂浆面层；
6、其他:详见图纸设计、招标文件及答疑。 m2 20.400
27  ***  现浇混凝土钢筋 1、种类、规格:一级钢10以内
2、运输、加工、 (略) 工作内容 t 0.993
28  ***  现浇混凝土钢筋 1、种类、规格:三级钢10以内
2、运输、加工、 (略) 工作内容 t 18.334
29  ***  现浇混凝土钢筋 1、种类、规格:三级钢10以外
2、运输、加工、 (略) 工作内容 t 18.869
30  ***  墙体拉结筋 1、墙体拉结筋
2、种类、规格:一级钢10以内 t 0.522
31  ***  电渣压力焊 1、电渣压力焊接头
2、种类、规格:主筋，符合规范要求，其他详见图纸设计及说明 个 848.000
32  ***  直螺纹接头 1、直螺纹接头
2、主筋，符合规范要求，其他详见图纸设计及说明 个 292.000
33  ***  预埋铁件 1、钢材种类、规格:详见设计图纸
2、铁件尺寸:见图纸
3、其他:做法详见设计图纸要求 t 0.350
34  ***   (略)  1、部位：楼梯间、 (略) ；
2、材质： (略) 片水泥砂浆面层，厚度为40mm的1:2水泥砂浆。
3、 (略) ：详见图纸疑问回复。 m2 200.990
　 　 A.7 屋面及防水工程 　 　 　
35  ***  屋面一（不上人屋面） 1、现浇钢筋混凝土楼板；
2、最薄80厚加气泡沫混凝土找坡层；
3、20厚1:3水泥砂浆找平层；
4、 (略) 理剂一道；
5、100厚岩憎水膨胀珍珠岩保温层；
6、20厚1:3水泥砂浆保护层；
7、3+3厚SBS改性沥青防水卷材；
8、20厚1:3水泥砂浆保护层；
9、其他:详见图纸设计、招标文件及答疑。 m2 300.723
36  ***  涂膜防水 1、卫生间地面
2、卷材、涂膜品种:1.5厚聚氨酯防水层或2厚聚合物水泥基防水涂料（周边翻起不小于150）；
3、其他:详见图纸设计、招标文件及答疑。 m2 23.180
37  ***  涂膜防水 1、卷材、涂膜品种:1.5厚聚合物水泥基复合防水涂料；
2、 (略) 位:厕所墙面
3、其他:详见图纸设计、招标文件及答疑。 m2 91.140
38  ***  砂浆防水 1、防水层厚度:20mm（ (略) ）厚1:2.5水泥砂浆，内掺3%的防水粉面层，向泄水口找坡
2、详见图纸设计、招标文件及答疑。 m2 2.860
　 　 A.8 防腐、隔热、保温工程 　 　 　
39  ***  保温隔热墙 1、喷湿墙面；
2、 (略) 理剂甩毛；或3厚专用聚合物砂浆底面刮糙；
3、 (略) 理，12mm厚防水砂浆一道；
4、30厚无机保温浆料；
5、5厚聚合物抗裂砂浆（内敷四 (略) 一层，压 (略) 格布）；
6、其他:详见图纸设计、招标文件及答疑。 m2 338.410
　 　 B.1 楼地面工程 　 　 　
40  ***  地面三（块料地面） 1、素土夯实；
2、60厚C15混凝土垫层；
3、水泥浆一道（内掺建筑胶）；
4、1:3水泥 (略) 50厚C20细石混凝土找坡层找平；
5、20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉；
6、8-10（10-15）厚全瓷地砖，干水泥擦缝；
7、其他:详见设计图纸、招标文件及答疑。 m2 285.660
41  ***  地面三（块料地面） 1、卫生间
2、素土夯实；
3、60厚C15混凝土垫层；
4、水泥浆一道（内掺建筑胶）；
5、1:3水泥 (略) 50厚C20细石混凝土找坡层找平；
6、20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉；
7、8-10（10-15）厚防滑地砖，干水泥擦缝；
8、其他:详见设计图纸、招标文件及答疑。 m2 19.200
42  ***  楼面三（块料楼面） 1、现浇钢筋混凝土楼板；
2、水泥浆一道（内掺建筑胶）；
3、1:3水泥 (略) 50厚C20细石混凝土找坡层找平；
4、20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉；
5、8-10（10-15）厚全瓷地砖，干水泥擦缝；
6、其他:详见设计图纸、招标文件及答疑。 m2 297.870
43  ***  块料楼梯面 1、水泥浆一道（内掺建筑胶）；
2、20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉；
3、8-10（10-15）厚防滑地砖，干水泥擦缝；
4、其他:详见设计图纸、招标文件及答疑。 m2 40.320
44  ***  水泥砂浆踢脚线 1、踢脚线高度:100mm
2、6厚1:2水泥砂浆抹面压实赶光；
3、素水泥浆一道；
4、6厚1:3水泥砂浆打底划出纹道。 m2 38.200
45  ***  无障碍坡道扶手 1、高度:900mm
2、具体做法详见设计图纸、招标文件及答疑 m 9.110
46  ***  楼梯栏杆 1、扶手材料种类，规格，品牌，颜色:钢管扶手、钢管立柱
2、含平台下素混凝土
3、具体做法详见06J403-1 第65页节点Y1、设计图纸、招标文件及答疑 m 18.480
47  ***  楼梯靠墙扶手 1、扶手材料种类，规格，品牌，颜色:钢管扶手
2、具体做法详见06J403-1 k7/76设计图纸、招标文件及答疑 m 15.460
　 　 B.2 墙、柱面工程 　 　 　
48  ***  墙面一般抹灰 1、部位:内墙1
2、6厚1:2.5水泥砂浆抹平；
3、12厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道；
4、具体做法详见设计图纸、招标文件及答疑。 m2 620.120
49  ***  块料墙面 1、部位:内墙2
2、9厚1:3水泥砂浆分层压实抹平；
3、4厚强力胶粉泥粘结层，揉挤压实；
4、5~7厚厚墙面砖(规格≯400X400,粘贴前墙砖充分浸湿);
5、白水泥擦缝（或1:1彩色水泥细砂砂浆勾缝）
6、具体做法详见设计图纸、招标文件及答疑 m2 266.430
50  ***  墙面一般抹灰 1、部位:外墙2
2、6厚1:2.5水泥砂浆抹平；
3、12厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道；
4、具体做法详见设计图纸、招标文件及答疑。 m2 368.651
51  ***  块料墙面 1、部位:外墙3
2、浅褐色文化石砖（专用粘贴剂粘贴）
3、具体做法详见设计图纸、招标文件及答疑。 m2 134.380
52  ***  块料柱面 1、浅褐色文化石砖（专用粘贴剂粘贴）
2、具体做法详见设计图纸、招标文件及答疑。 m2 13.320
53  ***  柱面抹灰 1、6厚1:2.5水泥砂浆抹平；
2、12厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道；
3、具体做法详见设计图纸、招标文件及答疑。 m2 92.130
　 　 B.3 天棚工程 　 　 　
54  ***  天棚抹灰 1、现浇钢筋混凝土楼板；
2、刷素水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶）；
3、5厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆打底；
4、其他:具体做法详见设计图纸、招标文件及答疑。 m2 704.210
　 　 B.4 门窗工程 　 　 　
55  ***  平开门 1、门类型:M-1027
2、框截面尺寸: *
3、玻璃品种、厚度、五金材料、品种、规格:五金配置齐全
4、做法详见04J601、设计图纸、招标文件及答疑 樘 13.000
56  ***  平开门 1、门类型:M-0821
2、框截面尺寸:800*2100
3、玻璃品种、厚度、五金材料、品种、规格:五金配置齐全
4、做法详见04J601、设计图纸、招标文件及答疑 樘 2.000
57  ***  塑钢窗 1、窗类型:塑钢推拉窗
2、框材质、外围尺寸:详见设计图纸
3、玻璃品种、厚度、五金材料、品种、规格:白色中空玻璃（5+9A+5）、五金配置齐全；
4、面积大于1.5M2的窗玻璃或玻璃底边距室内最终装修面小于500mm的窗玻璃必须使用安全玻璃；
5、做法详见07J604、设计图纸、招标文件及答疑。 m2 93.720
　 　 B.5 油漆、涂料、裱糊工程 　 　 　
58  ***  抹灰面油漆 1、部位:内墙1
2、腻子种类:满刮乳胶漆腻子二遍；
3、具体做法详见设计图纸、招标文件及答疑。 m2 620.120
59  ***  刷喷涂料 1、部位:天棚
2、腻子种类:满刮乳胶漆腻子二遍；
3、刮腻子要求: 3-5厚底基防裂腻子分遍找平；
4、2厚面层耐水腻子刮平；
5、具体做法详见设计图纸、招标文件及答疑。 m2 704.210
60  ***  刷喷涂料 1、部位: (略)
2、腻子种类:3厚石膏腻子（水泥型）
3、刮腻子要求:分两遍刮平，白色涂料面层
4、具体做法详见设计图纸、招标文件及答疑。 m2 3.960
61  ***  刷喷涂料 1、部位:外墙
2、基层类型:抹灰面；
3、腻子种类:涂料面层
4、具体做法详见设计图纸、招标文件及答疑。 m2 707.061
　 　 B.6 其他工程 　 　 　
62  ***  成品滴水线 1、部位:详见图纸
2、做法详见设计图纸、招标文件及答疑 m 75.924
63  ***  落水口 1、部位:屋面
2、做法详见设计图纸、招标文件及答疑 个 5.000
64  ***  落水管 1、部位:屋面
2、做法详见设计图纸、招标文件及答疑 m 37.500
65  ***  屋面检修孔 1、部位:屋面
2、具体做法详见皖12J201-2、设计图纸、招标文件及答疑 个 1.000
66  ***  成品绿板 1、详见设计图纸
2、做法详见设计图纸、招标文件及答疑 块 5.000
67  ***  预留洞的封堵 1、预留洞的封堵
2、C20细石混凝土填实
3、做法详见设计图纸、招标文件及答疑 项 1.000
68  ***  成品防盗格栅 1、首层的窗子应有防盗措施；做法为选用成品防盗格栅
2、做法详见设计图纸、招标文件及答疑 项 1.000
69  ***  污水池 1、详见设计图纸
2、具体做法详见图集02J915 (略) 文件和答疑 项 1.000
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　

措施项目清单

工程名称: (略) 双忠庙镇孙湖小学综合楼（土建）                      
序号 项  目  名  称
 
1 (土建)环境保护费
2 (土建)文明施工费
3 (土建)安全施工费
4 (土建)临时设施费
5 (土建)夜间施工费
6 (土建)缩短工期措施费(工期缩短10%以内)
7 (土建)二次搬运费
8 (土建)已完工程及设备保护费
9 (土建)冬雨季施工增加费
10 (土建)工程定位复测、工程点交、场地清理
11 (土建)生产工具用具使用费
12 (土建)扬尘污染防治增加费
13 (装饰)环境保护费
14 (装饰)文明施工费
15 (装饰)文明施工费
16 (装饰)安全施工费
17 (装饰)临时设施费
18 (装饰)夜间施工费
19 (装饰)缩短工期措施费(工期缩短10%以内)
20 (装饰)二次搬运费
21 (装饰)冬雨季施工增加费
22 (装饰)工程定位复测、工程点交、场地清理
23 (装饰)生产工具用具使用费
24 (装饰)扬尘污染防治增加费
　 　
措施项目清单（二）

工程名称: (略) 双忠庙镇孙湖小学综合楼（土建）                      
序号 项  目  名  称 项 目 特 征 及 工 作 内 容 计量单位 工程数量
    
1 混凝土、钢筋混凝土模板及支架 　 项 1.000
2 脚手架 　 项 1.000
3 垂直运输及超高降效 　 项 1.000
4 施工排水、降水 　 项 1.000
5 二次搬运费 　 项 1.000
6 大型机 (略) 及安拆 　 项 1.000
　 　 　 　 　
　 　 　 　 　
其他项目清单

工程名称: (略) 双忠庙镇孙湖小学综合楼（土建）                      
序号 项   目   名   称 金额（元）
  
1  (略) 分 　
　    预留金 　
　    材料购置费 　
2  (略) 分 　
　    总承包服务费 　
　    零星工作项目费 　
　 　 　
　 　 　

零星工作项目表

工程名称: (略) 双忠庙镇孙湖小学综合楼（土建）                     
序号 名      称 计量单位 数量
   
1 人工 　 　
1.1 　 　 　
1.2 　 　 　
2 材料 　 　
2.1 　 　 　
2.2 　 　 　
3 机械 　 　
3.1 　 　 　
3.2 　 　 　
　 　 　 　
　 　 　 　
规费和税金清单

工程名称: (略) 双忠庙镇孙湖小学综合楼（土建）                      
序号 项  目  名  称
 
1 工程排污费
2 社会保障费
(1) 养老保险费
(2) 失业保险费
(3) 医疗保险费
3 工伤保险费
4 住房公积金
5 危险作业意外伤害保险
6 税金
　 　
　 　
分部分项工程量清单

工程名称: (略) 双忠庙镇孙湖小学（安装）
序号 项目编码 项  目  名  称 项目特征及工作内容 计量单位 工程数量
     
　 　 电气设备安装工程 　 　 　
1  ***  总配电箱M1 1、名称:总配电箱M1
2、规格、型号:XXRM
3、安装方式及高度:暗装距地1.5m
工作内容：箱体安装、接线 台 1.000
2  ***  配电箱1AL 1、名称:配电箱1AL
2、规格、型号:详见图纸
3、安装方式:嵌墙暗装 距地1.8m
工作内容：箱体安装、接线 台 1.000
3  ***  配电箱2AL 1、名称:配电箱2AL
2、规格、型号:详见图纸
3、安装方式:嵌墙暗装 距地1.8m
工作内容：箱体安装、接线 台 1.000
4  ***  照明配电箱AL-1 1、名称:照明配电箱AL-1
2、规格、型号:PZ30R
3、安装方式:嵌墙暗装 距地1.8m
工作内容：箱体安装、接线 台 5.000
5  ***  照明配电箱AL-2 1、名称:照明配电箱AL-2
2、规格、型号:PZ30R
3、安装方式:嵌墙暗装 距地1.8m
工作内容：箱体安装、接线 台 3.000
6  ***  电气配管 1、名称:电气配管
2、材质:PVC管
3、规格:DN16
4、 (略) 位:砖、混凝土结构暗配
工作内容：1、电线管路敷设
2、接线盒、灯头盒、开关盒、插座盒安装 m 251.100
7  ***  电气配管 1、名称:电气配管
2、材质:PVC管
3、规格:DN20
4、 (略) 位:砖、混凝土结构暗配
工作内容：1、电线管路敷设
2、接线盒、灯头盒、开关盒、插座盒安装 m 599.520
8  ***  电气配管 1、名称:电气配管
2、材质:PVC管
3、规格:DN25
4、 (略) 位:砖、混凝土结构暗配
工作内容：1、电线管路敷设
2、接线盒、灯头盒、开关盒、插座盒安装 m 32.550
9  ***  电气配管 1、名称:电气配管
2、材质:PVC管
3、规格:DN32
4、 (略) 位:砖、混凝土结构暗配
工作内容：1、电线管路敷设
2、接线盒、灯头盒、开关盒、插座盒安装 m 25.350
10  ***  电气配管 1、名称:电气配管
2、材质:焊接钢管
3、规格:DN32
4、 (略) 位:砖、混凝土结构暗配
工作内容：1、电线管路敷设
2、接线盒、灯头盒、开关盒、插座盒安装 m 153.390
11  ***  电气配管 1、名称:电气配管
2、材质:焊接钢管
3、规格:DN40
4、 (略) 位:砖、混凝土结构暗配
工作内容：1、电线管路敷设
2、接线盒、灯头盒、开关盒、插座盒安装 m 3.410
12  ***  电气配管 1、名称:电气配管
2、材质:镀锌钢管
3、规格:DN50
4、 (略) 位:埋地敷设
工作内容：电线管路敷设 m 9.590
13  ***  电气配线 1、配线形式: 照明配线
2、导线型号、材质、规格:BV-2.5mm2
3、 (略) 位或线制:穿管敷设
工作内容：1、配线
2、管内穿线 m  *
14  ***  电气配线 1、配线形式: 照明配线
2、导线型号、材质、规格:NHBV-2.5mm2
3、 (略) 位或线制:穿管敷设
工作内容：1、配线
2、管内穿线 m 554.080
15  ***  电气配线 1、配线形式: 照明配线
2、导线型号、材质、规格:BV-4mm2
3、 (略) 位或线制:穿管敷设
工作内容：1、配线
2、管内穿线 m  *
16  ***  电力电缆 YJV-4X6+1X6 1、名称:电力电缆
2、型号、规格:YJV-4X6+1X6
3、敷设方式:管内敷设
工作内容：电缆头制作、安装 m 165.420
17  ***  电力电缆 YJV22-4X10+1X10 1、名称:电力电缆
2、型号、规格:YJV22-4X10+1X10
3、敷设方式:管内敷设
工作内容：电缆头制作、安装 m 4.520
18  ***  电力电缆 YJV22-4X25+1X16 1、名称:电力电缆
2、型号、规格:YJV22-4X25+1X16
3、敷设方式:管内敷设
工作内容：电缆头制作、安装 m 11.580
19  ***  吸顶荧光灯 1、名称:吸顶荧光灯
2、规格、型号:详见图纸
3、安装方式及高度:吸顶安装
工作内容：安装 套 1.000
20  ***  防水防尘灯 1、名称:防水防尘灯
2、规格、型号:详见图纸
3、安装方式及高度:吸顶安装
工作内容：安装 套 2.000
21  ***  自带延时吸顶荧光灯 1、名称:自带延时吸顶荧光灯
2、规格、型号:1*13W，节能灯
3、安装方式及高度:吸顶安装
工作内容：安装 套 12.000
22  ***  双管荧光灯 1、名称:双管荧光灯
2、型号、规格:详见图纸
3、安装方式及高度:吊杆安装距地3.0米
工作内容：安装 套 36.000
23  ***  单管荧光灯（黑板灯） 1、名称:单管荧光灯（黑板灯）
2、型号、规格:T5 2*28W，节能灯
3、安装方式及高度:吊杆安装距地3.0米
工作内容：安装 套 10.000
24  ***  LED自带电源应急灯 1、名称:LED自带电源应急灯
2、型号、规格: S308-28*1 250V 28W
3、安装高度:明装距地2.5m
工作内容：安装 套 6.000
25  ***  LED疏散指示灯 1、名称:LED疏散指示灯
2、型号、规格:MLJ * 250V 8W
3、安装高度:暗装距地0.5米
工作内容：安装 套 6.000
26  ***  LED安全出口指示灯 1、名称:LED安全出口指示灯
2、型号、规格:JX *** *1 250V 15W
3、安装高度:详见图纸
工作内容：安装、接线 套 4.000
27  ***  单联单控开关 1、名称:单联单控开关
2、规格:K86K11-10 250V 10A
3、安装:嵌墙暗装，距地1.3米
工作内容：安装、接线 个（套） 3.000
28  ***  双联单控开关 1、名称:双联单控开关
2、规格:K86K21-10 250V 10A
3、安装:嵌墙暗装，距地1.3米
工作内容：安装、接线 个（套） 8.000
29  ***  三联单控开关 1、名称:三联单控开关
2、规格:K86K31-10 250V 10A
3、安装:嵌墙暗装，距地1.3米
工作内容：安装、接线 个（套） 10.000
30  ***  插座(安全型) 1、名称:插座(安全型)
2、规格:K86Z223A10 250V 10A
3、安装方式:嵌墙暗装，距地0.3m
工作内容：安装、接线 个（套） 29.000
31  ***  壁挂空调插座 1、名称:壁挂空调插座
2、规格:K86Z13-16 250V 16A
3、安装方式:嵌墙暗装，距地0.3m
工作内容：安装、接线 个（套） 3.000
32  ***  吊扇(含调速器） 1、名称:吊扇（含调速器）
2、规格:FC-20 1*80W 220V
3、安装方式:吊杆安装距地3米
工作内容：安装、接线 个（套） 3.000
33  ***  接地装置 1、 (略) :接地体利用桩基及 (略) ( (略) )钢筋水平方向焊通, (略) 采用接地干线-40*4镀锌扁钢将基础钢筋焊通,形成良好电气通路,利用钢筋混凝土基础中的钢筋做接地极做法,详见《接地装置安装》03D501-4第18页.
2、总等电位安装:MEB箱
3、户内接地母线-40*4镀锌扁钢
4、其他:符合图纸设计要求及规范要求
工作内容：1、接地极（板）制作、安装.
2、接地母线敷设.
3、构架接地. 项 1.000
34  ***  避雷装置 1、受雷体名称、材质、规格、技术要求:利用Φ12镀锌圆钢避雷带,无支架暗敷
2、引下线材质、规格、技术要求:利用柱内对角主筋大于等于φ16作为防雷引下线
3、每隔2.5m设φ12镀锌元钢,高度为0.3m的避雷小针,详见浙97D2
4、避雷针采用φ16镀锌元钢，高度1000mm
5、柱主筋与圈梁钢筋焊接
6、建筑物四周设置防雷测试点
7、符合图纸设计要求及规范要求
工作内容：1、避雷针制作、安装.
2、引下线敷设、断接卡子制作、安装.
3、接地极制作、安装.
4、油漆. 项 1.000
35  ***  送配电装置系统 电压等级（KV）:1KV以下.
工作内容：系统调试 系统 1.000
36  ***  自动投入装置 1.类型:双电源系统调试
工作内容：调试 套 1.000
37  ***  接地装置 类别: (略) .
工作内容：接地电阻测试. 系统 1.000
38  ***  管沟土方 1、土壤类别:详见地勘报告
2、部位:管沟、基 (略) 其他土方
3、挖沟平均深度:2米以内
4、回填要求:夯填
工作内容：1、土方开挖
2、运输
3、回填 m3 8.056
　 　 消防广播工程 　 　 　
39  ***  电气配管 1、名称:电气配管
2、材质:焊接钢管
3、规格:DN15
4、 (略) 位:砖、混凝土结构暗配
工作内容：1、电线管路敷设
2、接线盒、灯头盒、开关盒、插座盒安装 m 52.050
40  ***  电气配线 1、配线形式:管内配线
2、导线型号、材质、规格:RVVP-2*1.5
3、 (略) 位或线制:管内敷设
工作内容：1、配线
2、管内穿线 m 52.050
41  ***  广播分线箱 1、名称、型号:广播分线箱
2、规格:详见图纸
3、安装方式及高度:详见图纸设计要求
工作内容：箱体及附件安装、调试 台 1.000
42  ***  广播扬声器 1、形式:广播扬声器
2、规格:详见图纸要求
3、安装方式及高度:吸顶安装
工作内容：1、安装
2、调试 台 8.000
43  ***  广播系统装置调试 点数:符合图纸设计
工作内容：系统装置调试 系统 1.000
44  ***  管沟土方 1、土壤类别:详见地勘报告
2、部位:管沟、基 (略) 其他土方
3、挖沟平均深度:2米以内
4、回填要求:夯填
工作内容：1、土方开挖
2、运输
3、回填 m3 6.400
　 　 给排水工程 　 　 　
45  ***  塑料管（UPVC、PVC、PP-C等） 1、 (略) 位（室内外）:室内
2、输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水
3、材质:PP-R管
4、型号、规格:DN20(冷水)
5、连接方式:热熔
6、说明:凿槽、刨沟、恢复
工作内容：1、管道、管件、安装
2、管道冲洗、消毒、试压 m 3.100
46  ***  塑料管（UPVC、PVC、PP-C等） 1、 (略) 位（室内外）:室内
2、输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水
3、材质:PP-R管
4、型号、规格:DN25（冷水）
5、连接方式:热熔
6、说明:凿槽、刨沟、恢复
工作内容：1、管道、管件、安装
2、管道冲洗、消毒、试压 m 12.300
47  ***  塑料管（UPVC、PVC、PP-C等） 1、 (略) 位（室内外）:室内
2、输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水
3、材质:PP-R管
4、型号、规格:DN32（冷水）
5、连接方式:热熔
6、说明:凿槽、刨沟、恢复
工作内容：1、管道、管件、安装
2、管道冲洗、消毒、试压 m 8.800
48  ***  UPVC双壁波纹管 DN250 1、 (略) 位（室内外）:室外
2、输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:排水
3、材质:UPVC双壁波纹管
4、型号、规格:φ250
工作内容：1、管道、管件、安装
2、灌水通球试验 m 5.500
49  ***  塑料管（UPVC、PVC、PP-C等） 1、 (略) 位（室内外）:室内
2、输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:排水
3、材质:UPVC排水管
4、型号、规格:DN100
5、连接方式:承插粘接
6、阻水圈:安装
工作内容：1、管道、管件、安装
2、灌水通球试验 m 6.600
50  ***  塑料管（UPVC、PVC、PP-C等） 1、 (略) 位（室内外）:室内
2、输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:排水
3、材质:UPVC排水管
4、型号、规格:DN65
5、连接方式:承插粘接
工作内容：1、管道、管件、安装
2、灌水通球试验 m 9.700
51  ***  塑料管（UPVC、PVC、PP-C等） 1、 (略) 位（室内外）:室内
2、输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:排水
3、材质:UPVC排水管
4、型号、规格:DN50
5、连接方式:承插粘接
工作内容：1、管道、管件、安装
2、灌水通球试验 m 1.000
52  ***  塑料管（UPVC、PVC、PP-C等） 1、 (略) 位（室内外）:室内
2、输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:雨水
3、材质:UPVC管
4、型号、规格:DN100
5、连接方式:承插粘接
6、雨水斗及安装
工作内容：1、管道、管件、安装
2、灌水通球试验 m 37.500
53  ***  闸阀 DN32 1、名称:闸阀
2、材质:金属
3、型号、规格:DN32
工作内容：安装 个 2.000
54  ***  闸阀 DN25 1、名称:闸阀
2、材质:金属
3、型号、规格:DN25
工作内容：安装 个 1.000
55  ***  闸阀 DN20 1、名称:闸阀
2、材质:金属
3、型号、规格:DN20
工作内容：安装 个 2.000
56  ***  地漏 1、名称:地漏
2、型号、规格:DN50
工作内容：安装 个 2.000
57  ***  水龙头 型号、规格:DN20
工作内容：安装 个 5.000
58  ***  倒流防止器 1、名称:倒流防止器
2、型号、规格:DN25
3、 详见图纸
工作内容：安装 个 1.000
59  ***  倒流防止器 1、名称:倒流防止器
2、型号、规格:DN32
3、 详见图纸
工作内容：安装 个 1.000
60  ***  逆止器 1、名称:逆止器
2、型号、规格:DN25
3、 详见图纸
工作内容：安装 个 1.000
61  ***  逆止器 1、名称:逆止器
2、型号、规格:DN32
3、 详见图纸
工作内容：安装 个 1.000
62  ***  水箱制作安装 1、材质:塑料
2、型号、规格: 7#自动冲洗水箱
工作内容：1、制作
2、安装
3、支架制作、安装及除锈、刷油
4、除锈、刷油 套 2.000
63  ***  洗脸盆 1、材质:陶瓷
2、组装形式:详见图纸
3、型号: 详见图集99S304
工作内容：器具、附件安装 组 10.000
64  ***  磷酸铵盐干粉灭火器  MF/ABC4 1、名称:磷酸铵盐干粉灭火器
2、型号、规格: MF/ABC4
工作内容：安装 台 12.000
65  ***  排水检查井 1、名称:排水检查井
2、井深、尺寸:φ700
3、详见皖90S ***
工作内容：1、垫层铺筑
2、混凝土浇筑
3、养生
4、砌筑
5、勾缝
6、抹面
7、盖板、过梁制作安装 座 2.000
66  ***  5#化粪池 1、名称:5#化粪池
2、做法:做法详见图集02S701
3、其他:化粪池选用皖94S401
工作内容：1、土方开挖
2、砂浆制作、运输
3、铺设垫层
4、底板混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护
5、砌砖
6、勾缝
7、井池底、壁 座 1.000
67  ***  管沟土方 1、土壤类别:详见地勘报告
2、部位:管沟、基 (略) 其他土方
3、挖沟平均深度:2米以内
4、回填要求:夯填
工作内容：1、土方开挖
2、运输
3、回填 m3 27.900
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
措施项目清单

工程名称: (略) 双忠庙镇孙湖小学（安装）                            
序号 项  目  名  称
 
1 环境保护费
2 文明施工费
3 安全施工费
4 临时设施费
5 夜间施工增加费
6 缩短工期措施费(工期缩短10%以内)
7 缩短工期措施费(工期缩短20%以内)
8 缩短工期措施费(工期缩短30%以内)
9 二次搬运费
10 已完工程及设备保护
11 冬雨季施工增加费
12 工程定位复测、工程点交、场地清理
13 生产工具用具使用费
　 　
　 　
措施项目清单（二）

工程名称: (略) 双忠庙镇孙湖小学（安装）                           
序号 项  目  名  称 项 目 特 征 及 工 作 内 容 计量单位 工程数量
    
1 安装脚手架 　 项 1.000
　 　 　 　 　
　 　 　 　 　
其他项目清单

工程名称: (略) 双忠庙镇孙湖小学（安装）                            
序号 项   目   名   称 金额（元）
  
1  (略) 分 　
　    预留金 　
　    材料购置费 　
2  (略) 分 　
　    总承包服务费 　
　    零星工作项目费 　
　 　 　
　 　 　
零星工作项目表

工程名称: (略) 双忠庙镇孙湖小学（安装）                            
序号 名      称 计量单位 数量
   
1 人工 　 　
1.1 　 　 　
1.2 　 　 　
2 材料 　 　
2.1 　 　 　
2.2 　 　 　
3 机械 　 　
3.1 　 　 　
3.2 　 　 　
　 　 　 　
　 　 　 　
规费和税金清单

工程名称: (略) 双忠庙镇孙湖小学（安装）                            
序号 项  目  名  称
 
1 工程排污费
2 社会保障费
(1) 养老保险费
(2) 失业保险费
(3) 医疗保险费
3 工伤保险费
4 住房公积金
5 危险作业意外伤害保险
6 税金
　 　
　 　

第5章  图纸、技术标准和要求
图纸另册；技术标准符合国家、行业以及地方标准、规范和规程。
 
土建疑问与答复
共性问题：
1、本工程的土方运距不详，请明确具体运距？回：不考虑
2、窗台压顶的挑长描述不明确，暂以250mm计入，是否合适请明确？回复：可以
3、TZ下基础高度描述不详，暂以其他独立基础底标高计入，是否合适请明确？回：可以
4、工程做法表中屋面的做法与节点上的做法不一，暂以做法表上的计入，是否合适请明确？回：可以
5、楼梯面层做法描述不详，暂以20mm1:2.5水泥砂浆面层计入，是否合适请明确？
回：防滑地砖规格厚度及粘贴层做法均无明确做法，本次清单控制价按如下做法计入：①8-10（10-15）厚防滑地砖，干水泥擦缝；②20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉；③水泥浆一道（内掺建筑胶）；是否合适请明确？
6、 (略) 示图集12J201-2  1/34，无该图集做法，暂以03J *** 计入，是否合适请明确？回：可以
7、本工程成品绿板是否为业主自理，请明确？回;不为自理，计入招标
8、本工程图纸设计为预拌砂浆，当地是否有预拌砂浆供应，请明确.回复:有预拌砂浆供应，本次清单控制价 (略) 理， (略) 询价计入。
9、本工程0.000以下：MU20淤泥烧结实心砖(240厚)，但查无该价格信息，暂以砼标砖计入，是否合适请明确？答：是
10、 (略) 有凸出墙面的构造均做成品滴水线，请明确？答：是
11、所有教室均做一块成品黑板（单面磁性），是否合适请明确？答：是
12、请明确本工程防水的范围？ 答：除卫生间墙面与地面、 (略) 位全不做防水。
13、请明确本工程保温的范围？ 答：除屋面与 (略) 位均不做保温。

孙湖小学疑问
1、 结构图 (略) 不符，暂以结构图定位为准，是否合适请明确？回复：以结构图定位为准
2、 结构图雨篷节点、女儿墙节点的尺 (略) 示节点不符，暂以结构图为准，是否合适请明确。回复：以结构图定位为准。
3、 结构图栏板形状与建筑图栏板形状不符，暂以结构图为准，是否合适？回复：以结构图定位为准
4、 建施06 显示坡道做法为12J926  2/5，但无此做法，暂以01J307  2/5的做法计入，是否合理请明确？回复：可以
5、 建施06 显示无障碍坡道扶手为12J926  2/6，但无此做法，暂以01J307  2/6的做法计入，是否合理请明确？回复：可以

第6章  投标文件格式
1．投标文件封面
投标文件封面如下：

                          （项目名称）       标段

投 标 文 件

投标人：                           （盖单位公章）
法定代表人或其授权委托代理人：                 （签字）
        年      月      日

 
2．投标文件主要组成内容
1、投标函及附录；
2、法定代表人身份证明；
2、授权委托书；
3、投 (略) 回单复印件或扫描件；
4、已标价工程量清单；
5、施工组织设计；
6、项目管理机构；
7、资格审查资料；
8、其他材料。

 
1、投标函
投 标 函
致： _____________ (招标人名称)
  1．我方已仔细研究了________(项目编号) ________ (项目名称) (略) (略) 内容， (略) 资料后，愿意以人民币(大写) ________元(￥________)的投标总报价，工期________日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到________标准。
    2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。
    3．如我方中标，我方拟派______为本工程项目经理，其项目经理资质为________(专业) ________级建造师，注册证书编号：_______。
4．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币(大写) ________元（￥_______）。
5.如我方中标：
    (1)我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。
    (2)随同本投标函提交的投标函附录属于合同 (略) 分。
    (3) (略) 文件规定向你方提交履约担保。
    (4)我方承诺在合同约定的期限内完 (略) 合同工程。
(5) (略) 文件规定的提交投标文件截止时间后，在招标文件规定的投标有效期期满前对我方具有约束力，且随时准备接受你方发出的中标通知书。
6．我方在此声明，所提交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第2章“投标人须知”第l.4.3条规定的任何一种情形。
7. _____________________ (其他补充说明)。
（内容必须真实详细，必须与本格式一致）
投标人：_________________________（盖单位公章）
法定代表人或其授权委托代理人：_____________________（签字）
全国建设工程造价员专用章或中华人民共和国注册造价工程师章：
                                                   （ 盖章 ）
地    址：__________________________________________（必填）
网    址：__________________________________________
电    话：__________________________________________（必填）
传    真：__________________________________________（必填）
邮政编码：__________________________________________
______年______月______日
（内容必须真实详细，必须与本格式保持一致）
 
投标函附录

序号 条款名称 约定内容 备注
1 项目经理 姓名：            
2 工期 天数：        日历天 
3 缺陷责任期  
…… …… …… 
…… …… …… 
…… …… …… 
…… …… …… 
…… …… …… 

 
2、法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

投标人名称：                                  
单位性质：                                    
地址：                                        
成立时间：            年        月        日
经营期限：                                   
姓名：        性别：        年龄：        职务：       
系                                    (投标人名称)的法定代表人。
法定代表人联系电话：                                   （必填）
特此证明

投标人：                        (盖单位公章)

                                                      年    月    日
 
2、授权委托书；

授权委托书

   本人            (姓名)系              (投标人名称)的法定代表人，现委托     (姓名)为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、提交、撤回、修改                    (项目名称)          标段施工投标文件、 (略) 理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：自投标截止之日起至合同完工止
代理人无转委托权。
附：法定代表人身份证明

投标人：                               (盖单位公章)
法定代表人：                                (签字)
身份证号码：                              
委托代理人：                                (签字)
身份证号码：                              
 
      年    月    日
 
3、投标保证金
由在中华人民共和国注 (略) 所出具的电汇或转账支票的复印件或扫描件。
4、已标价工程量清单（格式见第四章）
4.1投标报价说明
4.2工程项目投标总价表
4.3单项工程造价汇总表
4.4单位工程造价汇总表
4. (略) 分项工程量清单计价表
4.6措施项目清单计价表（一）
4.7措施项目清单计价表（二）
4.8其他项目清单计价表
4.9零星工作项目计价表
4.10规费和税金清单计价表
4. (略) 分项工程量清单综合单价分析表
4.12措施项目费分析表
4.13主要材料、设备价格表
4.14降低投标报价说明、证明材料
4.15投标报价需要说明的其他资料
 
首页格式

                                       工程

工 程 量 清 单 报 价 书

投标人：                                                          （盖单位公章）
法定代表人或其授权委托代理人：                                          （签字）
编制人：              (全国建设工程造价员专用章或中华人民共和国注册造价工程师章)
审核人：              (全国建设工程造价员专用章或中华人民共和国注册造价工程师章)
编制日期：                                                           

投  标  总  报  价

招标人：
工程名称：
投标总报价（大写）：
（小写）：

投  标  人：                                                   （盖单位公章）
法定代表人或其授权委托代理人：                                  (签字)
编制人：             (全国建设工程造价员专用章或中华人民共和国注册造价工程师章)
编制日期：         年      月      日
4.1投标报价说明
1.本报价依据本工程投标须知和合同文件的 (略) 编制。
2.工程量清 (略) 填入的综合单价和合价，均包括人工费、材料费、机械费、管理费、利润、施工期内的 (略) 费用。
3.措施项 (略) 填入的措施项目报价，包括采用的各种措施的费用。
4.其他项 (略) 填入的其他项目报价，包括工程量清单报价表和措施项目报价表以外的，为完成本工程 (略) 必须发生的其他费用。
    5.本工程量清单报价表中的每一单项均应填写单价和合价，对没有填写单价和合价的项目费用，视为已包括在工程量清单的其他单价或合价之中。
6.本报价的币种为 人民币 。
7.投标人应将投标报价需要说明的事项，用文字书写与投标报价表一并报送。
 
4.2工程项目投标总价表
工程名称：                                          第   页共   页
序号 单项工程名称 金额（元）
  
一  (略) 分 
  
  
  
  
  
二  (略) 分 
 预留金 
 材料购置费 
三 合计 

投标人：                                           （盖单位公章）
法定代表人或其授权委托代理人：                              (签字)
编制人：          (全国建设工程造价员专用章或中华人民共和国注册造价工程师章)
编制日期：         年      月      日
 
4.3单项工程造价汇总表
工程名称：                                        第   页共   页
序号 单项工程名称 金额（元）
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 合计 

投标人：                                           （盖单位公章）
法定代表人或其授权委托代理人：                              (签字)
编制人：          (全国建设工程造价员专用章或中华人民共和国注册造价工程师章)
编制日期：         年      月      日
 
4.4单位工程造价汇总表
工程名称：                                        第   页共   页
序号 项目名称 金额（元）
1 分部分项工程量清单计价合计 
2 措施项目清单计价合计 
3 其他项目清单计价合计 
4 规费 
5 人工费调整 
6 税金 
 合价 
  
7 总价 

投标人：                                           （盖单位公章）
法定代表人或其授权委托代理人：                              (签字)
编制人：          (全国建设工程造价员专用章或中华人民共和国注册造价工程师章)
编制日期：         年      月      日

 
4. (略) 分项工程量清单计价表
工程名称：                                          第   页共   页
序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程
数量 金额（元）
      综合单价 合价 其中:人工费
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

投标人：                                           （盖单位公章）
法定代表人或其授权委托代理人：                              (签字)
编制人：             (全国建设工程造价员专用章或中华人民共和国注册造价工程师章)
编制日期：         年      月      日

4.6措施项目清单计价表（一）
工程名称：                                    第   页共   页
序号 项目名称 取费基数 费率（%） 金额（元）
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 合计   

投标人：                                           （盖单位公章）
法定代表人或其授权委托代理人：                              (签字)
编制人：            (全国建设工程造价员专用章或中华人民共和国注册造价工程师章)
编制日期：         年      月      日
 
4.7措施项目清单计价表（二）
工程名称：                                        第   页共   页
序号 项目名称 计量
单位 工程数量 综合单价（元） 合价
（元） 其中:人工费（元）
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

投标人：                                           （盖单位公章）
法定代表人或其授权委托代理人：                              (签字)
编制人：             (全国建设工程造价员专用章或中华人民共和国注册造价工程师章)
编制日期：         年      月      日
 
4.8其他项目清单计价表
工程名称：                                      第   页共   页
序号 项目名称 金额（元）
1  (略) 分 
1.1  
1.2  
  
 小计 
2  (略) 分 
2.1  
2.2  
  
 小计 
 合计 

投标人：                                           （盖单位公章）
法定代表人或其授权委托代理人：                              (签字)
编制人：            (全国建设工程造价员专用章或中华人民共和国注册造价工程师章)
编制日期：         年      月      日
 
4.9零星工作项目计价表
工程名称：                                         第   页共   页
序号 名    称 计量
单位 数量 金额（元）
    综合单价 合价
1 人工    
     
     
     
 小计    
2、 材料    
     
     
 小计    
3 机械    
     
     
 小计    
 合计    

投标人：                                           （盖单位公章）
法定代表人或其授权委托代理人：                              (签字)
编制人：            (全国建设工程造价员专用章或中华人民共和国注册造价工程师章)
编制日期：         年      月      日
4.10规费和税金清单计价表
工程名称：                                    第   页共   页
序号 项目名称 取费基数 费率（%） 金额（元）
一    
1    
2    
2.1    
2.2    
2.3    
3    
4    
    
    
二    
三 合计   

投标人：                                           （盖单位公章）
法定代表人或其授权委托代理人：                              (签字)
编制人：            (全国建设工程造价员专用章或中华人民共和国注册造价工程师章)
编制日期：         年      月      日
4. (略) 分项工程量清单综合单价分析表
工程名称：                                                第   页共   页
序号 项目编码 项目名称 工程内容 计量单位 综合单价组成（元） 综合单价
（元）
     人工费 材料费 机械费 管理费 利润 风险费 
           
           
           
           
           
           

投标人：                                           （盖单位公章）
法定代表人或其授权委托代理人：                              (签字)
编制人：             (全国建设工程造价员专用章或中华人民共和国注册造价工程师章)
编制日期：         年      月      日
 
4.12措施项目费分析表
工程名称：                                                第   页共   页
序号 措施项目名称 单位 数量 单价组成（元） 单价（元）
    人工费 材料费 机械费 管理费 利润 风险费 
          
          
          
          
          
          
          

投标人：                                           （盖单位公章）
法定代表人或其授权委托代理人：                              (签字)
编制人：             (全国建设工程造价员专用章或中华人民共和国注册造价工程师章)
编制日期：         年      月      日
 
4.13主要材料、设备价格表
工程名称：                                                         第   页共   页
序号 材料编码 材料、设备名称 材料、设备型号等特殊要求 单位 单价
（元）
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

投标人：                                           （盖单位公章）
法定代表人或其授权委托代理人：                              (签字)
编制人：           (全国建设工程造价员专用章或中华人民共和国注册造价工程师章)
编制日期：         年      月      日
 
4.14降低投标报价说明、证明材料

1、本项资料格式不作统一规定， (略) 设计。
2、本项资料包括在人工、材料、机械消耗量、价格、施工措施、方案及其它方面有降低工程造价的相关证明资料。

投标人：                                           （盖单位公章）
法定代表人或其授权委托代理人：                              (签字)
编制人：           (全国建设工程造价员专用章或中华人民共和国注册造价工程师章)
编制日期：         年      月      日
 
4.15投标报价需要说明的其他资料

投标单位认为需对其 (略) 其他补充说明及证明材料。
 
5、施工组织设计
5.1投标人编制施工组织设计的要求：根据招标 (略) 的勘察情况，采用文字并结合图表形式说明主要施工方法；拟投入本项目的主要物资计划、拟投人的主要施工机械及设备计划、拟配备的试验和检测仪器设备情况、劳 (略) 计划等；结合工程特点 (略) 的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度的技术组织措施，同时应对工程施工的重点难点提出相应技术保证措施，如冬雨季施工技术、减少噪音、降低环境污染、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等。
   5.2若施工组织设计采用技术暗标，则施工组织设计的编制和装订应符合暗标编制和装订。
   5.3施工组织设计除采用文字方式评审表述外可附下列图表：
    附表一  拟投入本项目的主要施工设备表
    附表二  劳 (略) 计划表
    附表三  计划开、竣工日期 (略) 络图
    附表四  施工总平面图
 
附表一：拟投入本工程的主要施工设备表

序号 设备名称 型号规格 数量 国别
产地 制造年份 额定功率  (KW) 生产能力 用于施  工部位 备注
         
         
         
         
         
         

附表二：劳 (略) 计划表
单位：人
工种 按工程施工阶段投入劳 (略) 情况
       
       
       
       
       
       
       
附表三：计划开、竣工日期 (略) 络图
    1.投标人应提交一 (略) 络图或施工进度表，说明按招标文件要求的 (略) 施工的各个关键日期。
    2．施工进 (略) 络图(或横道图)表示。

附表四：施工总平面图
    投标人应提交一份施工总平面图， (略) 临时设施布置图表并附文字说明，说明加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。
 
6、项目管理机构
6.1项目管理机构组成表

职 务 姓 名 职 称 执业或职业资格证明 备 注
   证书名称 级 别 证 号 专业 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 
6.2拟任项目经理资历表

姓 名  年  龄  专  业 
职 称  公司单位
职    务  拟在本工程担任职务 
(略)      年   月毕业于                 学校       专业，学制      年
经     历
   年～
     年 参加过的类似工程项目名称 担任何职 发包人及
联系电话
   
   
   
   
   
   
   
获奖情况  
目前任职
项目状况 项目名称 
 担任职位 
 可以调离日期 
备注 
注：1、本表后应附项目经理的身份证、职称资格证书以及资 (略) 要求其他相关有效证书（如建造师注册证书、安全生产考核合格证书等）的复印件，并应提供自 * 号其担任类似项目的项目经理的相关业绩证明材料复印件。同时 (略) (略) 保基金征缴机构出具的投标人为拟任项目经理缴纳的 (略) 保证 (略) 在 (略) 门出具的项目经理无在建工程证明文件。
6.3主要人员简历表

姓  名  年 龄  学    历 
职  称  职 务  拟在本合同任职 
(略)  年毕业于                         学校            专业
主要工作经历
时 间 参加过的类似项目 担任职务 发包人及联系电话
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   “主要人员简历表”中的项目经理应附建造师证、安全生产考核合格证,管理过的项目业绩须附合同协议书复印件（如有）；技术负责人应附职称证；其他主要人员应附职称证(执业证或上岗证书)。
 
7、资格审查资料
7.1投标人基本情况表

投标人名称 
注册地址  邮政编码 
联系方式 联系人  电  话 
 传 真  网  址 
组织结构 
法定代表人 姓名  技术职称  电 话 
技术负责人 姓名  技术职称  电 话 
成立时间  员工总人数：
企业资质等级  其中 项目经理 
营业执照号   高级职称人员 
注册资金   中级职称人员 
(略)    初级职称人员 
账  号   技工 
经营范围 
备  注 
注：本表后应附有效的企业法人营业执照、企业资质证书副本、安全生产许可证等材料的复印件。
 
7.2近年来完成的类似项目情况表

项目名称 
(略) 在地 
发包人名称 
发包人地址 
发包人电话 
合同价格 
开工日期 
竣工日期 
承担的工作 
工程质量 
项目经理 
技术负责人 
总监理工程师及电话 
项目描述 
备注 
注：1. 类似业绩符合 第2章投标人须知前附表中1.4.1.2条规定。
2.本表后附中标通知书和竣工验收报告或合同协议书和竣工验收报告的复印件具体年份要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。
 
7.3 正在施工和新承接的项目情况表（如有）

项目名称 
(略) 在地 
发包人名称 
发包人地址 
发包人电话 
合同价格 
开工日期 
竣工日期 
承担的工作 
工程质量 
项目经理 
技术负责人 
总监理工程师及电话 
项目描述 
备注 

注：本表后附中标通知书和（或）合同协议书的复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

7．4近年来发生的诉讼及仲裁情况

近年发生的诉讼和仲裁情况仅限于投标人败诉的． (略) 施工合同有关的案件，不包括调解结案以及未裁决的仲裁或未终审判决的诉讼。

8、其他材料

投标人根据本项目情况需要提供的其他材料。
 
第7章  合同条款
(略) 分　　协议书
 发包人（全称）： (略) 舍安全工程工 (略)
 承包人（全称）：                      
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                    施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
一、工程概况
1.工程名称：                      
2.工程地点：                         
3.工程立项批准文号：       。
4.资金来源：         。
5.工程内容：                             。
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。
6.工程承包范围：
   
 。
二、合同工期
计划开工日期：年月日。
计划竣工日期：年月日。
工期总日历天数：天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
三、质量标准
工程质量符合标准。
四、签约合同价与合同价格形式 
1.签约合同价为：
人民币（大写）                 (¥            元)。
其中：
（1）安全文明施工费：
人民币（大写）               (¥          元)；
（2）材料和工程设备暂估价金额：
人民币（大写）               (¥          元)；
（3）专业工程暂估价金额：
人民币（大写）               (¥          元)；
（4）暂列金额：
人民币（大写）               (¥          元)。
2.合同价格形式：      总价合同           。
五、项目经理
承包人项目经理：                     。
六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
1、中标通知书
2、投标函及投标函附录和评标时的澄清答复文件
3、招标文件及其补充通知
4、本合同专用条款
5、本合同通用条款
6、标准、规范及有关技术文件
7、图纸
8、已标价工程量清单或预算书
9、其他合同文件（包括投标文件其他内容）
在合 (略) 过程中形成的与合同有关的文件均构成合 (略) 分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该 (略) 作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
七、承诺
1.发包人承诺按照 (略) 项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全， (略) 转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就 (略) 签订与合同实质性内容相背离的协议。
八、词语含义
本协议书中词语 (略) 分通用合同条款中赋予的含义相同。
九、签订时间
本合同于         年    月    日签订。
十、签订地点
本合同在                                    签订。
十一、补充协议
合同未尽事宜，合 (略) 签订补充协议，补充协议是 (略) 分。
十二、合同生效
本合同自                                   生效。
十三、合同份数
本合同一式    份，均具有同等法律效力，发包人执    份，承包人执    份。

发包人：  (公章)             承包人：  (公章)
                                
法定代表人或其授权委托代理人：  法定代表人或其授权委托代理人：
（签字）                    （签字）
   组织机构代码：         组织机构代码：          
   地  址：       地  址：       
   邮政编码：        邮政编码：  
   法定代表人：             法定代表人：            
   委托代理人：             委托代理人：            
   电  话：     电  话：    
   传  真：     传  真：    
   电子信箱：                   电子信箱：  
   (略) ：     (略) ：  
   账  号：          账  号：    

 
(略) 分　　通用条款
通用合同主要条款详见GF- *** 建设工程施工合同（示范文本）。
 
(略) 分　　专用条款
1. 一般约定
1.1 词语定义
1.1.1合同
1.1.1.10其他合同文件包括：无。
1.1.2 合同当事人及其他相关方
1.1.2.4监理人：
名    称：（签约时填入）；
资质类别和等级（签约时填入）
联系电话：（签约时填入）
电子信箱：（签约时填入）
通信地址：（签约时填入）
1.1.2.5 设计人：
名    称：（签约时填入）
资质类别和等级：（签约时填入）
联系电话：（签约时填入）
电子信箱：（签约时填入）
通信地址：（签约时填入）
1.1.3 工程和设备
1.1.3.7 (略) (略) (略) 包括：承包人根据实际需要（签约时填入）。
1.1.3.9 永久占地包括：见招标图纸。
1.1.3.10 临时占地包括：承包人根据实际需要（签约时填入）。
1.3法律
适用于合同的其他规范性文件：现行的《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《 (略) 投标法》、《 (略) 投标法实施条例》、《中华人民共和国消防法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《房屋建筑工程质量保修办法》等有关工程建设的法律、法规及地方政府颁布的有关规定。
1.4 标准和规范
1.4.1适用于工程的标准规范包括：《建筑工程施工质量验收统一标准》、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》、《混凝土结构工程施工质量验收规范》、 (略) 国家、行业及 (略) 省、 (略) 市有关验收规范和技术标准。
1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：无；
 发包人提供国外标准、规范的份数：无；
1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：详见招标图纸、技术标准和要求。
1.5 合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：同通用条款。
1.6 图纸和承包人文件 
1.6.1 图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限：合同生效后7天内；
发包人向承包人提供图纸的数量：提供施工图纸6套，不足的 (略) 复制，费用自理；工程竣工验 (略) 图纸归还发包人。
发包人向承包人提供图纸的内容：详见招标图纸。
1.6.4 承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计、专项施工方案、必要的加工图和大样图、进度计划、其他按有关规定应由承包人提供的文件；
承包人提供的文件的期限为：（签约时填入）；
承包人提供的文件的数量为：（签约时填入）；
承包人提供的文件的形式为：（签约时填入）；
发包人审批承包人文件的期限：（签约时填入）。
1.6.5 现场图纸准备
(略) 图纸准备的约定：承包人 (略) 另外保存一套完整的图纸和承包人文件，供发包人、监理人及 (略) 工程检查时使用。
1.7 联络
1.7.1发包人和承包人应当在3天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.7.2 发包人接收文件的地点：（签约时填入）；
发包人指定的接收人为：（签约时填入）。
承包人接收文件的地点：（签约时填入）；
承包人指定的接收人为：（签约时填入）。
监理人接收文件的地点：（签约时填入）；
监理人指定的接收人为：（签约时填入）。
1.10 交通运输
1.10.1 (略) 的权利
(略) 的权利的约定：发包人应根据施工需要，负责取得 (略) 所需的批 (略) 权利，以及 (略) 需修建道路以及其他基础设施的权利。承包人承担修建临时道路及其他临时基础设施的费用。承包人协助发包 (略) 内外道路以及其他基础设施的手续。
1.10.3 场内交通
(略) (略) 内交通的边界的约定：承包人在投标前应 (略) ， (略) 条件为准。
关于发包人向承包人免费提供满足工程 (略) 内道路和交通设施的约定：承包人在投标前应 (略) ， (略) 已具备的条件。 
1.10.4超大件和超重件的运输
运输超大 (略) 需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。
1.11 知识产权
1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为 (略) 编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属： (略) 有。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：不得提供给与本工程无关的第三方。
1.11.2 关于承包人 (略) 编制文件的著作权的归属：归承包人和 (略) 有。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：不得提供给与本工程无关的第三方。
1.11.4 承包人在 (略) 采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：由承包人承担。
1.12工程量清单错误的修正
(略) 定标后， (略) 范围内包定，除经批准的设计变更、现场签证外，其它工程造价增减均不予签证计价。开标前， (略) 人提供的工程量清单，发现工程量存在项目划分误差、计量单位误差、数量误差、遗漏项目的，必须在清单发放后 (略) 人提出书面异议或修正要求。招标人对书面异议或修 (略) 核实，确认工程量单项子目误差在±3%（含±3%）以内、且估算价不超过1000元的，招标人可不予调整工程量，投标人应将其误差考虑在综合单价内；若单项子目工程量误差在±3%（含±3%）以内，但估算价超过1000元或有遗漏项目或单项子目工程量误差超过±3%的， (略) 修正并重新公布准确的工程量清单。投标人在规定时间内未对工程量清单提出异议的，中标后，招标人不再对工程量清单的项 (略) 校对调整。 (略) 设计 (略) 有工程项目。
2. 发包人
2.2 发包人代表
发包人代表：
姓    名：（签约时填入）；
身份证号：（签约时填入）；
职    务：（签约时填入）；
联系电话：（签约时填入）；
电子信箱：（签约时填入）；
通信地址：（签约时填入）。
发包人对发包人代表的授权范围如下：（签约时填入）。
2.4 (略) 、施工条件和基础资料的提供
2.4.1 (略)
关于发包人 (略) 的期限要求：已具备移交条件，签约后5日内移交。
2.4.2 提供施工条件
关于发包人应负 (略) 需要的条件，包括：
（1）发包人负责 (略) 需的水、电、电讯线 (略) 地，具体由承包人实施，期间发生费用已包括在签约合同价中，发包人不予支付。
（2）发包人负 (略) 地与公共道路的通道开通；
（3）发包人负 (略) 需证件、批件，承包人负责协助办理。
（4）其他应由发包人负责提供的施工条件。
2.5 资金来源证明及支付担保
发包人提供资金来源证明的期限要求：无。
发包人是否提供支付担保：无。
发包人提供支付担保的形式：无。
3. 承包人
3.1 承包人的一般义务
（5）承包人提交的竣工资料的内容：执行国家相关标准、规范的规定。
 承包人需要提交的竣工资料套数：执行国家相关标准、规范的规定并满足实际验收需要。
 承包人提交的竣工资料的费用承担：所需费用已包含在签约合同价中。
承包人提交的竣工资料移交时间：执行国家相关标准、规范的规定并满足发包人实际需要。
承包人提交的竣工资料形式要求：书面形式，具备电子资料条件的，同时提供电子资料。
（6） (略) 的其他义务：（签约时填入）。
3.2 项目经理
3.2.1 项目经理：
姓    名：（签约时填入）；
身份证号：（签约时填入）；
建造师执业资格等级：（签约时填入）；
建造师注册证书号：（签约时填入）；
建造师执业印章号：（签约时填入）；
安全生产考核合格证书号：（签约时填入）；
联系电话：（签约时填入）；
电子信箱：（签约时填入）；
通信地址：（签约时填入）；
承包人对项目经理的授权范围如下：（签约时填入）。
关于项目经理每 (略) 的时间要求：必须保证每周不少于5天，每月不少于2 (略) 组织施工，每天在岗时间不少于8小时。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项 (略) 会保险证明的违约责任：支付违约金2万元。
项目经理未经批准，擅自 (略) 的违约责任：支付违约金2000元/日（1小时之外，1日以内视为1日）。
 3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：支付违约金2万元/次。
 3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：支付违约金2万元/次。
3.3 承包人人员
3.3.1 承包人提交项目管理机 (略) 管理人员安排报告的期限：承包人应在接到开工通知后7天内，依据投标文件承诺向发包人提交承包人项目管理机 (略) 人员安排的报告，其内容应包括合同管理、施工、技术、材料、质量、安全、财务等主要施工管理人员名单及其岗位、注册执业资格等，以及各工种技术工人的安排情况，并同时提交主要施工管理人员与承包人之间的劳动关系 (略) 会保险的有效证明。
3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：支付违约金2万元/次。
3.3.4 承包人主要施工管理人员 (略) 的批准要求： 须经过发包人同意。
3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：支付违约金2万元。
承包人主要施工管理人员擅自 (略) 的违约责任：支付违约金500元/日（1小时之外1日以内视为1日） 。
3.5分包
3.5.1分包的一般约定
禁止分包的工程包括：不允许分包
主体结构、关键性工作的范围：      \       
3.5.2分包的确定
允许分包的专业工程包括：      \       
其他关于分包的约定：      \       
3.5.4分包的合同条款
关于分包合同价款支付的约定：      \       
3.6 工程照管与成品、半成品保护
承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：施工期间至竣工验收后移交。
3.7 履约担保
承包人是否提供履约担保：承包人提供履约担保。
承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：承包方在签订合同前，向发包方缴纳中标价10%的工程履约保证金。 (略) 人指定账户，一律不接受任何其他组织和个人提交。履约保证金在工程竣工验收合格后五个工作日内全额无息退回到承包人的基本账户，承包人不能完全履约的，发包人不予退还履约保证金。
3.8 补充条款
（1）中标后须将拟任项目经理的注册建造师执业资格证书及安全生产考核合格证书原件，由招标人押证保管，待工程完工后退还。开工前,招标人将对中标人拟派的施工员、安全员、材料员、 (略) 押证管理,待工程完工后退还。
（2） (略) 报的本项目的项目经理（注册建造师）、 (略) 技术负责人、施工员、安全员、材料员、质检员及施工机械等在整个项目施工期内必须在位。项目经理（注册建造师）、 (略) 技术负责人未经发包人书面同意，承包人不得更换上述人员，否则发包人有权终止合同。由此造成的损失， (略) 承担并赔偿可能给发包人造成的损失。
（3）承包人不得擅自更换资格审 (略) 报项目经理（注册建造师） (略) 技术负责人、施工员、安全员、材料员、质检员。确需更换时，须按2万元/人次提交人员调整费并书面报经发包人同意，更换后人员不得低于承 (略) 报人员资质和技术水平。发包人如认为有必要，可要求对上 (略) 分人员作出更好的调整。
（4）承包人未能按照承诺到岗尽职的，发包人将视情况严重程度对 (略) 理，给予警告并发出整改通知。如仍未及时整改，发包人有权责令其停工整改、直至终止合同，引进新的承包商。发包人还将停止支付工程款项，扣留任何未付的工程进度款项补偿发包人的有关损失或工期延误的损失，并就此向承包人索赔。
（5）承包人项目经理、技术负责人每月驻工地天数不得少于22天且工程施工关键时段必须在工地，否则每缺席一天向发包人支付违约金2000元，监理人将对承包人项目经理和技 (略) 考勤。
4. 监理人
4.1监理人的一般规定
关于监理人的监理内容：
（1）工程质量控制：审查承包人的质量保证体系和控制措施，依据施工承包合同、设计文件、技术规范与质量检验验收标准，对 (略) 全面控制和检查。按有关规定对 (略) 检查、签证和验收。协助 (略) 理工程质量事故等。
（2）工程进度控制：审查承包人提交的工程进度计划，并以此作为工程进度控制的依据，督促承包人采取切实措施实现合同工期要求。
（3）工程投资控制：审核承包人完成的工程量和价款，签署付款建议；对合同变更或增加项目，提出初审意见，报发包人审批确定。受理索赔申请，进行索赔调查， (略) 理意见等。
（4）施工安全监督：督促并检查承包人建立施工安全体系，完善安全措施、劳动防护和环境保护设施等，整个施工过程中定期和不定期检查、突击抽查安全施工和 (略) ，发现安全事故隐患时有权直接下达停工令等。
（5）合同管理：协助、配合发包人管理各种合同。
（6）档案资料管理：对工程资料及 (略) 整编，并在工程竣工验收时移交发包人。资料的归档和备案必须按 (略) (略) (略) ，并承担 (略) 有权力、义务和责任（ (略) 罚）。
（7）现场文明施工管理、协调工作：全方位监督 (略) ，协调发包人与承包人的相互配合关系，编发会议纪要并检查落实等。
（8）督促发包人按施工承包合同的规定落实必须提供的施工条件，检查工程承包人的开工准备工作（包括施工安全体系），具备开工条件后，征得发包人同意，签发开工通知。
（9）审查承包人递交的施工组织设计、计划、临建工程布置等。
（10）研究、讨论、答复承包人提出的建议和意见。
（11）按 (略) 验收，核查、签证承包人编制的竣工图纸和资料等。
关于监理人的监理权限：监理人无权单方面确定合同变更、增加项目、增加项目的合同价款、索赔费用、签发开工通知 ，以上须经过发包人同意。
关于监理 (略) (略) 、 (略) 的提供和费用承担的约定：若发包人提出要求，监理 (略) (略) 、 (略) 由承包人提供，所发生的费用由发包人或监理人承担（依据监理委托合同）。
4.2 监理人员
总监理工程师：
姓    名：（签约时填入）；
职    务：（签约时填入）；
监理工程师执业资格证书号：（签约时填入）；
联系电话：（签约时填入）；
电子信箱：（签约时填入）；
通信地址：（签约时填入）；
关于监理人的其他约定：（签约时填入）。
4.4 商定或确定
在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对 (略) 确定：不授权监理人确定。
5. 工程质量
5.1 质量要求
5.1.1 特殊质量标准和要求：详见施工图纸。
关于工程奖项的约定：无。
5.3 隐蔽工程检查
 5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定： (略) 位经承包人自检确认具备覆盖条件的，承包人应在共同检查前至少24小时书面通知监理人检查，通知中应载明隐蔽检查的内容、时间和地点，并应附有自检记录和必要的检查资料。
监理人 (略) 检查时，应提前12小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：（签约时填入）。
6. 安全文明施工与环境保护
6.1安全文明施工
6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：遵守 (略) 在地有关安全生产的要求。
6.1.4 关于治安保卫的特别约定：遵守 (略) 在地有关治安保卫的要求。
关 (略) 地治安管理计划的约定：遵守 (略) 在地有关要求并满足发包人的合理要求。
6.1.5 文明施工
合同当事人对文明施工的要求：承包人在工程施工期间，应当采取措施 (略) 平整，物料堆放整齐。 (略) 在 (略) (略) 门有特殊要求的，按 (略) 。在工程移交之前，承包人应 (略) 清除 (略) 工程设备、多余材料、垃圾和各种临时工程，并 (略) 清洁整齐。经发包人书面同意，承包人可在发包人指定的地点保 (略) 保修期内 (略) 需要的材料、施工设备和临时工程。
6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：按进度款规定的支付方式支付。
7. 工期和进度
7.1 施工组织设计
7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：（1）施工方案；（2） (略) 平面布置图；（3）施工进度计划和保证措施； （4）劳 (略) 及材料供应计划；（5）施工机械设备的选用；（6）质量保证体系及措施；（7）安全生产、文明施工措施；（8）环境保护、成本控制措施；（9）对工程施工的重点难点提出相应技术保证措施，如冬雨季施工技术、减少噪音、降低环境污染、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改
承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：承包人应在开工7天前，向监理人提交详细的施工组织设计，并由监理人报送发包人。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：发包人和监理人应在监理人收到施工组织设计后7天内确认或提出修改意见。对发包人和监理人提出的合理意见和要求，承包人应自费修改完善。根据工程实际情况需要修改施工组织设计的，承包人应向发包人和监理人提交修改后的施工组织设计。
7.2 施工进度计划
7.2.2 施工进度计划的修订
发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：发包人和监理人应在收到修订的施工进度计划后7天内完成审核和批准或提出修改意见。发包人和监理人对承包人提交的施工进度计划的确认，不能减轻或免除承包人根据法律规定和合同约定应承担的任何责任或义务。
7.3 开工
7.3.1 开工准备
关于承包人提交工程开工报审表的期限：承包人应按照第7.1款〔施工组织设计〕约定的期限，向监理人提交工程开工报审表，经监理人报发包 (略) 。开工报审表应详细说明按施工进度计 (略) 需的施工道路、临时设施、材料、工程设备、施工设备、施工人员等落实情况以及工程的进度安排。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：执行国家规定和合同约定。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：执行国家规定和合同约定。
7.3.2开工通知
因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日发出开工通知的：工期应顺延，承包人有损失的，发包人可以依法索赔。
7.4 测量放线
7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：发包人应不得晚于开工前7天通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。发包人应对其提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的真实性、准确性和完整性负责。
7.5 工期延误
7.5.1 因发包人原因导致工期延误
（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：执行国家规定。
7.5.2 因承包人原因导致工期延误
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：支付违约金2000元/天。
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：签约合同价的10%。
7.6 不利物质条件
不利物质条件的其他情形和有关约定：执行 (略) 会普遍认同的情形。
7.7异常恶劣的气候条件
发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：不可预见的， (略) 造成实质性影响的，但尚未构成不可 (略) 会普遍认可的恶劣气候条件。
7.9 提前竣工的奖励
7.9.2提前竣工的奖励：不奖励。
8. 材料与设备
8.4材料与工程设备的保管与使用
8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：发包人不提供材料与工程设备。
8.6 样品
8.6.1 样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：所有材料和工程设备均需要报送样品，重量或价值较大的可以约发包人共同考察。关于材料的约定如下：.
（1）本工程使用的主要材料采用国内知名品牌，国标产品， (略) 合格证明。设备、材料及配件 (略) 应有清单、使用说明书、质量合格证明文件、国家法定质检机构的检验报告等文件。
（2）承包人采购的材料、 (略) 后须经监理工程师和发包人认可后方可使用。
（3）若承包人实际用于工程的材料、设备的质量、 (略) 文件中的技术标准和要求、国家相关标准、规程规范要求，或与监理工程师和发包人确认的材料、设备不符时，承包人须无条件更换，并承担造成的损失。否则，发包人有权终止合同。
（4）本工程承包人应按设计和有关标准要 (略) 需材料、工程设备，在采购前14日内通知发包人（监理人）并提供产品名称、规格型号、数量、 (略) 家的样品，经发包人（监理人）认可质量后方可采购，但并不因此免除承包人的任何质量责任。承包人提供产品合格证明，对材料设备质量负责。承包人采购的材料设备在使用前，承包人 (略) 检验或试验，并经发包人和监理人验收合格后方可使用。不合格的不得使用，检验或试验费用由承包人承担。
（5）严禁将不合格的材料、设备入库，不合格材料、 (略) 全过程须由监 (略) 监督。
（6） 如承包人采购的材料、 (略) 文件要求时，发包人有权终止承包人的采购，改为发包人直接采购， (略) 有损失由承包人负责。
（7）承 (略) 供设备、主要材料是全新产品，完全满足合同约定的质量、规格和性能标准。因承包人的原因致使设备质量、安装质量达不到合同约定的质量标准和要求，承包人应承担违约责任。
8.8 施工设备和临时设施
8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施
 关于修建临时设施费用承担的约定：承包人承担。
9. 试验与检验
9.1试验设备与试验人员
9.1.2 试验设备
(略) 需要 (略) 所：根据国家规定，满足本项目需要。
(略) 需要配备的试验设备：根据国家规定，满足本项目需要。
(略) 需要具备的其他试验条件：无。
9.4 现场工艺试验
现场工艺试验的有关约定：根据国家规定，满足本项目需要。
10. 变更
10.1变更的范围
关于变更的范围的约定：
（1）增加或减少合同中任何工作，或追加额外的工作；
（2）取消合同中任何工作，但转由他人实施的工作除外；
（3）改变合同中任何工作的质量标准或其他特性；
（4）改变工程的基线、标高、位置和尺寸；
（5）改变工程的时间安排或实施顺序。
10.2变更权
发包人、承包人和监理人均可以提出变更。承包人提出变更设计的，发包人和监理人认可，发包人组织专家组评估审核后，由原设计人实施变更。承包人提出工程量变更的，发包人和监理人认可，承包人、监理人、发包人依次签证才能有效；一次签证工程造价的总量在5万元以上（含5万元）的，必须经建设工程监督管理领导小组审核签证同意。
变更指示均通过监理人发出，监理人发出变更指示前应征得发包人同意。承包人收到经发包人签认的变更指示后，方可实施变更。未经许可，承包人不得擅自对 (略) (略) 变更。
涉及设计变更的，应由设计人提供变更后的图纸和说明。如变更超过原设计标准或批准的建设规模时，发包人应及时办理规划、设计变更等审批手续。
10.3变更程序
10.3.3承包人提供变更
承包人提出变更的，需要向发包人以书面形式提出变更计划，说明计划变更工程范围和变更的内容、理由，以及实施该变更对合同价格和工期的影响。发包人同意变更的，由监理人向承包人发出变更指示。发包人不同意变更的，监理人无权擅自发出变更指示。
未经法定程序批准，严禁擅自在施工阶段增加工程量或增加工程款。
原10.3.3条序号更改为10.3.4
10.4 变更估价
10.4.1 变更估价原则
关于变更估价的约定:
发包人提供的工程量清单项目漏项或设计变更引起新的工程项目，其单价确定原则：合同中有类似工程项目单价的，可以参照合同中类似项目的单价调整，合同中无类似工程项目单价的，由承包人根据投标文件中采用的人工费、材料费、机械使用费、管理费、利润标准编报项目单价，经发包人和工程师共同审定后作为结算依据。
10.4.2变更估价程序
增加如下：
工程变更增加的工程价款在原中标价5%以内，由发包 (略) 实施变更， (略) 门、 (略) 、 (略) 局备案。
工程变更增加的工程价款在原中标价5%以上20%以内的（以有造价资质单位出具的证据为准）， (略) 门审查，经组织评审批 (略) 。凡工程变更增加的工程价款在原中标价20%以上的， (略) 。因工程变更减少工程价款原则上按照 (略) 。
10.5承包人的合理化建议
监理人审查承包人合理化建议的期限：监理人应在收到承包人提交的合理化建议后5天内审查完毕并报送发包人，发现其中存在技术上的缺陷，应通知承包人修改。
发包人审批承包人合理化建议的期限：发包人应在收到监理人报送的合理化建议后3天内审批完毕。合理化建议经发包人批准的，监理人应及时发出变更指示，由此引起的合同价格调整按照 (略) 。发包人不同意变更的，监理人应书面通知承包人。。
承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为： (略) 约定。
10.7 暂估价
暂估价材料和工程设备的明细:无。
10.7.1 (略) 的暂估价项目无。
10.7.2 (略) 的暂估价项目
(略) 的暂估价项目的确认和批准采取第  /   种方式确定。
第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目
承包人直接实施的暂估价项目的约定：无。
10.8 暂列金额
合同当事人关于暂列金额使用的约定：无。
11. 价格调整
11.1 市场价格波动引起的调整
市场价格波动是否调整合同价格的约定：双方签订合同时约定。
(略) 价格波动调整合同价格，采用以下第  /  种方式对 (略) 调整：
第1种方式：采用 (略) 价格调整。
关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：无； 
第2种方式：采用 (略) 价格调整。
（2）关于基准价格的约定：无 。
12. 合同价格、计量与支付
12.1 合同价格形式
1、单价合同。
综合单价包含的风险范围：  /  。
风险费用的计算方法：  /  。
风险范围以外合同价格的调整方法：   /  。
2、总价合同。
总价包含的风险范围：除工程量清单项目漏项和设计变更、现场签证以外的其他风险。
风险费用的计算方法：本工程风险范围以内风险费用已经包括在投标报价中， (略) 计算。
风险范围以外合同价格的调整方法：①_投标人在 (略) (略) 因素，包括工程建设期间内：工程材料价格、施 (略) 物价涨幅风险，利率（汇率）变动风险，地方政府产业结构调整带来的地材供应风险，土源及工程用材货源的组织供应风险，常规性气候灾害对中标人实施成本的影响风险等。这些费用和风险，包括对风险因素预估的测算风险，均由投标人在报价时考虑进其投标报价之中，在合同实施期间不因前述因素的变化而调整收购价格。
人工费单价在施工期间如有新规定，在决算时 (略) 。
双方认可的其他可调整因素。
12.2 预付款
12.2.1 预付款的支付
预付款支付比例或金额： 本项目不支付预付款。
预付款支付期限：                /               。
预付款扣回的方式：                  /       。
12.2.2 预付款担保
承包人提交预付款担保的期限：        /                     。
预付款担保的形式为：           /                          。
12.3 计量
12.3.1 计量原则
工程量计算规则：《 (略) 省建设工程工程量清单计价规范》（DBJ34/T- *** ）；《 (略) 省建设工程清单计价费用定额》（2005年）；《 (略) 省建设工程消耗量定额》（2005版）。
12.3.2 计量周期
关于计量周期的约定：进度款支付时计量。
12.3.3 单价合同的计量
关于单价合同计量的约定：        /        .
12.3.4 总价合同的计量
关于总价合同计量的约定：
（1）承包人每月25日后向监理人报送当月已完成的工程量报告，并附进度付款申请单、已完成工程量报表和有关资料。
（2）监理人应在收到承包人提交的工程量报告后7天内完成对承包人提交的工程量报表的审核并报送发包人，以确定当月实际完成的工程量。监理人对工程量有异议的，有权要 (略) 共同复核或抽样复测。承包人应协 (略) 复核或抽样复测，并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核或抽样复测的，监理人复核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。
（3）监理人未在收到承包人提交的工程量报表后的7天内完成审核的，承包人报送的工程量报告中的工程量视为承包人实际完成的工程量，据此计算工程价款。
12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕 (略) 计量：            /         。
12.3.6 其他价格形式合同的计量
其他价格形式的计量方式和程序：       /         。
12.4 工程进度款支付
12.4.1 付款周期
关于付款周期的约定：
基础完工验收合格后拨付至工程合同价的20%，土建工程完成一半后拨付至工程合同价的40%，工程主体完工验收合格后拨付至工程合同价的60%，工程竣工验收合格后拨付至工程合同价的70%。工程竣工验收合格后，一年内结算审计完毕拨付至工程合同价的90%。剩余10%的工程合同价待缺陷责任期满后视工程质量拨付（无息）。
12.4.2 进度付款申请单的编制
关于进度付款申请单编制的约定：   /   。
12.4.3 进度付款申请单的提交
（1）单价合同进度付款申请单提交的约定： /         。
（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：总价合同的进度付款申请单，按照第12.3.4项〔总价合同的计量〕约定的时间向监理人提交，并附上已完成工程量报表和有关资料。总价合同中的总价项 (略) 支付分解，并汇总列入当期进度付款申请单。     
（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：/    。
12.4.4 进度款审核和支付
（1）监理人审查并报送发包人的期限：监理人应在收到承包人进度付款申请单以及相关资料后7天内完成审查并报送发包人。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：发包人应在收到后7天内完成审批并签发进度款支付证书。
（2）发包人支付进度款的期限：发包人应在进度款支付证书或临时进度款支付证书签发后14天内完成支付。
发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：发包人逾期支付进度款的，应按照 (略) 发布的同期同类贷款基准利率支付违约金。
12.4.6 支付分解表的编制
2、总价合同支付分解表的编制与审批：     /     。
3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：   /。
13. 验收和工程试车
13.1 分部分项工程验收
13.1.2监理人 (略) 验收时，应提前24小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：48小时。
13.2 竣工验收
13.2.2竣工验收程序
关于竣工验收程序的约定：执行国家规定、合同通用条款约定。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：每逾期一天，应以签约合同价为基数，按照 (略) 发布的同期同类贷款基准利率支付违约金。
13.2.5移交、 (略) 分工程
承包人向发包人移交工程的期限：合同当事人应当在颁发工程接收证书后7天内完成工程的移交。
发包人未按本合同 (略) 或部分工程的，违约金的计算方法为：发包人无正当理由不接收工程的，发包人自应当接收工程之日起，承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：承包人无正当理由不移交工程的，承包人应承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用，并按2000元/天承担违约责任。
13.3 工程试车
13.3.1 试车程序
 工程试车内容：承包人应负责承包范围内的设备、电路、管线等系统（若有） (略) ， (略) (略) 国家相关标准、规范。
（1）单机无负荷试车费用由承包人承担；
（2）无负荷联动试车费用由承包人承担。
13.3.3 投料试车
关于投料试车相关事项的约定：无。
13.6 (略)
13.6.1 (略)
承包人 (略) 的期限：承包人应在工程完工验收后7日内 (略) ，逾期未完成的，发包人有 (略) 处理承包人遗留的物品，由此支出的费用由承包人承担，发包人出售承包 (略) 得款项在扣除必要费用后应返还承包人。
14. 竣工结算
14.1 竣工付款申请
承包人提交竣工付款申请单的期限：承包人应在工程竣工验收合格后28天内向发包人和监理人提交竣工结算申请单，并提交完整的结算资料。
竣工付款申请单应包括的内容：
（1）竣工结算合同价格；
（2）发包人已支付承包人的款项；
（3）应扣留的质量保证金；
（4）发包人应支付承包人的合同价款。
14.2 竣工结算审核
发包人审批竣工付款申请单的期限：发包人应在收到监理人提交的经审核的竣工结算申请单后14天内完成审批。
发包人完成竣工付款的期限：发包人应在签发竣工付款证书后的14 天内，完成对承包人的竣工付款。
关于竣工付 (略) 分复核的方式和程序：承包人对发包人签认的竣工付款证书有异议的， (略) 分应在收到发包人签认的竣工付款证书后7天内提出异议，并由合同当事人按照第20条〔争议解决〕 (略) 理。 (略) 分，发包人应签发临时竣工付款证书，并按完成付款。
14.4 最终结清
14.4.1 最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数：承包人应向发包人提交最终结清申请单三份，并提供相关证明材料。
承包人提交最终结算申请单的期限：在缺陷责任期终止证书颁发后7天内。
14.4.2 最终结清证书和支付
（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：发包人收到承包人提交的最终结清申请单后14天内。
（2）发包人完成支付的期限：发包人颁发最终结清证书后7天内完成支付。
15. 缺陷责任期与保修
15.2缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限：24个月。
15.3 质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定：扣留质量保证金。
15.3.1 承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第   2  种方式：
（1）质量保证金保函，保证金额为：          /         ；
（2）   %的工程款；
（3）其他方式:   /           。
15.3.2 质量保证金的扣留
质量保证金的扣留采取以下第 2 种方式：
（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；
（3）其他扣留方式:       /          。
关于质量保证金的补充约定：    /     。
15.4保修
15.4.1 保修责任
1、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为5年；
2、装修工程为2年；
3、电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；
4、附属工程为2年。
15.4.3 修复通知
承包人收到保修通知并 (略) 的合理时间：一般情况须在48小时之内，情况紧急必须立即修复缺陷或损坏的须在4小时之内。
16. 违约
16.1 发包人违约
16.1.1发包人违约的情形
发包人违约的其他情形：其他按国家规定属于发包人违约的情形。
    16.1.2 发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：
（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：发包人应承担因其违约给承包人增加延误的工期。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：应按照 (略) 发布的同期同类贷款基准利率支付违约金。
（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：发包人应承担因其违约给承包人造成的合理损失。
（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：发包人应承担因其违约给承包人增加的费用和延误的工期。
（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：发包人应承担因其违约给承包人增加的费用和延误的工期。
（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：发包人应承担因其违约给承包人增加的费用和延误的工期。
（7）其他： 根据国家相关规定，由发 (略) 协商  。
16.1.3 因发包人违约解除合同
承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 60天后发包人仍不 (略) 为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
16.2 承包人违约
16.2.1 承包人违约的情形
承包人违约的其他情形：国家规定承包人违约的其他情形。
16.2.2承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：
（1）承包人违反 (略) 转包或违法分包的,发包人可以与承包人解除合同并扣留其履约保证金；
（2）承包人违反合同约定采购和使用不合格的材料和工程设备的，承包人应重新采购并重新施工，并支付不合格的材料和工程设备价值的5%作为违约金；
（3）因承包人原因导致工程质量不符合合同要求的，承包人应重新施工或修复直至合格，并支付不合格工程价款的5%作为违约金；
（4）承包人违反第8.9款〔材料与设备专用要求〕的约定，未经批准，私自将已按照合同约定 (略) 的材料或设备 (略) 的，支付私自撤离材料或设备价值的5%作为违约金；
（5）承包人在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对 (略) 修复，或拒绝按发 (略) 修复的，发包人可以使用质量保证金由第三方修复， (略) 分由承包人支付；
（6）承包人明确表 (略) (略) 合同主要义务的，按5000元～10000元/次支付违约金；
16.2.3 因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定：承包人出现违约情况时，或监理人发出整改通知后，承包人在指定的合理期限内仍 (略) 为并致使合同目的不能实现的，发包人有权解除合同。
发包人继续使用承包 (略) 的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：由使用者支付实际发生的费用，不含利润。
17. 不可抗力
17.1 不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：国家规定属于不可抗力的情形。
17.4 因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后28天内完成款项的支付。
18. 保险
18.1 工程保险
关于工程保险的特别约定：承包人应按照国家强制性规定和自身需要，以承包人或承包人和发包人共同名义投保有关险种，所需费用包含在签约合同中。
18.3 其他保险
关于其他保险的约定：无。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：由承包人确定，并自担风险。
18.7 通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定：承包人变更除工伤保险之外的保险合同时，应事先征得发包人同意，并通知监理人。
20. 争议解决
20.3 争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：签订合同时约定。 
20.3.1 争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定：签订合同时约定。
选定争议评审员的期限：签订合同时约定。
争议评审小组成员的报酬承担方式：签订合同时约定。
其他事项的约定：签订合同时约定。
20.3.2 争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定：签订合同时约定。
20.4仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  2  种方式解决：
（1）向     /    (略) 申请仲裁；
（2） (略) 在地 (略) 起诉。
   附件
协议书附件：
附件1：承包人承揽工程项目一览表（签订合同时填写）
专用合同条款附件：
附件2：发包人供应材料设备一览表（本项目不适用）
附件3：工程质量保修书
附件4：主要建设工程文件目录（签订合同时填写）
附件5：承包人用于本工程施工的机械设备表（签订合同时填写）
附件6：承包人主要施工管理人员表（签订合同时填写）
附件7：分包人主要施工管理人员表（签订合同时填写）
附件8：履约担保格式（本项目不适用）
附件9：预付款担保格式（本项目不适用）
附件10：支付担保格式（本项目不适用）
附件11：暂估价一览表（本项目不适用）
 
附件3：   
工程质量保修书
发包人（全称）：                        
承包人（全称）：                        
为保证                                              工程在合理使用期限内正常使用，发包人、承包人经协商一致，签订工程质量保修书。承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。
一、工程质量保修范围和内容
具体保修的内容，双方约定如下：本合同承包 (略) 工程内容。
二、质量保修期
质量保修期从工程交工验收合格之日起计算。分单项交工验收合格的工程，按单项工程分别计算质量保修期。
双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：
质量保修期：             
质量保修期自工程交工验收合格之日起计算。
三、质量保修责任
1、属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起24小时内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托其他人员修理，保修费用从质量保修金内扣除。
2、发生紧急抢修事故，承包人在接到事故通知后，应当立即 (略) 抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。
3、在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保主要设备的质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。
4、对于涉及安全的质量问题， (略) 业主管的规定，立即 (略) (略) 门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。
5、质量保修完成后，由发包人组织验收。
四、保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
五、质量保修金的返还
发包人在工程竣工验收2年后14天内，将剩余质保金（无息）视工程质量返还承包人。但在此之后的承包人的质量保修责任仍然存在。
六、其他
双方约定的其他工程质量保修事项：   另行协商   
本工程质量保修书作为施工合同附件，由施工合同发包人承包人双方共同签署。

发包人：  (公章)   承包人：  (公章)
法定代表人或其授权委托代理人：（签字） 法定代表人或其授权委托代理人：（签字）
组织机构代码：         组织机构代码：         
地  址：      地  址：     
邮政编码：       邮政编码： 
法定代表人：            法定代表人：           
委托代理人：            委托代理人：          
电  话：    电  话：   
传  真：    传  真：    
电子信箱：                   电子信箱：  
(略) ：     (略) ：  
账  号：        账  号：    

 
第8章  招标人、招标代理机构、 (略) 文件的意见

(略) 文件，我们确认。我单位地址、联系电话、联系人、 (略) 文件。

招标人： (略) 舍安全工程工 (略)
联 系 人：张先生
联系电话： ***                                       （盖单位公章）
2015年  月  日

招标代理机构：安 (略) 有限公司
联 系 人：郭工
电    话：0552－ *** ***

（盖单位公章）
2015年  月  日

招投标监督管理机构： (略) 招 (略)

 （备案盖章）
2015年  月  日