PDF格式
Excel格式
Word格式
详情见附件
(注：以下内容为附件图片识别，个别文字可能不准确，请以附件为准)
第一章招标公告
第一章招标公告
江夏区车管所、事故预防与处理中队及交通大队二中队业务用房项目
江夏区车管所、事故预防与处理中队及交通大队二中队业务用房项目
施工招标公告
土建结构工程工程施工招标公告
土建结构
1.招标条件
1.招标条件
本招标项目江夏区车管所、事故预防与处理中队及交通大队二中队业务用房项目己由中铁七局集团有
限公司中标，建设资金来源已落实，该项目由 (略) 参建。项目己具备招标条件，现对该
项目进行公开招标。
2.工程概况、本项目招标范围、工期要求、质量要求
2.工程概况、本项目招标范围、工期要求、质量要求
2.1工程概况
2.1工程概况
项目位于江夏区庙山高新技术产业园花山吴村。总建筑面积*.11平方米(其中：办公5158.47平
方米，食堂294.8 平方米，备勤1277.52平方米，配电房158.71平方米，地上停车库384.68平方米，消防
控制室42.63平方米，雨蓬119.54平方米，门房88.41平方米，地下1层地下室2940.35 平方米)。
2.2本项目招标范围
2.2本项目招标范围
土建工程
土建工程
工期要求
22.3.3工期要求
210天210天
质量要求
2.42.4质量要求
工程质量标准： 符合现行国家设计规范、有关政策法规和招标要求，工程质量合格
工程质量标准：
符合现行国家设计规范、有关政策法规和招标要求，工程质量合格
.投标人资格要求
33.投标人资格要求
3.1投标人需在中铁 (略) 注册认真通过，并未被 (略) 、中铁七局集团有限公
司、江夏区车管所、事故预防与处理中队及交通大队二中队业务用房项目经理部、列入黑名单及《不合格
分包企业名录》的企业。
3.2本项目招标要求投标人须具备劳务资质，近三年具有同类施工合同额及或类似的土建工程业绩（开
标时携带原件备查），并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力，
3.2.1投标人拟派项目负责人须具备5年工作经验，具备类似项目施工负责人经历，或具有相应的业绩
；
书
3.2.2投标人拟派项目技术负责人须具备5年工作经验，具备类似项目技术负责人经历，或具有相应证
3.2.3投标人拟派项安全员负责人须具备5年工作经验，具备类似项目安全负责人经历，或具有相应证
书。
3.3本次招标不接受联合体，投标人应独家参加投标。
3.4投标人有足够资金及专业技术能力保障有效地履行合同，在近三年内无骗取合同有关的犯罪或严
重违法行为而引起的诉讼和仲裁。未被国家或行业主管部门通报责令停止投标且未在停标处罚期内；无行
政监管部门取消资质或停业整顿等通知或通报，未发生过安全质量事故，无经济合同诉讼等情况，财产未
被接管或冻结。
3.5（其他要求如有）
.信誉要求
44.信誉要求
4.1 投标人需出具不低于投标报价10%的银行存款证明。
4.2投标人投标企业及企业法定代表人、股东、拟派项目负责人未被列入失信被执行人，对失信被执
行人采用否决性惩戒方式废标处理。
.招标文件的获取
55.招标文件的获取
.5.1招标文件获取：
招标文件发售时间：2024.6.28
￡ 线上发售：潜在投标人须在中铁 (略) （http://**）进行注册认证（注册联
系：客服热线400-6010-100）自行响应下载。
R 线下发售：潜在投标人请于2024年7月8日8时 00分前将购买招标文件款足额转入招标人指定帐
号，并将法人身份证、营业执照副本扫描件、标书汇款单扫描件发送至招标人指定的电子邮箱：*
*@*q.com。潜在投标人前往江夏区车管所、事故预防与处理中队及交通大队二中队业务用房项目项
目部获取招标文件。
各标段招标文件售价人民币500元（大写*佰元整），足额转入招标人账户
注：汇款单须注明：（江夏区车管所、事故预防与处理中队及交通大队二中队业务用房项目土建土建工程施工招标）
注：汇款单须注明：（江夏区车管所、事故预防与处理中队及交通大队二中队业务用房项目
+汇款单位
工程施工招标）+汇款单位
与投标人名称须完全一致，招标文件售后不退,不提供标书款收据；不接受个人汇款。
与投标人名称须完全一致，招标文件售后不退,不提供标书款收据；不接受个人汇款。
投标人在仔细阅读招标文件后，应在中铁 (略)
投标人在仔细阅读招标文件后，应在中铁 (略) （（http://**）
清补遗确认（如有）、上传投标文件”等工作。
清补遗确认（如有）、上传投标文件”等工作。
“响应、澄清提问（如有）、澄
http://**）上完成上完成“响应、澄清提问（如有）、澄
户名：中铁七局 (略) 江夏车管所项目部
户名：中铁七局 (略) 江夏车管所项目部
**
开户行账号：**
开户行账号：
开户行：中国 (略) 总行营业部（非转汇行）
开户行：中国 (略) 总行营业部（非转汇行）
6.现场考察
6.现场考察
招标人不统一组织投标人现场探勘。投标人自行前往现场探勘的，招标人将予以协助 。
7.投标文件的递交
7.投标文件的递交
方式一方式一
本次投标，在中铁 (略) （http://**）线上上传投标文件及附件。届时请投标人
法定代表人或其授权委托代理人在电脑登录中铁 (略) （http://**）开标大厅”查看
线上开标记录，并及时用手机微信扫码横屏签字确认，如未在开标后签字确认的，视为对开标结果无异议
。
方式二方式二
凡下载招标文件者，方可递交投标文件。投标文件递交截止时间（同投标截止时间）为2024年7月8
日10时，
地点为：江夏区车管所、事故预防与处理中队及交通大队二中队业务用房项目经理部项目会议室。
逾期送达的投标文件，招标人不予受理。
8.开标8.开标
8.1开标时间：2024年7月8日
8.2开标地点：武江夏区车管所、事故预防与处理中队及交通大队二中队业务用房项目经理部项目会
议室。
9.投标保证金
9.投标保证金
9.1投标人须向招标人缴纳人民币*元（大写*万整），于开标截止时间前以公对公转账形式交
至招标人指定账户，（账户同招标文件费转入账户）作为本项目投标保证金。如招标人在开标截止日前未
收到投标人本项目的投标保证金，将作为无效投标。
9.2未中标单位的投标保证金在定标后十日内无息退还，中标单位的投标保证金在双方签订合同时转
为履约保证金（不足部分在签订合同前补缴），返还时间详见合同内容（无息）。
10.其它10.其它
10.1投标人如有下列情况之一的，招标人将取消投标人侯选资格并没收投标保证金：
（1）投标人在有效期内撤出；
（2）投标人之间存在串标、恶意围标的。
（3）确定的投标人未能在招标人规定的期限内签署合同;
10.2其他补充情况（如有）/
11.发布公告的
11.发布公告的媒介媒介
中铁 (略) （http://**）
联系方式
12.12.联系方式
招 标 人： (略) 江夏区车管所、事故预防与处理中队及交通大队二中队业务用房项
目经理部
地 址：江夏区庙山高新技术产业园花山吴村
联 系 人：裴钰 电 话：*
招标人： (略) 江夏区车管所、事故预防与处理中队及交通大队二中队业务用房项目
经理部
2024年6月
江夏区车管所、事故预防与处理中队及交通大队二
中队业务用房项目
土建结构工程
招 标 文 件
招 标 人：江夏区车管所、事故预防与处理
中队及交通大队二中队业务用房项目经理部
2024 年 6 月
目 录
第一章 招标公告 .........................................................................................
第二章 投标人须知 .....................................................................................
第三章 评标办法 .........................................................................................
第四章 合同格式 .........................................................................................
第五章 技术标准和要求 .............................................................................
第六章 投标文件格式 .................................................................................
第 1 页
第一章招标公告
江夏区车管所、事故预防与处理中队及交通大队二中队业
务用房项目
土建结构工程施工招标公告
1.招标条件
本招标项目江夏区车管所、事故预防与处理中队及交通大队二
中队业务用房项目己由 (略) 中标，建设资金来源
已落实，该项目由 (略) 参建。项目己具备招标条
件，现对该项目进行公开招标。
2.工程概况、本项目招标范围、工期要求、质量要求
2.1 工程概况
项目位于江夏区庙山高新技术产业园花山吴村。总建筑面积
*.11 平方米(其中：办公 5158.47 平方米，食堂 294.8 平方米，
备勤 1277.52 平方米，配电房 158.71 平方米，地上停车库 384.68
平方米，消防控制室 42.63 平方米，雨蓬 119.54 平方米，门房
88.41 平方米，地下 1 层地下室 2940.35 平方米)。
2.2 本项目招标范围
土建工程
2.3 工期要求
210 天
2.4 质量要求
工程质量标准： 符合现行国家设计规范、有关政策法规和招标
要求，工程质量合格
3.投标人资格要求
3.1 投标人需在中铁 (略) 注册认真通过，并未被中国中
(略) 、 (略) 、江夏区车管所、事故预
第 1 页
防与处理中队及交通大队二中队业务用房项目经理部、列入黑名单
及《不合格分包企业名录》的企业。
3.2 本项目招标要求投标人须具备劳务资质，近三年具有同类
施工合同额及或类似的土建工程业绩（开标时携带原件备查），并在人
员、设备、资金等方面具有相应的施工能力，
3.2.1 投标人拟派项目负责人须具备 5 年工作经验，具备类似
项目施工负责人经历，或具有相应的业绩；
3.2.2 投标人拟派项目技术负责人须具备 5 年工作经验，具备
类似项目技术负责人经历，或具有相应证书
3.2.3 投标人拟派项安全员负责人须具备 5 年工作经验，具备
类似项目安全负责人经历，或具有相应证书。
3.3 本次招标不接受联合体，投标人应独家参加投标。
3.4 投标人有足够资金及专业技术能力保障有效地履行合同，
在近三年内无骗取合同有关的犯罪或严重违法行为而引起的诉讼和
仲裁。未被国家或行业主管部门通报责令停止投标且未在停标处罚
期内；无行政监管部门取消资质或停业整顿等通知或通报，未发生
过安全质量事故，无经济合同诉讼等情况，财产未被接管或冻结。
3.5（其他要求如有）
4.信誉要求
4.1 投标人需出具不低于投标报价 10%的银行存款证明。
4.2 投标人投标企业及企业法定代表人、股东、拟派项目负责
人未被列入失信被执行人，对失信被执行人采用否决性惩戒方式废
标处理。
5.招标文件的获取
.5.1 招标文件获取：
招标文件发售时间：2024.6.28
第 2 页
? 线上发售：潜在投标人须在中铁 (略)
（http://**）进行注册认证（注册联系：客服热线
400-6010-100）自行响应下载。
? 线下发售：潜在投标人请于 2024 年 7 月 8 日 8 时 00 分
前将购买招标文件款足额转入招标人指定帐号，并将法人身份证、
营业执照副本扫描件、标书汇款单扫描件发送至招标人指定的电子
邮箱：*@*q.com。潜在投标人前往江夏区车管所、事故预
防与处理中队及交通大队二中队业务用房项目项目部获取招标文件。
各标段招标文件售价人民币 500 元（大写*佰元整），足额转
入招标人账户
注：汇款单须注明：（江夏区车管所、事故预防与处理中队及交通大队二中
队业务用房项目土建工程施工招标）+汇款单位与投标人名称须完全一致，招
标文件售后不退,不提供标书款收据；不接受个人汇款。
投标人在仔细阅读招标文件后，应在中铁 (略)
（http://**）上完成“响应、澄清提问（如有）、澄清补遗
确认（如有）、上传投标文件”等工作。
户名：中铁七局 (略) 江夏车管所项目部
开户行账号：**
开户行：中国 (略) 总行营业部（非转汇行）
6.现场考察
招标人不统一组织投标人现场探勘。投标人自行前往现场探勘
的，招标人将予以协助 。
7.投标文件的递交
方式一
本次投标，在中铁 (略) （http://**）线上
上传投标文件及附件。届时请投标人法定代表人或其授权委托代理
人在电脑登录中铁 (略) （http://**）开标大
第 3 页
厅”查看线上开标记录，并及时用手机微信扫码横屏签字确认，如
未在开标后签字确认的，视为对开标结果无异议。
方式二
凡下载招标文件者，方可递交投标文件。投标文件递交截止时
间（同投标截止时间）为 2024 年 7 月 8 日 10 时，
地点为：江夏区车管所、事故预防与处理中队及交通大队二中
队业务用房项目经理部项目会议室。
逾期送达的投标文件，招标人不予受理。
8.开标
8.1 开标时间：2024 年 7 月 8 日
8.2 开标地点：武江夏区车管所、事故预防与处理中队及交通
大队二中队业务用房项目经理部项目会议室。
9.投标保证金
9.1 投标人须向招标人缴纳人民币 * 元（大写*万整），
于开标截止时间前以公对公转账形式交至招标人指定账户，（账户
同招标文件费转入账户）作为本项目投标保证金。如招标人在开标
截止日前未收到投标人本项目的投标保证金，将作为无效投标。
9.2 未中标单位的投标保证金在定标后十日内无息退还，中标
单位的投标保证金在双方签订合同时转为履约保证金（不足部分在
签订合同前补缴），返还时间详见合同内容（无息）。
10.其它
10.1 投标人如有下列情况之一的，招标人将取消投标人侯选资
格并没收投标保证金：
（1）投标人在有效期内撤出；
（2）投标人之间存在串标、恶意围标的。
（3）确定的投标人未能在招标人规定的期限内签署合同;
10.2 其他补充情况（如有）/
11.发布公告的媒介
中铁 (略) （http://**）
第 4 页
12.联系方式
招 标 人： (略) 江夏区车管所、事故预防与
处理中队及交通大队二中队业务用房项目经理部
地 址：江夏区庙山高新技术产业园花山吴村
联 系 人：裴钰
电 话：*
招标人： (略) 江夏区车管所、事故预防与处
理中队及交通大队二中队业务用房项目经理部
2024 年 6 月
第 5 页
第二章 投标人须知
1.总则
1.1 工程概况
1.1.1 工程名称：江夏区车管所、事故预防与处理中队及交通大队二中队业
务用房项目。
1.1.2 建设地点：江夏区庙山高新技术产业园花山吴村。
1.1.3 资金落实情况： 已落实 。
1.1.4 整体工程的其他概况：
总建筑面积*.11平方米(其中：办公5158.47平方米，食堂294.8 平方
米，备勤1277.52平方米，配电房158.71平方米，地上停车库384.68平方米，消
防控制室42.63平方米，雨蓬119.54平方米，门房88.41平方米，地下1层地下室
2940.35 平方米)。
1.2 招标项目工程概况：
/
1.3 招标项目招标范围、工期要求、质量和其他要求
1.3.1 招标项目招标范围具体内容：土建结构工程。
1.3.2 招标项目工期要求：
计划工期：210 日历天
1.3.3 招标项目工程质量要求
质量标准： 符合现行国家设计规范、有关政策法规和招标要求，工程
质量合格。
关于质量要求的详细说明见第五章“技术标准和要求”。
1.3.4 招标项目其他要求
合同当事人应当遵守国家和工程所在地有关安全生产的要求。
1.4 投标人资格要求
1.4.1 投标人应具备承担本分包工程施工的资质条件、能力：
（1）资质条件：劳务。
第 6 页
（2）财务要求： 投标人需出具不低于投标报价 10%的银行存款证明，提供
（2020 年-2022 年）经会计事务所审计或企业自行出具的财务会计报表，（包
括资产负债表、 现金流量表、利润表） 。
（3）业绩要求
1）业绩要求是指：具有同类不低于投标报价施工合同或类似的土建工程业
绩。
2）具体年份要求：指 2021 年 6 月起至 2023 年 6 月止。
3）类似工程业绩的其他要求：/。
（4）人员资格要求：
项目负责人资格要求：投标人拟派项目负责人须具备 5 年工作经验，或具备
类似项目施工负责人经历，并具有相应的业绩，确定中标人后不得担任其他在
建设工程项目的项目负责人。
项目技术负责人资格要求：投标人拟派项目技术负责人须具备 5 年工作经验，
或具备类似项目技术负责人经历。
项目安全员资格要求：投标人拟派项目安全员须具备 5 年工作经验，或持相
应的证书。
（7）其他要求： / 。
1.4.2 本分包工程是否接受联合体投标：
? 不接受
□ 接受，应满足下列要求：
。
1.5 信誉要求
1.5.1 本工程招标是否采用信用标评审
? 不采用
□ (略) 场行为信用评价
□ (略) 场行为信用评价
1.5.2 失信被执行人
本工程招标对失信被执行人采用的惩戒方式
□ 对失信被执行人采用限制性惩戒
? 对失信被执行人采用否决性惩戒
1.5.3 其他信誉要求
第 7 页
（1）近年发生的诉讼和仲裁情况
□本工程招标不评审近年发生的诉讼和仲裁情况
?本工程招标评审近年发生的诉讼和仲裁情况
诉讼和仲裁情况是指与履行下述合同有关及本款项要求的法律败诉。调
解结案以及未裁决的仲裁或未终审判决的诉讼不纳入本评审。
包括：
□施工总承包合同
□专业合同
□劳务分包合同
□工程材料设备采购合同
□其他：
具体要求：/。
具体年份要求为近 5 年，指 2018 年 6 月起至 2023 年 6 月止。
（2）近年企业不良行为记录情况
□ 本分包工程招标不评审近年企业不良行为记录情况
? 本分包工程招标评审近年企业不良行为记录情况
企业不良行为记录是指： (略) 场各方主体在工程建设过程中违反有关工
程建设的法律、法规、规章或强制性标准和执业行为规范，经县级以上建设行
政主管部门或其委托的执法监督机构查实和行政处罚，形成的不良行为记录。
本分包工程所指的企业不良行为记录仅限于住建 (略) 场监管公共服务
平台（http://**）已经公布的不良行为记录。
具体要求：/。
具体年份要求为近 5 年，指 2018 年 6 月起至 2023 年 6 月止。
（3）其他要求： /
。
1.6 踏勘现场
1.6.1 踏勘现场：
? 不组织
□ 组织，踏勘时间：
踏勘集中地点：
。
。
1.7 投标预备会
1.7.1 投标预备会：
? 不召开
第 8 页
□ 召开，召开时间：
召开地点：
。
。
1.7.2 预备会前，投标人提出问题的截止时间： 年 月 日 时 分
1.7.3 预备会后，招标人书面澄清的时间： 年 月 日 时 分
1.8 偏离
? 不允许
□ 允许，可偏离的项目和范围见第五章“技术标准和要求”；
。
。
允许偏离最高项数：
偏差调整方法：
2.招标文件
2.1 招标文件的组成
本招标文件包括：
（1）招标公告；
（2）投标人须知；
（3）评标办法；
（4）合同格式；
（5）技术标准和要求；
（6）投标文件格式；
根据本章第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文
件的组成部分。
2.2 招标文件的澄清
2.2.1 招标文件的澄清将在投标截止时间 15 天前发给所有购买招标文件的投
标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足 15
天，相应延长投标截止时间。
2.2.2 投标人确认收到招标文件澄清的时间：在收到相应澄清文件后 24 小
时内。
2.3 招标文件的修改
2.3.1 在投标截止时间 15 天前，招标人可以修改招标文件，并通知所有已购
买招标文件的投标人。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足 15 天，并
且修改的内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。
第 9 页
2.3.2 投标人确认收到招标文件修改的时间：在收到相应修改文件后 24 小
时内。
3.投标文件
3.1 投标文件组成
3.1.1 投标文件应包括下列内容：
（1）投标函；
（2）承诺函；
（3）法定代表人身份证明；
（4）法定代表人授权委托书；
（5）投标保证金说明；
（6）资格审查资料
（7）投标报价清单；
（8）技术方案资料
（9）综合信用资料
（10）其他材料；
3.1.2 投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，
构成投标文件的组成部分。
3.2 投标报价
3.2.1 投标报价是按招标范围内工程质量标准实施和完成本招标《工程量清
单》所列项目所有工作内容的全部费用。
3.2.2 增值税单独计列。
3.2.3 因变更设计或其他原因增减的工作项目和数量按照双方确认的固定综
合单价办理。单价中未列明的项目，由双方另行签订补充协议；未列明的工作
项目中标人未签认的，比照《工程量清单》中相类似细目进行组价。
3.2.4 ? 不设置最高投标限价
? 设置最高投标限价
□ 采用招标控制价
本项目最高投标限价为： / 元。
其中：不含税价： / 元。
税金合价为： / 元。
第 10 页
□ 采用其他方法：
/
。
3.3 投标有效期
3.3.1 投标有效期： 90 天。
3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律
规定的责任。
3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有
投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效
期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标
失效，但投标人有权收回其投标保证金。
3.4 投标保证金
3.4.1 是否要求投标人提供投标保证金
□ 不要求提供
? 要求提供，应满足下列要求：
投标保证金的形式：银行电汇。
投标保证金的金额： 人民币 2 万元整。
递交方式：? 若采用银行汇票、电汇、转账支票，应当在提交投标
文件截止时间以前到达下列招标人指定账户。
3.4.2 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人规定的金额、担保形式和
第六章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投
标文件的组成部分。投标人以现金或者支票形式提交的投标保证金，应当从其
基本账号转出并在投标文件中附上基本账户开户证明。
3.4.3 投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，评标委员会将否
决其投标。
3.4.4 招标人与中标人签订合同后 7 日内，向未中标的投标人和中标人无息
退还投标保证金。
3.4.5 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：
（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；
（2）投标人采取不正当手段骗取中标的；
（3）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书，在签订合同
时向招标人提出附加条件，或未按招标文件规定提交履约保证金。
第 11 页
3.5 资格审查资料
（1）资质条件审查资料：
提供第六章“投标文件格式”中“投标人基本情况”，并附投标人营业执照、
资质证书和安全生产许可证的扫描件或其电子证照。
（2）财务要求审查资料：
近年财务状况应附经会计师事务所或审计机构审计或企业自行出具的财务会
计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表（或损益表）的扫描件。以联
合体形式投标的，联合体各成员应当分别填写。
（3）业绩要求审查资料：
近年完成的类似工程情况，投标人应根据第六章“投标文件格式”并附中标
通知书或合同协议书、工程完工验收证明材料的扫描件。
是否要求提交正在施工和新承接的工程情况：
? 否
□ 是，投标人应根据第八章“投标文件格式”中相应表格进行填写，每张
表格只填写一个工程，标明序号。并附中标通知书或合同协议书的扫描件；
其他：
。
（4）其他要求审查资料： / 。
3.6 备选投标方案
3.6.1 是否允许递交备选投标方案：
? 不允许
□ 允许
3.6.2 备选投标方案的编制要求： / 。
3.7 投标文件编制
3.7.1 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，版式用 A4 纸（附图、
附表除外），文字用中文简体。所有文字、图表必须清晰可辨。如有必要，可
以增加附页，作为投标文件的组成部分。投标文件应按本章第 3.1.1 项的顺序，
连续页码进行编制。
3.7.2 投标文件应当对招标文件有关工期、质量标准、投标有效期、技术标
准和要求、招标内容等实质性内容作出响应。投标文件在满足招标文件实质性
要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。
第 12 页
3.7.3 投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或
其被授权人签字并盖单位章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签
署的授权委托书。投标文件应避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，
改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。
签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。
3.7.4 投标文件正本 1 份, 副本 1 份，电子版一份（采用 U 盘储存,确保数据
读出）。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当正
本、副本、电子版不一致时，以纸质正本为准。
3.7.5 投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录。
3.7.6 加盖印章其他要求： 投标文件逐页加盖公章 。
3.7.7 施工组织设计、方案内容编制与制作要求：自定。
3.7.8 是否规定提交深化设计文件：
? 否
□ 是，深化设计文件的编制要求：
3.7.9 是否要求提交项目管理机构：
? 否
□ 是，项目管理机构的编制要求：
4.投标
4.1 投标文件的密封和标识
。
。
4.1.1 密封件之一：投标人应将装订好的投标文件正本与副本、电子版投标
文件以 U 盘（投标文件封面应写明“正本”与“副本”样）装在同一包装袋内，
密封完好。
4.1.2 密封件之二：投标人应将所投标文件中的投标函多做一份（与装订在
正本中的完全一致，并签字、加盖投标人公章）与投标保证金电汇凭证复印件，
标明“投标函供开标唱标之用”字样。
4.1.4 上述二个密封件均应注明封套，封套上写明以下内容：
投标人名称：************************。
江夏区车管所、事故预防与处理中队及交通大队二中队业务用房项目
投标文件
在 2024 年 7 月 8 日 10 时 0 分前不得开启。
第 13 页
4.2 投标文件的递交
4.2.1 提交投标文件截止时间：2024 年 7 月 8 日 10 时 0 分
4.2.2 递交投标文件地点:江夏区车管所、事故预防与处理中队及交通大队
二中队业务用房项目会议室。
4.2.3 是否退还投标文件
? 否
□ 是，退还安排：
4.2.5 招标人不受理投标文件的情形
。
（1）未分包件单独包装，封口处未粘贴密封条和加盖投标人单位公章；
（2）未按本章第 4.1.4 项要求加写标记的投标文件；
（3）逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件；
（4）未购买招标文件的投标文件；
（5）其他情形： / 。
4.3 投标文件的修改与撤回
4.3.1 在投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应
以书面形式通知招标人。
4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第 3.7.3 项
的要求签字或盖章。
4.3.3 投标人在投标截止时间前撤回招标文件的，招标人自收到投标人书面
撤回通知之日起 10 日内无息退还已收取的投标保证金。
4.3.4 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第 3
条、第 4 条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。
5.开标
5.1 开标时间和地点
开标时间：2024 年 7 月 8 日 10 时 0 分
开标地点：江夏区车管所、事故预防与处理中队及交通大队二中队业务用
房项目会议室
5.2 开标程序
（1）宣布开标会会场纪律；
第 14 页
（2）公布在投标文件递交截止时间前递交投标文件的投标人名称，投标保
证金缴纳情况，并点名确认投标人是否派人到场；
（3）宣布唱标人、记录人以及监标人等有关人员姓名；
（4）由监标人和投标人派出代表共同检查投标文件的密封情况；
（5）唱标人唱标，按照投标文件递交时间的逆顺序当众开标，唱标人对投
标人的投标报价、安全质量环保目标、工期目标以及其他内容进行唱标，记录
人负责记录在案；
（6）招标人代表、投标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上
签字确认；
（7）开标结束，投标人离场，评标委员会进行评标。
6.评标
6.1 评标委员会
6.1.1 评标委员会的组建
评标委员会由 5 人构成，其中，招标人代表 2 人，技术、经济等方面的
专家不少于成员总数的 2/3。
评标专家确定方式：/。
6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：
（1）投标人的主要人员的近亲属；
（2）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
（3）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受
过行政处罚或刑事处罚的。
6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅自离守或者因健康等原
因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结
论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。
6.2 评标原则
评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
6.3 评标
6.3.1 评标委员会按照确定的评标办法和第三章“评标办法”规定的方法、
评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的
方法、评审因素和标准，不作为评标依据。
第 15 页
6.3.2 评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候
选人名单。
7.合同授予
7.1 中标候选人公示
招标人在收到评标报告之日起 3 日内，将评标结果在中国中铁采购电子商
务平台（http://**）与中国 (略)
（http://**）网站上同步公示，公示期不得少于 3 天。
7.2 评标结果异议
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示
期间提出。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停
招标投标活动。
7.3 定标方式及方法
是否授权评标委员会确定中标人
□ 是
? 否，推荐的中标候选人数： 1 至 3 名 。
招标人根据评标委员会推荐的有排序的中标候选人情况，确定排名第一的中
标候选人为中标人。排名第一的中标候选人发生如下情形导致不符合中标条件
的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标
候选人为中标人：
（1）放弃中标的；
（2）拟派项目经理担任其他在施建设工程项目的项目经理的；
（3）因不可抗力提出不能履行合同的；
（4）招标文件规定应当提交履约担保而在规定的期限内未能提交的；
（5）被查实存在影响中标结果的违法行为等情形的。
依次确定其他中标候选人与招标人预期差距较大，或者对招标人明显不利的，
招标人可以重新招标。
7.4 中标通知
在本章第 3.3.1 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出
中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。
7.5 履约担保
第 16 页
7.5.1 是否要求中标人提供履约担保：
□ 不要求提交
? 要求提交
履约担保的形式： 现金 。
履约担保的金额： (略) 文件执行；
7.5.2 投标人不能按本章第 7.5.1 项要求提交履约担保的，视为放弃中标，
其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，投标人
还应当对超过部分予以赔偿。
7.6 签订合同
招标人（法人或法人委托代理人）和中标人应当自中标通知书发出之日起
30 天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由
拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保，招标人取消其中标资格，
其投标保证金不予退还。
8.重新招标和不再招标
8.1 重新招标
投标截止时间止，提交投标文件的投标人少于 3 个的，招标人应重新招标。
8.2 不再招标
按 8.1 规定重新招标后，经过两次公告投标人仍少于 3 个的，报上级主管
部门备案后可以不再进行招标，由招标人进行竞争性谈判采购。
9. 纪律和监督
9.1 对招标人的纪律要求
招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串
通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。
9.2 对投标人的纪律要求
投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标
委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取
中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。
9.3 对评标委员会成员的纪律要求
评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投
标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评
第 17 页
标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用
第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。
9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求
与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他
人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他
情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程
序正常进行。
9.5 异议和投诉
9.5.1 异议
投标利害关系人对招标文件、开标及评标结果公示有异议的，应当法定时
间内提出，招标人收到异议在法定时间内答复；答复前，应当暂停招标投标活
动。
9.5.2 投诉
投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，
有权自知道或者应当知道之日起 10 日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有
明确的请求和必要的证明材料。
10.其他补充内容：
/
。
第 18 页
第三章 评标办法
1.评标方法
本次招标采用综合评估法评标。评标分为初步评审和综合评分，其中初步
评审为形式、资格和响应性评审，只有通过初步评审的投标人才能进入综合评
分阶段。综合评分包括商务评分、技术评分和综合信用三部分。评标委员会对
通过初步评审的投标人，按照综合评分的得分由高到低的顺序，推荐 1 至 3 名
排序在前的投标人为中标候选人。
2.评标委员会
2.1 招标人依法组建评标委员会，评标委员会组成由招标人代表以及有关技
术、经济等方面的专家组成，人数为 5 人，其中技术、经济等方面的专家不少
于成员总数的 2/3。
2.2 评标委员会负责评标工作。评标委员会按照招标文件规定的标准和程序
进行评标工作，招标文件中没有规定的方法和标准不得作为评标依据。如果评
标委员会成员对审议事项存有不同意见，以评标委员会成员三分之二以上多数
的意见为准；如仍然无法达成一致，审议事项应在重新评审后，以评标委员会
成员简单多数的意见为准。
2.3 评标工作接受依法实施的监督。
3.评标程序和评审标准
3.1 初步评审
3.1.1 形式评审
形式评审标准详见附表 5。经形式评审不合格的投标将被否决。只有通过
了形式评审的投标才进行下一步的评审。
3.1.2 资格评审
资格评审标准详见附表 6。经资格评审不合格的投标将被否决。只有通过
了资格评审的投标才进行下一步的评审。
3.1.3 响应性评审
第 19 页
响应性评审标准详见附表 7。经响应性评审不合格的投标将被否决。只有
通过了响应性评审的投标才进行下一步的评审。
3.2 综合评分
3.2.1 分值构成（总分 100 分）
（1）商务评分： 40 分
（2）技术评分： 30 分
（3）综合信用： 30 分
3.2.2 评分标准
商务、技术和综合信用评审综合评分标准详见附表 8。
3.3 投标报价评审
3.3.1 算术性错误修正
投标报价有算术错误的，按照以下原则对投标报价进行修正：
（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总
价，但单价金额小数点有明显错误的除外；
（3）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
3.3.2 投标人商务得分计算方法
评标基准价：为招标人标底价
有效投标报价的确认：标底价×0.9≤投标人投标报价≤最高限价
报价得分：
（1）偏差率=100%×（投标人有效投标价-评标基准价）/评标基准价。
（2）得分：
如投标人有效投标价>评标基准价，则评标价得分=50-偏差率×100×1；
如投标人有效投标价3.4 投标文件的澄清、说明和补正
3.4.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中
不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不
接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。
3.4.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修
正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。
第 20 页
3.4.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求
投标人进一步澄清、说明或补正。
3.4.4 评标委员会有权对有疑问的内容要求投标人提供相应的原件，投标
人不能按要求提供原件的，其投标将被否决。
3.5 废标条件
投标人或其投标文件有下列情形之一的，其作否决投标处理：
3.5.1 未按招标文件规定对投标函、授权委托书、投标报价清单进行签字
并盖单位章的；
3.5.2 投标函及其附录未按规定的格式填写，关键字迹模糊、无法辨认的；
3.5.3 在一份投标文件中对本招标工程报有两个或多个报价，但未在投标
文件中声明哪一个有效的；
3.5.4 招标文件中设立最高投标限价时，投标报价总价超出最高投标限价
（不含等于）的；
3.5.5 投标文件载明的工期、质量目标达不到招标文件规定要求的；
3.5.6 未提交法定代表人身份证明文件或法定代表人授权委托书的；
3.5.7 未按第二章“投标人须知”规定的投标保证金的金额、担保形式递
交投标保证金。
3.5.8 经评标委员会确认符合国家法律法规所规定的围标、串标情形的；
3.5.9 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系、股东重复的不同单
位，参加同一分包工程的同一标段投标的；
3.5.10 以他人名义投标，提供虚假资料或者在投标中弄虚作假、行贿或者
其他违法违规行为的；
3.5.11 不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；
3.5.12 在形式评审、综合实力评审、报价评价评审中，评标委员会认定投
标人的投标不符合评标办法对应评审记录表中规定的任何一项评审标准的；
3.5.13 在投标过程中不讲诚信，无故放弃中标的；
3.5.14 投标人及企业法定代表人、股东、拟派项目经理被列入失信被执行
人的；
3.5.15 在投标过程中有其他违反国家有关法律法规、行业规章和企业相关
规定的。
第 21 页
3.6 否决所有投标
3.6.1 在评审过程中，出现下列情况之一的，评标委员会可以否决该标段
的所有投标：
（1）所有投标均被否决的；
（2）有效投标少于 3 个使得投标明显缺乏竞争性且决定否决全部投标的。
3.6.2 开标后出现工程施工环境已发生重大变化或招标文件存在重大遗漏
等特殊情形，不适合继续招标的。
3.7 评标结果
3.7.1 推荐中标候选人：评标委员会对通过初步评审的投标人，按照投标
人综合评分的分值由高到低的顺序，推荐 1 至 3 名排序在前的投标人为中标候
选人。
3.7.2 中标能力：对于同一投标人参与多个标段的投标且综合得分均较高
时，评标委员会应根据该投标人的施工能力、资金保证能力等因素，评定其最
大中标能力，并按照相关标段授标总价最低的原则，在该投标人最大中标能力
内，推荐其为第一中标候选人，其他标段依序推荐其他投标人为中标候选人。
3.7.3 完成评标报告：评标委员会按相关规定编制评标报告，评标报告应
包括基本情况外，还应有以下明确结论：
（一）投标人的资信、施工能力和技术力量能否满足工程承包合同有关分
包部分的质量、安全、环保、技术和进度要求；
（二）经评审的各投标人的价格比较，以及与实际施工成本的比较；
（三）经评审的中标候选人名单，应当按照招标文件规定的数量推荐，并
标明排序。评标报告由评标委员会全体成员共同签字确认。
3.7.4 中标人的确定：在被推荐的中标候选人中，招标人应当确定排名第
一的中标候选人为中标人。如果排名第一的中标候选人放弃中标、或因不可抗
力不能履行合同、或不按照招标文件要求提交履约保证金，或被查实存在影响
中标结果的违法行为，或在评标办法前附表规定的时间内有行贿犯罪记录等情
形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会推荐的中标候选人名单依
序确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。
4．评标工作纪律与保密要求
第 22 页
4.1 评标工作应严格按照本评标办法，遵循公平、公正、科学、择优的原则
进行。
4.2 评标委员会成员有第二章“投标人须知”中第 6.1.2 规定情形的，应当
主动提出回避。
4.3 公开开标后，直至宣布授予合同为止，评标人员必须严格遵守保密规定，
凡属于审查、澄清、评价的有关资料以及授予合同有关的信息，都不应向投标
人或与该评标过程无关的其他人员泄漏。
4.4 投标人在投标文件的审查、澄清、评审和比较以及授予合同决定的过程
中，对有关人员施加影响的任何企图和行为，都可能导致投标人的投标被否决。
4.5 评标工作结束后，与评标工作有关的所有资料包括投标函、评标资料、
评标办法、演算草稿纸和数据信息记录等必须全部交回。
第 23 页
附表 1
招标单位人员签到表
工程名称：江夏区车管所、事故预防与处理中队及交通大队二中队业务用房项目土建结构工程
评标时间：
序号
姓名
工作单位
职务、职称
联系电话
签到时间
1
2
3
4
5
6
7
8
注：职务一栏选择填写招标人代表、专家、监督人、唱标人、记录人、工作人员。
第 24 页
附表 2
评标专家声明书
本人接受招标人邀请，担任江夏区车管所、事故预防与处理中队及交通大
队二中队业务用房土建工程施工招标的评标专家。
本人声明：在评标前未与招标人、招标代理机构以及投标人发生可能影响
评标结果的接触；在中标结果确定之前，不向外透露对投标文件的评审、中标
候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况；不收受招标人超出合理报酬以
外的任何现金、有价证券和礼物；不收受有关利害关系人的任何财物和好处；
无第二章“投标人须知”第 6.1.2 项需要回避的情形。
本人郑重保证：在评标过程中，遵守有关法律、法规、规章和评标纪律；
服从评标委员会的统一安排；独立、客观、公正地履行评标专家职责。
本人接受有关行政监督部门依法实施监督。如违反上述承诺或者不能履行
评标专家职责，本人愿意承担一切由此带来的法律责任。
特此声明。
评标委员会成员：
日 期： 年 月 日
第 25 页
附表 3
投标文件递交登记表
分包工程名称：江夏区车管所、事故预防与处理中队及交通大队二中队业务用房土建结构工程
开标时间：
序
号
投标单位
投标标段
递交时间
投标文件
是否密封
投标保证金是
否缴纳
法定代表人
或委托代理人
（签字）
联系电话
备注
第 26 页
附件 4
开标记录表
招标编号：************
标段编号：************
项目名称：江夏区车管所、事故预防与处理中队及交通大队二中队业务用房
标段名称：江夏区车管所、事故预防与处理
中队及交通大队二中队业务用房项目土建工程
开标地点：江夏区车管所、事故预防与处理中队及交通大队二中队业务用房项目会议室 开标时间：
序
号
投标单位
投标标段
递交时间
投标文件
是否密封
投标保证金
是否缴纳
法定代表人
或委托代理人
（签字）
联系电话
备注
附表 5
第 27 页
招标编号：************
标段编号：************
标段名称：江夏区车管所、事故预防与
形式评审记录表
处理中队及交通大队二中队业务用房项目土建工程
序号
评审因素
评审标准
1
2
3
4
5
投标人名称
投标函盖企业印章
投标函格式
与营业执照、资质证书、安全生
产许可证一致
有法定代表人或其委托代理人签
字并加盖企业印章
符合第八章“投标文件格式”的
要求
报价唯一
只能有一个有效报价
失信被执行人
投标人没有失信被执行人记录的
形式评审结论：
通过形式评审标注为√；未通过形式评审标注为×
评标委员会全体成员：
投标人名称及评审意见
日 期： 年 月 日
第 28 页
附表 6
招标编号：
业务用房土建工程
资格评审记录表
标段编号：
标段名称：江夏区车管所、事故预防与处理中队及交通大队二中队
序
号
1
2
评审因素
评审标准
有效的证明材料
安全生产许可
证
具备有效的安全生产许
可证
建设行政主管部门核发的安全生
产许可证扫描件
资质等级
符合第二章“投标人须
知 ”第 1.4.1 项规定
建设行政主管部门核发的资质等
级证书扫描件
3 近年财务状况
符合第二章“投标人须
知 ”第 1.4.1 项规定
财务会计报表，包括资产负债
表、 现金流量表、利润表
4
5
近年完成的类
似工程业绩
符合第二章“投标人须
知 ”第 1.4.1 项规定
中标通知书或合同协议书、工程
完工验收证书扫描件
项目负责人
符合第二章“投标人须
知 ”第 1.4.1 项规定
5 年工作经验，具备类似项目施
工负责人经历
资格评审结论：
通过资格评审标注为√；未通过资格评审标注为×
评标委员会全体成员：
投标人名称及评审意见
日 期： 年 月 日
第 29 页
附表 7
招标编号：
房项目土建工程
响应性评审记录表
标段编号：
标段名称：江夏区车管所、事故预防与处理中队及交通大队二中队业务用
投标人名称及评审意见
序号
评审因素
评审标准
1
2
3
4
5
工期
工程质量
投标有效期
投标保证金
已标价工程量清单
符合第二章“投标人须知”第 1.3.2
项规定
符合第二章“投标人须知”第 1.3.3
项规定
符合第二章“投标人须知”第 3.3.1
项规定
符合第二章“投标人须知”第 3.4.1
项规定
符合第六章“工程量清单”给出计量
单位和工程量
响应性评审结论：
通过响应性评审标注为√；未通过响应性评审标注为×
评标委员会全体成员：
日 期： 年 月 日
第 30 页
附表 8
综合评分表
招标编号：
标段编号：
标段名称：江夏区车管所、事故预防与处理中队及交通大队二中
队业务用房工程土建工程
序
号
评分说
明
评审因素
评审标准
投标单位及得分情况
1
2
3
4
5
1
商务评审
（40 分）
投标报价（40 分）
评标基准价为招标人标底价
有效投标报价的确认：标底价×0.9≤投标人投标报价≤最高限价
报价得分：（评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标
人的报价，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，并提交相关证
明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标
报价处理，不计报价得分。）
（1）偏差率=100%×（投标人有效投标价-评标基准价）/评标基准价。
（2）得分：
如投标人有效投标价>评标基准价，则评标价得分=40-偏差率×100×1；
如投标人有效投标价2
技术评分
（30 分）
主要施工方案与技术措施
（20 分）
施工方案（含工程特点、施工重点与难点及绿色施工）总体安排合理，运用先
进、合理的施工工艺、施工机械；对施工难点有先进和合理的建议。
工期保证措施（2 分）
投标工期小于招标文件计划工期，每少 5 天加 1 分，直至满分。
资源配置（3 分）
内容完整性（5 分）
结合本项目列出详细的施工机械、材料和劳动力投入计划，一处不满足扣 2
分，直至扣完。
技术标的主要内容具有完整性，符合招标文件的要求，评委酌情给分，最高不
得高于 5 分。
第 31 页
(略) （或集团公司）施
工项目及评价情况（3 分）
提供相关证明资料（如合同）、评价情况；
备注：A 级得 3 分，B 级及公司年度优秀分包企业得 2 分，C 级队*得 1 分；其
他得 0 分。
类似工程施工业绩（9 分）
投标人 2018 年 6 月至今具备类似工程施工经验，（施工合同签订时间为准）
每具有 1 个合同额同投标报价及以上的同类业绩得 3 分。
拟投入主要人员（6 分）
3
综合信用
（30 分）
1.投标人拟派项目负责人资格要求：须具备 5 年工作经验，或具备类似项目施
工负责人经历，具有相应的业绩。2 分
2.投标人拟派项目技术负责人须具备 5 年工作经验，或具备类似项目技术负责
人经历。2 分
3.投标人拟派项目安全员须具备 5 年工作经验，或持相应的证书。（拟投入作
业人员 50 人需具备一个专职安全员，拟投入作业人员 100 人需具备 2 个专职
安全员）2 分
获得中铁、中铁建、中交、中
建、中水 (略) 级及以上
单位的各类奖励或证书（2 分）
提供中铁、中铁建、中交、中建、中水 (略) 级及以上单位的各类奖励
或证书，每个得 1 分，本项最高得 2 分。
银行存款证明（2 分）
提供银行存款证明：拟定报价金额 10%取整至万位得 1 分，每超出（5%）加
0.5 分，直至满分 2 分。
承诺函（2 分）
承诺垫资投标报价金额 20%得 2 分。
自有设备（4 分）
提供投标企业自有设备并附购买发票
投标人答辩（2 分）
评标人签名：
日期：
第 32 页
附表 9
招标编号：
废标情况表
标段编号：
标段名称：
序号
投标人名称
废标原因
评标人签名：
日期：
第 33 页
问题澄清通知
（投标人名称）
：
本分包工程评标委员会对你方投标文件进行了仔细的审查，现需你方对本
通知附件 (略) 予以澄清、说明或者补正。
请你方将上述问题的澄清、说明或者补正于 年 月 日 时前按照第
三章“评标办法”第 3.5 款的 (略) 。
附件：质疑问卷
评标委员会
日期： 年 月 日
第 34 页
问题的澄清、说明或补正
（劳务/专业分包工程名称）
评标委员会：
问题澄清通知（编号： ）已收悉，现澄清、说明或者补正如下：
1.
2.
.....
投标人：
日期： 年 月 日
第 35 页
第四章 合同格式
建设工程施工劳务分包合同
工程承包人：
劳务分包人：
（以下简称“*方”）
（以下简称“*方”）
依照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国安
全生产法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原
则，双方就
项目建设工程施工劳务分包事项协商达成一致，订立本合
同。
第一条 *方资质、注册情况及纳税身份情况
1.1 企业法人营业执照
统一社会信用代码:
法定代表人姓名：_________________________
注册资本：
发证机关：
分包工程所需经营范围及等级：
1.2 安全生产许可证
安全生产许可证编号：
许可范围：
有效期：
1.3 *方为：
1.4 *方准入证号：
第二条 工程概况
纳税人。
2.1 分包工程名称：
2.2 劳务作业地点：
2.3 劳务分包内容：见《工程量清单》（附件一）
其他双方约定的分包内容：
1 / 101
2.4 施工过程中，*方有权根据*方施工情况、施工能力、信誉考核情况等因素
对清单数量进行调整，且合同单价不予调整，*方不得以任何理由就合同清单数量
向*方提出赔偿。
第三条 合同工期
3.1 合同工期总日历天数为： 天。
3.2 开始工作日期： 年 月 日，结束工作日期：
3.3 *方根据发包人总工期及分项工期要求下达施工计划，*方必须严格执行。
3.4 本合同签订时，若工程工期无法确定，开竣工时间以*方实际通知为准。
3.5 *方应按照合同约定工期组织施工，确保*方总工期目标的实现。因*方原
因造成的工期延误，造成*方的损失由*方承担；非*方原因造成的工期延误，工
年 月 日。
期顺延。
3.6 本合同执行过程中，因政府、发包人、不可抗力、征地拆迁、违法阻工、疫
情、环保等非*方原因导致项目不能及时开工或停工、窝工，给*方造成的人员、
机械误工损失等风险已计入工程量清单的各项单价中，*方不再补偿。
第四条 双方驻工地代表
4.1 *方委派的驻工地代表为：
，职务：项目经理，负责本工程安全质量
监察，进度及质量控制、检查及其它事项，负责审批结算资料等文件，签发或发布
相关指令。
4.2 *方委派的驻工地代表为：
，身份证号：
，为*方的法定代
表人或授权委托人，负责本合同工作内容组织实施，处理施工中的结算、签订补充
协议及其他书面往来文件、结算领取合同价款等相关事宜。
4.3 若*方更换驻工地代表，应以书面形式及时通知*方，新派驻工地代表需向
*方提供授权委托书。
4.4 为保障合同履行，*方有权要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职
守的*方驻工地代表，*方应予以撤换。
4.5 双方约定：*方出具的经*方审核程序、驻工地代表亲笔签字并加盖*方合
同章或项目部公章的结算单，作为结算、付款的唯一依据，除此之外*方持有的任
何证明、收条、欠条、信函等文件资料，都不得作为结算、付款依据。*方其他人
员的任何签字、签认都不具有该事项最终确认的效力。
第五条 合同价款
5.1 合同总价
2 / 101
本合同暂定总价（含增值税）为
元（大写：人民币
元）。其中，
不含增值税价款为
元（大写：人民币
元），增值税税率为 %，增值
税
元（大写：人民币
元）。
此价格仅为双方签订合同时暂定价格，最终结算以《工程量清单》（附件一）
所列细目的单价计量，经发包人、监理方工程验收合格并经审计或政府财政评审，
以*方确认的施工范围内实际完成的合格工程数量为准。
若因国家税务政策变化导致增值税率调整，不含增值税价不变，具体税金以变
更后的税率计算。
5.2 合同单价
5.2.1 本合同为综合固定单价合同，合同单价详见《工程量清单》（附件一）。
合同履行过程中，**双方不得以任何理由要求调整本合同不含增值税单价。
5.2.2 本合同单价是按发包人与*方签订的总包合同的质量标准实施和完成本合
同《工程量清单》所列项目所有工作内容的综合单价，除《工程量清单》中注明的
以外，合同单价中已包含但不限于*方为完成分包工程支出的各项费用，包括劳
务、小型设备、机械、辅助材料及配件、水电气、安装、缺陷修复、利润、环保、
文明施工、调遣（进出场）、治安管理等费用；燃油、电力等动力费用；材料、设
备二次倒运费用；工、料、机涨价引起的风险费用；本合同 3.6 款列明的停工、窝
工损失；管段内场地清理费用；安全质量环保隐患排查及事故处置费用；各类社会
保险及商业保险费用；*供材料、周转料、机械设备的看护费用；*方自身管理费
用;质量、安全、环保配合费或其他在施工中需要*方配合的费用；政府行政部门对
*方行政违法行为的罚款；以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险等。
5.2.3 因变更设计或其他原因增减的工作项目和数量按照双方确认的固定综合劳
务单价办理。劳务单价中未列明的项目，合同有单价的参照合同单价，合同没有单
价的**双方另行签订补充协议，当金额超过原合同价格 30%或大于人民币 400 万
元，*方有权另行分包。
第六条 合同履约保证金
6.1 在本合同签订前,*方选择以下第
(1)*方应于签订本合同前向*方缴纳
种方式缴纳履约保证金:
元现金作为履约保证金；
(2)*方应于签订本合同前向*方提供
元的银行保函作为履约保证金，
履约保函的有效期至分包工程经本项目发包人竣工验收全部合格后_____日止。
3 / 101
（3）在每一期结算时,*方扣除*方当期结算款（不含增值税）的__
_%作为履
约保证金。
6.2 *方提供的履约担保有效期不得早于合同约定的履约截止日期，若*方在履
约担保有效期内无法全部履约，*方须在履约期限届满前向*方提供新的履约担保
或延长原履约担保的有效期至实际履约完成之日，由此增加的费用由*方承担。
第七条 计量、结算与支付
7.1 计量
7.1.1 工程数量：每期结算以《工程量清单》（附件一）所列细目的单价计量，
经发包人、监理方工程验收，以*方确认的施工图范围内实际完成的合格工程数量
为准。
7.1.2 计量周期：本合同实行按 计量。
7.1.3 本合同计量规则如下：
7.1.4 计量程序: 每期结算前，*方组织工程技术、商务、物资设备、安全质量
等人员和*方人员对*方施工的已完合格工程数量进行现场收方并填写收方记录，
。
参与收方的全体人员应签字确认，结算时，*方按照合同约定的计量周期、工程量
清单载明的单项内容、计量规则和现场收方签认单等，编制工程量计算书（工程量
计算书须包含计算过程和施工内容签认单），经*方派驻工地代表签字确认后，至
少经过*方现场技术人员、项目工程部部长、项目总工、项目经理签字确认后方能
生效。工程量计算书上*方人员签字不全不能作为双方结算的有效依据，*方完全
响应并遵照本约定严格执行收方管理。
7.1.5 对未经*方认可、超出本合同载明的施工范围、不按技术交底施工、质量
验收不合格等*方原因造成返工的工程量，*方不予计量。
7.2 结算
7.2.1 过程结算：*方验工计价结算资料审核完毕，*方如对该次审核结果有异
议，应在接到审核结果后的 3 日内向*方提出书面异议，*方据此进行书面、现场
核实，经*方核实后的结果为最终结果。若*方在本款约定的期限内未提出书面异
议，审核结果即视为被*方确认，并作为当期最终计量结果和结算依据。
7.2.2 *方在每期结算时扣除当期结算款（不含增值税）的 ％作为劳动竞赛
奖，扣除当期结算款（不含增值税）的 ％作为安全风险金，劳动竞赛奖按照每
（同结算周期）评比情况进行统一奖励，余额不予返还。安全风险金待工程竣工后
视其安全情况予以返还，不计利息。
4 / 101
7.2.3 *方在每期结算时扣除当期结算款（不含增值税）的 %作为农民工工资
保证金，存入*方设立的专项账户。合同终止后，除去*方代为拨付的农民工工
资，其余无息退回*方。
7.2.4 如*方按照本合同第 6.1 款约定的第三种方式缴纳履约保证金，在每期结
算时,*方应扣除*方当期结算款（不含增值税）的__
_%作为履约保证金。
7.2.5 在每期结算时，*方扣除工程质保金、劳动竞赛奖、安全风险金、农民工
工资保证金等按合同约定应当扣除的项目后，以剩余款项作为当期结算金额。
7.2.6 *方在每期结算时扣除当期结算款（不含增值税）的 3 %作为工程质保
金，经双方验收合格且保修期满后，扣除*方原因造成的整修、赔偿（含材料在内
的全部费用），且*方已全部履行完质保义务后，*方将余额支付*方（不计
息）。
如*方扣除的工程质保金不足以支付缺陷修复费用，则从*方尚未支付给*方
的各类款项中扣除，仍不足以支付的，不足部分由*方补齐。
7.2.7 最终结算：*方已完成本合同的全部工作任务并经*方验收合格后 日
内，或者在合同履行过程中因**双方或者单方的原因致使合同解除的，自合同解
除之日起
日内，*方应向*方提交最终验工计价结算资料，同时提交本合同内
容工作的原始记录，*方在
日内审核完毕。若*方对审核结果无异议，以审核
结果为最终验工计价；若有异议，则按第 7.2.1 条款的程序办理。
7.2.8 合同封账：**双方对最终结算无异议后，双方办理封账手续，签订封账
协议。若*方未按约定的期限上报最终结算单及相关资料，则以*方单方计算或者
核定的数量为最终完成的工程数量进行封账。
7.2.9 *方向发包人、监理和其它单位报送工程有关的资料和批复，仅视为*方
与发包人、监理和其它单位履行总包合同约定内容的必经程序，不作为**双方结
算的依据。
7.2.10 办理结算时，*方对包含在合同价款中但实际由*方提供或承担的费用予
以扣除；同时按合同约定应扣除的超耗材料、返工材料机械费用、违约金、有关处
罚等费用，也一并扣除。
7.3 支付
7.3.1 本合同无预付款。
5 / 101
7.3.2 双方约定：遵循“先开票、后付款”的原则，*方支付前，*方应按双方确
日内提交给*
认的当期结算金额向*方提供增值税专用发票，并于发票开具后
方。*方收到*方发票后，按合同约定向*方付款。
7.3.3 除*方委托*方代付的农民工工资外，本合同款项以银行转账方式或银行
承兑方式支付，*方不另外支付承兑贴息。*方需*方代付的劳务工资必须是扣除
个人所得税后工资，其劳务工个人所得税由*方自行申报。
*方账户信息如下：
开户名称：
开 户 行：
账
号：
7.3.4 *方应为招用的农民工办理实名制工资支付银行卡，按月考核农民工工作
量并编制工资支付表，内容应包含人员姓名、身份证号、工资金额、银行账号、工
种等信息。经农民工本人和*方驻工地代表签字确认后，交*方审核，*方委托银
行通过农民工工资专用账户直接将工资划入农民工个人工资账户，*方有权对*方
用工和工资支付情况进行监督，如*方未按时支付农民工工资，*方有权采取相应
的解决措施：包括但不限于直接从*方应得合同价款中代为支付，*方的代为支付
视为对*方合同价款的支付。
若因*方原因致使*方未将工资代发至农民工手中，由此产生包含但不限于农
民工索要工资的非诉、上访、诉讼、仲裁等法律责任由*方承担。
7.3.5 关于劳务分包款支付比例，**双方约定如下：在**双方当期结算完
毕，且*方收到*方提供的增值税专用发票后，*方向*方支付劳务分包款
的
%，且该款项应优先通过代付农民工工资形式支付。在**双方完成末次结
算、签订封账协议，且未发生农民工工资支付纠纷后，*方向*方支付劳务分包款
的
%。剩余 3%作为质保金，按照本合同 7.2.6 条款执行。
7.4 资金监管
7.4.1 *方应按照*方的相关规定，与*方、相关银行签订建设资金监管的三方
协议，按照该协议约定开设和备案资金收款专用账户，将所收款项用于本项目，保
证专款专用，不得挪作他用。
7.4.2 *方应依法合规有效使用资金，并接受*方的全过程监管和实时监控。*
方有权随时对*方的资金使用情况进行检查，并对*方工程款资金专用情况进行审
计，*方须无条件予以配合。
6 / 101
7.4.3 若*方违反上述两条规定，或*方发现*方存在将工程款挪作他用的行为
时，*方有权解除合同，*方无权主张*方违约，并应向*方承担挪用资金金额
30%的违约金。
第八条 材料设备供应
8.1 物资材料供应
8.1.1 本合同中主要材料由*方提供，详见《*方提供材料清单》（附件二），
其他材料由*方自购。若其他材料需*方供应的，双方应提前确定好由*方提供的
其他材料品种、规格型号、数量、单价、质量等级、送达地点等，费用由*方从计
价款中扣除。本合同项下应由*方承担但*方拒不购买的材料，*方为满足施工需
要可代为购买，代购材料的管理费按材料价值的
%进行扣除。
8.1.2 *方每月 日以前向*方上报下月*供材料的书面材料计划，若不及时上
报造成的一切损失和费用*方自负。*方指定
（身份证
号：
）为本工程材料领用人，负责材料的领用和签认工作。*方
材料领用人需提供身份证复印件交*方备案，*方更换工程材料领用人需经*方同
意。
8.1.3 *方在施工中不得偷工减料，对其丢失、损坏以及其他原因导致使用的材
料超过规定损耗范围的，*方在每期结算时对损耗进行核算，对超出约定损耗范围
外的材料由*方按含税到场价进行赔偿。*方材料领用人须全程参与*方核算、清
算，参与*方物资月盘点并对盘点数据签字确认，*方根据*方材料领用人签字确
认的物资领用记录、盘点记录作为核算、清算依据，按月开展主要物资消耗核算、
辅助材料领用清算，根据核算、清算结果形成“扣款清单”并向*方下达。*方在
收到*方下达的“扣款清单”后，3 日内完成核对确认工作。*方对“扣款清单”有
异议的，应在下达后 3 日内提出书面异议，未提出书面异议或逾期提出视为*方放
弃异议，*方法定代表人是否在扣款清单签字不影响*方扣款的权利，*方将从*
方合同价款中直接扣除相关费用，双方约定的材料损耗率如下：（1）钢材
（2）混凝土
（3）水泥 （4）砂石料 （5）其他材料的损耗按照国家或行业
规定的损耗率执行。
8.1.4 合同明确的*供材料，*方必须无条件使用，严禁自行采购，否则*方有
权认定*方使用了不合格材料，*方必须无偿返工并承担由此造成的一切损失和责
任。且*方领用出库的材料由*方按*方要求自行保管、堆码、遮盖，费用由*方
7 / 101
承担，并接受*方监督。所有*方领用的*方材料发生的二次及多次转运均由*方
负责并承担转运费用。
8.1.5 *方自行采购的辅料，必须有出厂合格证及检验报告单，并经*方检
验后方可使用，否则，视为*方使用了不合格材料，*方必须无偿返工并承担由此
造成的一切损失和责任；*方的检验不免除*方对其所购材料质量应负的责任和义
务，使用该材料对工程和他人人身、财产造成损害的，*方应承担一切责任。
8.1.6 *方应积极配合，提供便利，保证运输车辆进入工地，材料到场，若
*方不配合造成材料短缺、进度滞后等后果，所引起的损失和费用由*方承担。
8.1.7 *方将施工用电接至二级配电箱，二级以下配电箱由*方负责；*方
提供施工用水接入端口；*方的用电、用水设备、线路、电费、水费由*方自行负
责并承担费用。如该费用由*方垫付的，*方有权从*方计价款中直接扣除。
8.2 机械设备及周转材料的供应
8.2.1 本工程*方提供的机械设备及周转材料详见《*方供应机械设备及周转材
料一览表》（附件三）。提供给*方使用的机械设备及周转材料，*方应妥善保
管，因保管不善发生丢失、损坏的应予以赔偿，周转材料赔偿单价应按照上表所列
单价的 1.1 倍计算，并承担因此造成的工期延误等一切经济损失。
8.2.2 *方将根据*方施工工序合理的消耗，给予*方设备使用、周转料消耗量
化清单，并在结算时对*方进行考核，超 (略) 场租赁价格在*方结算中扣
除。对于*方提供的机械设备，*方应充分利用，防止浪费，使用完毕后应及时通
知*方现场管理人员将设备调离，不得故意多占或拖延使用。
8.2.3 *方提供的机械设备及周转材料在工地内的装车、卸车、场地转运等
人工费用由*方承担。
8.2.4 *方指定
（身份证号：
）为本工程机械设备及周
转材料领用人，负责领用、签认及退还工作。
8.2.5 除《*方供应机械设备及周转材料一览表》（附件三）中规定由*方提供
的机械设备及周转材料外，本工程所用其他小型机械、劳动工具由*方自行解决，
详见《*方投入小型机械一览表》（附件四）。*方自备的小型机械、劳动工具需
符合安全性能要求，满足现场施工进度和质量要求，由*方妥善保管。
8.2.6 *方小型机械进场时，*方保证该机械设备的安全性能和使用性能符
合要求，并将相关证明资料提交*方后方可入场。*方进场机械必须服从*方的统
一管理。
8 / 101
8.2.7 *方中途退场，*方进场的所有机具设备无条件退场，不得遗留*方工
地，阻碍*方施工。*方怠于撤离，导致机具设备损坏、遗失的后果，由此给*方
或第三方造成的损失均由*方承担。
8.2.8 *方不得倒卖工地材料，除应急救援外，不得将*供材料和设备用于非本
合同约定的施工内容及范围，否则*方有权追究*方违约责任。
第九条 质量要求
9.1 工程质量标准为：满足*方与发包人签订的总包合同对工程质量的约定。其
中质量标准文件包括但不限于以下所列内容：
（1）
（2）
9.2 *方必须按本工程采用的施工技术规范、*方提供的施工图及技术交底精心
组织施工，加强质量控制，确保工程质量，按时完成本合同工程施工以及缺陷修
复。
9.3 本工程缺陷责任期、保修期与总包合同保持一致,缺陷责任期为
个月，
保修期为
个月，缺陷责任、保修时间从发包人对*方总包工程整体正式竣工验
收日期算起。*方施工的工程经*方初验合格并不免除*方应承担的维修责任。
9.4 在施工中*方根据有关质量标准组织验收，如果质量不符合标准，*方必须
返工修复，其费用损失由*方承担，若*方未按*方通知要求组织进场返工修复，
*方可另行安排第三方进行缺陷修复，产生的费用由*方承担，依据与第三方签订
的合同从*方工程尾款及履约保证金和质保金中扣除。
9.5 工程质量不符合要求又无法修复的，由*方负责赔偿包括发包人质量罚款在
内的全部经济损失，且工期不予顺延。
9.6 缺陷责任期后，因*方分包工程质量问题导致*方被追究工程质量终身责任
的，*方有权向*方追偿。
9.7 如果发生质量事故，*方必须第一时间向*方报告，按照国家有关规定处
理。
9.8 隐蔽工程在未经*方检验和现场监理检查之前均不得随意覆盖，*方应保证
*方质检人员及监理对将要覆盖的工程进行检查和测量，合格后才能覆盖。否则应
由*方返工并承担一切费用。
第十条 安全文明施工与环境保护
9 / 101
10.1 主体责任
10.1.1 *方对本合同工程的安全文明施工和环境保护承担主体责任。*方应遵守
国家及地方政府部门颁布的一切有关施工安全生产、劳动保护、文明施工、卫生管
理、环境保护等法规制度和*方编制的本工程安全施工组织要求，做好本工程的安
全环保管理工作，采取必要的安全环保防护措施，消除事故隐患，并随时接受行业
安全环保检查人员依法实施的监督检查。
10.1.2 施工过程中，*方应尽责任包括但不限于以下内容：防止大气、水体、土
壤等污染；及时清理产生的泥浆、废弃物等；保持施工场地整洁；防止因施工原因
致使工程、农田、水体、建筑物及其他设施受到污染和损害；及时修建临时排水设
施，保持施工场地排水通畅；妥善处理因施工产生的废水、废气、噪声、淤泥、垃
圾等各种影响环境污染的因素。
10.1.3 由于*方原因造成事故或第三人人身、财产损害以及环境污染，导致纠纷
案件发生，其责任和费用由*方承担。
10.1.4 *方对其员工（包括农民工）负有治安管理责任，如发生打架斗殴等治安
或刑事案件，由此给*方造成的损失由*方承担。
10.1.5 按照《中华人民共和国职业病防治法》的规定，*方应自行承担投入本工
程的所有人员的职业病预防、检查、治疗、康复等工作，并承担由此产生的相关费
用。
10.1.6 *方发现存在安全隐患的，应立即通知*方，发生安全事故，*方应立即
报告*方，同时按国家有关法律法规和规章的规定对事故进行报告和处理。
10.1.7 *方根据需要在施工现场配置必要且符合国家或行业标准的安全、文明施
工设施和保护器材，*方承担相应费用，*方负责安全文明设施的安装、保管和维
护，为其工作人员提供必要的安全防护和劳动保护用品。
10.2 专职安全员、群安员、特殊工种作业人员配置
10.2.1 *方应根据要求设置专职安全员，专职安全员的数量必须满足国家、行业
有关法规规章的要求。*方每 50 名及以下劳务人员须配备 1 名安全员，50 名以上
100 名以下劳务人员配备 2 名安全员，100 名以上每增加 50 名劳务人员须增加 1 名
安全员，以保障施工现场的安全。
（提示：专职安全员需持有在有效期内的建安 C 证或交安 C 证或水安 C 证）
10.2.2 特殊工种要经过专业技术培训，取得应急管理部门、市场监督部门或建设
主管部门颁发的操作证，在证件有效期内，方能上岗操作。*方必须接受*方对其
10 / 101
施工作业人员的培训和应急演练，并且应当配合*方做好安全教育培训的记录和存
档。
10.2.3 *方应按发包人及*方要求配置群众安全监督管理员
名。群安员必
须身体健康、经验丰富，从事施工现场实际工作满二年，掌握相关安全生产知识，
具有较强的工作协调能力，享有较高威望。群安员上岗前须接受*方组织的培训教
育、考试考核，熟悉本岗位、本班组、本工序的操作规范和安全防护重点，履行群
众安全生产和劳动保护监督职能，及时纠正现场“三违”作业行为，做到“四多”（多看
一眼、多走一步、多问一句、多记一笔），依据*方下达的“隐患排查任务书”，结
合所处施工工点实际情况，开展现场隐患防范工作。
10.2.4 *方每月对*方群安员的隐患排查工作进行量化考核，依据考核结果按每
人每月
元标准发放兼职津贴，在当期分包结算单内计列。
10.3 火工品管理及爆破作业
10.3.1 *方必须严格遵守《中华人民共和国民用爆炸物品管理条例》等国家法
律法规和地方规范的规定，做好火工品的管理、使用工作。
10.3.2 *方需具备工程爆破相关资质方可开展爆破作业。*方在进行爆破作业
时，应严格遵守经公安机关批准的爆破作业方案和操作规程，对所有的人身、工程
本体、*方及第三方财产采取保护措施，并对由于爆破造成的任何人身伤亡、工程
本体损坏、*方及第三方财产的损失承担全部责任。
10.3.3 *方如不具备工程爆破等作业相关资质或者不满足爆破施工相关条件，*
方有权将整体爆破工程或分部分项工程分包给具备爆破资质和条件的专业爆破公
司，所完成工程量不计入*方工程量清单。
第十一条 变更与竣工验收
11.1 变更
11.1.1 *方有权根据发包人和监理要求对本工程进行设计变更，并根据变更内
容决定是否由*方施工或另行分包，*方须接受并执行。因变更增加工程量的，合
同价款相应调整，工期顺延；因变更减少工程量的，合同价款相应减少，工期调
整。
11.1.2 变更价款的确定：经监理、设计方及发包人批准的工程数量变更，按照*
方实际完成并经*方审定的变更数量，依据合同附件中的细目单价进行计价；无单
价的项目，按照本合同 5.2.3 条款执行。
11 / 101
11.1.3 施工中*方不得私自对工程设计进行变更，因*方擅自变更设计或施工不
当所发生的费用和由此给*方造成的损失均由*方承担，延误的工期不予顺延。
11.2 竣工验收
11.2.1 分包工程具备竣工验收条件的，*方应向*方提供完整的竣工资料及竣工
验收报告，*方应配合发包人、监理、*方进行验收。根据总包合同无需由发包人
验收的部分，*方应按照总包合同约定的验收程序自行验收。
11.2.2 由于*方原因导致分包工程竣工验收未能通过的，*方应负责修复相应缺
陷并承担相应的费用和责任。交工验收、竣工验收之后如因*方原因发生的工程质
量问题，*方应负责修复相应缺陷并承担相应的费用和责任；如*方不予修复，*
方可自行或委托第三方进行维修，所产生的费用由*方承担。
11.2.3 分包工程竣工验收报告经*方认可后 14 天内，*方向*方递交分包工程
竣工结算报告及完整的结算资料，双方按照本合同约定的合同价款及结算方式，进
行工程竣工结算，双方签订封帐协议后，向*方按照合同约定支付分包工程竣工结
算价款。
第十二条 保险
12.1 *方必须为其服务于本工程的职工和农民工办理工伤保险、购买团体意外
伤害保险，并为劳务作业场地内自有施工机械设备办理财产保险，支付保险费用，
并报*方备案。合同综合单价中已经包含了各项保险费用。
12.2 *方人员及自有机械发生保险事故时，*方负责处理，*方给予协助。
12.3 工程项目发生工程一切险、三责险、*方人员团体意外伤害险出险事件
时，*方负有协助义务，应采取必要的措施，防止或减少损失。
12.4 当发生保险事故后，无论是否归责*方，*方均应积极主动配合*方，及
时提供有关保险理赔所需要的有关资料、文件和证明。
第十三条 *方权利义务
13.1 履行工程承包人责任，负责与发包人、设计单位、监理单位的联系和协
调。
13.2 负责该工程项目控制测量、复测、试验工作，及时提供设计图纸、工程地
质及地下管线等有关资料（变更原因影响的除外），负责向*方提供施工、安全技
术交底，解决施工中出现的技术难题；向*方提供工程定位桩、水准点、坐标控
制、施工图纸、安全、质量和环境标准；负责工程测量定位、沉降观测，组织图纸
12 / 101
会审，统一安排技术档案资料的收集整理及交工验收，负责竣工资料及各种质量评
定表的收集、整理和汇总。
13.3 负责按合同约定供应本工程*供材料和设备。*方提供的周转材料、低值
易耗材料应按时运入现场交付*方，保证施工需要；*方提供的机械设备性能应满
足施工的要求，及时运入场地，安装调试完毕，运行良好后交付*方使用。
13.4 负责对*方驻工地代表定期点名，加强过程管控。
13.5 负责依据发包人、监理及上级管理单位和部门的要求，结合本工程的实际
情况，制定各项管理办法并送达*方。
13.6 负责工程的施工检查，对工程质量、安全生产、文明施工、环境、进度等
进行监督检查和验收。*方派出安全质量监督员监督*方施工质量、现场管理、原
材料使用等现场作业情况。对不符合技术规范及质量要求的行为，有权要求*方停
工整顿，并追究*方违约责任。
13.7 按照本合同约定的质量等级及施工图设计（含变更设计）、技术规范、*
方有关技术文件要求对*方所施工的工程进行检查、验收、评比、兑现奖罚。
13.8 负责按本合同约定办理计量、结算、支付。
13.9 *方有权根据发包人对工期的要求及*方合同履行情况，调整工程内容和
工程数量，*方承诺不向*方索赔。
13.10 如*方为履行本合同发生向第三方租赁物资、购买材料等行为，但未及时
结清租赁费、购货款及其他款项，造成*方违约，*方有权拒付剩余合同价款，直
至*方违约事项终结。如*方违约事项造成*方名誉受损、引发诉讼案件等不良影
响的，*方有权在*方剩余合同价款中直接扣除，代*方向第三方支付，*方不得
提出索赔。
13.11 本合同条款中列明的*方权利和义务。
13.12 其他：
第十四条 *方权利义务
14.1 严禁转包、再分包
14.1.1 *方不得将本工程分包范围内的部分或全部工程分包给其他单位或个人，
如*方发生转包、再分包行为，视为*方严重违约，*方有权根据本合同 15.2 条款
追究*方违约责任。
14.2 防止侵权与保密义务
13 / 101
14.2.1 *方不得使用*方名称、*方项目经理部名称或其他任何与*方有关的名
称与第三人签订任何种类的合同、出具任何证明、做出任何承诺、私刻*方印章。
如发生以上行为，视为*方严重违约，*方有权根据本合同 15.2 条款追究*方违约
责任。
14.2.2 发包人对*方的要求以及*方向发包人的承诺，对*方具有同样的约束
力，*方必须服从发包人及监理工程师的指令，承担因*方原因导致发包人对*方
的罚款以及*方对*方的违约处罚。
14.2.3 *方与第三人签订的合同（包括但不限于劳动合同、租赁合同、买卖合
同）所产生的债务，由*方负责履行；*方发生的侵权行为，亦由*方承担侵权责
任。
密。
14.2.4 *方应信守合同，维护*方的信誉，对本工程内容、合同条款、价格保
14.3 施工过程履约义务
14.3.1 按照*方提供的设计图纸、技术交底、规范要求等有关技术资料组织施
工；配合日常施工测量、监控量测及现场试验工作；严格执行*方的施工计划和现
场安排，向*方提供各工序的原始施工记录；配合*方办理交工验收。
14.3.2 遵照*方管理要求，加强安全质量、环境保护、职业健康管理；建立健全
*方安全质量环境保护体系并保证体系有效运转；建立健全并*方全员安全生产责
任制；建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制。对*方管
理范围内的安全生产状况进行经常性自查，积极开展安全风险辨识、评估和安全质
量环保隐患排查治理活动，及时消除生产安全、质量和环保事故隐患；隐患不能及
时消除的，应当及时报告*方单位有关负责人和*方，有关负责人应当及时处理。
14.3.3 自行解决应由*方完成的“三通一平”；临时设施的施工、管理、维修、拆
除作业；保护和维 (略) 和桥梁畅通；施工期间和撤场时的场地维护清理工
作；施工水电管线的维护工作等。
14.3.4 按合同约定及施工需要，组织小型机械准时进场；按*方统一规划堆放材
料机械；对*方供应材料和设备办理签认手续；妥善保管、合理使用*方提供的机
械、周转材料及其他设施。
14.3.5 *方住所等临时设施除《工程量清单》中单独计列和合同条款特别说明
外，均已包含在合同单价中，由*方负责实施、维护及拆除并承担费用。*方临时
设施的选址、规模、建设标准必须遵守*方的统一规划方案。
14 / 101
14.3.6 按照工程需要提供施工照明、看守、维护和保卫；做好施工场地周围建筑
物、构筑物和地下管线及已完工程部分的成品保护工作；按*方标准化工地要求设
置文明施工标牌，搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作。
14.3.7 劳务作业中发现古墓、古建筑遗址等文物和化石或其他有考古、地质研究
价值的物品时，*方应立即保护好现场并立即通知*方，*方应于 24 小时内报告当
地文物管理部门，双方按文物管理部门的要求采取妥善保护措施。如*方发现后隐
瞒不报或哄抢文物，致使文物遭受破坏，责任者依法承担相应责任。
14.3.8 劳务作业中发现影响工作的地下障碍物（电缆、光缆、管线等）时，*方
应立即停止作业并即时通知*方，做好施工现场保护工作，待妨碍排除并经*方确
认后方可施工。所发现的地下障碍物有归属单位时，*方应报请有关部门协同处
置。
14.3.9 遵守国家有关法律、法规和乡规民约，妥善处理与当地政府、村民发生的
纠纷和矛盾，自行承担相应费用。因自身原因导致的法律诉讼、经济纠纷或执法部
门的处罚等，均由*方自行处理。
14.4 人员和农民工管理
14.4.1 *方应在*方要求的时间内完成人员进场，按照*方要求配置能够满足现
场施工需要的人员，积极组织施工。如*方未及时进场、进场人员不足或进场后不
积极组织施工，给*方造成严重影响的，*方有权单方解除合同，并重新挑选施工
队*进场。
14.4.2 *方应确保施工负责人、技术负责人、质量负责人、安全负责人等主要
人员及时到位，并常驻现场，上述人员长期离开现场必须向*方履行请假手续。
14.4.3 *方向*方提供特殊工种作业人员的资格证和操作证原件，经*方查验
后，*方留存复印件备案。
14.4.4 *方应当建立职业健康安全体检制度，在进场前对其员工（含农民工）进
行健康体检，施工过程中组织定期体检，满足本合同施工作业需要。患有高血压、
心脏病、恐高症、癫痫等疾病以及其他不适合工程施工作业的人员等一律不得进入
施工现场。如*方伪造健康证明导致出现安全事故或突发疾病去世的，*方负有全
部责任。
14.4.5 *方承诺按照*方要求组织从事接触职业病危害作业人员进行岗位职业健
康体检，承诺定期（每年不少于 1 期）组织其管理人员及劳务人员进行体检，*方
自行承担体检费用。
15 / 101
14.4.6 *方应加强安全教育，严格遵守安全制度，落实安全措施，接受发包人、
*方组织的安全检查，与*方签订《安全生产责任状》，*方的班组长与*方签订
《安全质量责任书》及向*方出具《安全质量承诺书》。
14.4.7 按照国家现行法律法规与农民工签订劳动合同。*方人员进场时，必须向
*方实名制登记备案，*方需向*方提供农民工实名制信息：身份证信息、文化程
度、工种、技能证书、职称或岗位证书、安全培训记录、工资支付和从业记录等。
14.4.8 *方为本项目投入的农民工男性年龄原则上不超过 60 周岁，女性不超过
55 周岁，且必须年满 18 周岁。聘用超龄人员须安排在保安、保洁、食堂、库管等一
线作业范围之外的辅助岗位。高空作业、地下挖掘等高风险作业人员不得超过 55 周
岁。
14.4.9 *方应向*方提供人员花名册，以便*方备核。未与*方签订劳动合同并
进行实名制登记的作业人员严禁进入项目现场施工。*方人员进退场时，必须保持
花名册动态更新。*方现场核查时发现现场人员与人员花名册或*方工资单人员不
符时，如花名册有登记而现场无此人的，工资单以现场人员为准；如花名册无登记
而现场有此人的，工资单以花名册人员为准，且*方有权要求*方责令其离开现
场。
14.4.10 *方制定农民工的基本工资、加班工资等各项待遇标准，并在劳动合同
上予以明确。*方对其农民工工资支付负直接责任，必须按月足额支付农民工工资，
每月向*方提供加盖*方公章的工资支付表，并接受*方的监管。*方应主动配合
*方办理代发农民工工资手续，退场农民工必须签订退场债务已清理完毕的承诺资
料。
14.5 本合同条款中列明的*方权利和义务。
14.6 其他：
第十五条 违约责任
15.1 *方在宽限期后，仍逾期支付款项的（*方未履行向*方开具增值税专用
发票等合同约定的义务除外），*方对逾期付款部分从宽限期满的次日起向*方支
付违约金。违约金按照中国人民银行同期活期存款利率计算，计算的基数以*方最
后一笔付款时的剩余欠款金额为准，不包括前期逾期但已支付部分的款项，违约金
最高不超过本合同项下双方结算价款（不含增值税）的 1%，除此之外，*方不再承
担其他违约责任及利息等损失。
16 / 101
15.2 *方将本合同项下的作业内容转包或再分包的，应按照合同总价的_1_%向
*方支付违约金，*方有权将该违约金从计价款中扣除，且*方有权单方解除合
同，将*方清退出场，解除合同的一切后果由*方承担。
15.3 *方使用*方名称、*方项目经理部名称或其他任何与*方有关的名称与
第三人签订任何种类的合同、出具任何证明、做出任何承诺或私刻*方印章的，应
按照合同总价的_1_%向*方支付违约金，*方有权将该违约金从计价款中扣除，且
*方有权单方解除合同，将*方清退出场，解除合同的一切后果由*方承担。
15.4 本合同中所涉及的债权，*方不得擅自转让，也不得用于任何形式的担
保。若*方擅自转让或用于担保的，即为严重违约，双方解除合同，*方除向*方
赔偿损失外，还应按合同总额每日_1_%的标准向*方支付违约金。
15.5 *方承诺不以本合同享有的全部或者部分债权、应收账款以任何形式对外
进行融资，否则即为严重违约，双方解除合同，*方除向*方赔偿损失外，还应按
合同总额每日_1_%的标准向*方支付违约金。
15.6 若*方未能按本合同工期和*方及发包人的要求完成本工程，每延期一
日，应向*方支付 元违约金；延误的工期不予顺延，*方有权单方面解除合同，
一切损失由*方承担。
15.7 未经发包人和*方同意，*方擅自停工的，承担违约金 元/天，停工 30 日
以上的，*方有权单方面解除合同，*方必须无条件退场，赔偿因停工给*方造成
的一切损失，损失从计价款中扣除。
15.8 未经发包人和*方同意，*方擅自退场的，应向*方赔偿由此造成的一切
损失，*方有权没收部分或全部履约保证金。
15.9 *方或*方相关人员不得以任何理由和方式，阻碍、 (略) 本部、
项目经理部、上级单位、发包人、监理及政府部门的正常工作，如有违反本条款，
*方承担由此造成的各种损失，并承担违金 元/次，*方有权单方面解除合同。
15.10 *方劳务作业质量不符合本合同约定的质量标准，存在偷工减料、以次充
元违约金，*方有权单方
好等行为的，该部分不予计量，*方应向*方支付
面解除合同。由此造成的返工、修复、罚款等一切损失均由*方自行承担。
15.11 因*方原因造成的安全质量事故或经有关单位和部门认定的安全质量环保
事件，材料、重作、返修、返工等一切损失均由*方承担，并应向*方赔偿损失，
赔偿数额据实计算，*方有权单方面解除合同。
17 / 101
15.12 *方未履行按时足额发放员工（包括农民工）工资引起不良影响的，*方
应承担 元/人次违约金。
15.13 如*方被发包人、*方上级单位或*方列入“限制交易供应商名单”、“不合
格供应商名单”或“供应商黑名单”等限制交易名单，*方可以单方解除合同，解除合
同的一切后果由*方承担。
15.14 *方未能按*方要求提供增值税专用发票（含税务机关代开），*方有权
拒付相应工程款。
15.15 若因*方逾期送达发票造成*方无法抵扣相应税款的，*方应赔偿*方由
此遭受的损失，金额相当于逾期送达发票可抵扣金额，并加收按逾期送达发票金额
____%的违约金。
15.16 *方应提供真实、有效、合格的发票，如发现*方提供虚假发票或虚开增
值税专用发票的情况，*方须按发票金额的_____%向*方支付违约金，并承担对*
方造成的全部损失。
15.17 *方驻工地代表、施工负责人、技术负责人、质量负责人、安全负责人等
主要人员擅自长期离开现场，未按规定向*方履行请假手续，*方有权按每人每次
_____元的标准计算的违约金，并从*方计价款中直接扣除。
15.18 *方有义务配合*方接受税务机关、审计部门、安全质量等部门的检查工
作，如果*方拒不配合，由*方支付_____元的违约金，并承担对*方造成的损失。
15.19 一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责
任后仍应继续履行合同。
15.20 如*方延期付款的，*方同意给予 个月的付款宽限期，在*方延期付
款时自动进入宽限期，在此宽期间内不视为*方违约。
15.21 本合同条款中列明的其他违约责任。
15.22 双方未全面、适当履行合同的其它违约情形：
第十六条 合同解除
16.1 **双方协商一致，可以解除合同。
16.2 因不可抗力致使合同无法履行，可以解除合同。
16.3 本合同其他条款约定的合同解除条款。
16.4 一方要求解除合同应以书面形式告知对方。合同解除后有过错的一方应当
赔偿因合同解除给对方造成的损失。
18 / 101
16.5 当*方依据法律规定或合同约定解除本合同时，*方在接到解除合同的通
知后应立即采取措施撤离劳务作业现场。超过合理期限未撤离的，*方遗留在项目
现场的所有物品视为*方的抛弃物，*方有权处置，*方人员滞留项目现场，*方
有权以合理方式清场，由此发生的费用及后果由*方承担。
第十七条 争议解决
17.1 **双方在履行合同时发生争议的，应协商解决。协商不成的，*方应在*
(略) 下的中小 (略) 线上投诉或拨打电话投诉，*方信访电话：
0371-*；分包 0371-*；物资 0371-*；设备 0371-*；农民
工工资 0371-*。
17.2 **双方经信访调解仍协商不成的，选择以下第 种方式：（1）依法提
交
法院进行诉讼；（2）由
第十八条 不可抗力
仲裁机构进行仲裁。
18.1 不可抗力是指合同当事人在签订合同时不能预见，在合同履行过程中
不能避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如台风、泥石流、洪水、山体
滑坡、地震、海啸、流行疾病、骚乱、戒严、暴动、战争、政府行为等。
18.2 不可抗力发生后，**双方应及时统计所造成的损失。不可抗力造成的损
失由合同当事人按照法律规定及合同约定各自承担。不可抗力发生前已完成的工程
应当按照合同约定进行计量支付。
18.3 不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等
后果，由合同当事人按以下原则承担：
（1）永久工程、已运至施工现场的*供材料和工程设备的损坏，由*方承
担；
（2）*方自备的机械、材料的损坏由*方承担；
（3）*方和*方承担各自人员伤亡和财产的损失；
（4）因不可抗力影响*方履行合同约定的义务，已经引起或将引起工期延误的，
应当顺延工期，由此导致的停工损失由*方和*方合理分担。
18.4 不可抗力发生后，双方应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，双方
没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。
18.5 因不可抗力导致合同无法履行的，双方均有权解除合同。
第十九条 审计
19 / 101
根据政府审计部门、发包人对本工程审计的要求，相关审计部门对本工程的审
计结论对*方具有约束力，*方有权根据审计结论对*方合同价款等进行对应调
整。
第二十条 合规风险管控条款
20.1 *方承诺，在履行本合同过程中，严格遵守中国及项目所在地反商业贿赂
相关法律法规，不实施任何行贿受贿行为。
20.2 在保证遵守上述承诺的前提下，*方保证自身、有关关联方及其各自的权
益所有人、董事、管理人员、雇员、代理人或分包商不会为了达成或履行本合同或
为了获得不正当利益而直接或间接地给予、承诺或批准给予任何钱款、礼品或其他
有价物给以下人员：
1.任何公职人员或职员；
2.任何政党或政治职位候选人；
3.公共国际组织的任何职员或官员；
4.合同相对方、其关联方及任何相关第三方的董事、高管、雇员、代理人或顾
问；
5.任何其他有关人员。
此外，*方承诺维持准确的财务记录，真实准确地在财务账簿中反映其与本合
同服务有关的所有费用支出，并妥善保留相关财务凭证。
20.3 *方有权随时要求*方提供与本合同服务有关的财务账簿及财务凭证。若
相关的财务记录不准确，或者出现拒绝提供、隐瞒或提供虚假信息，或者发现存在
行受贿、虚假报销等违规行为的嫌疑时，*方均有权解除合同。此时，*方无权主
张*方违约，并应当向*方承担违约责任或其他的损害赔偿责任。
第二十一条 附则
21.1 在本合同履行过程中，如任何一方发生税务登记、公司名称等重大信息的
日内书面通知对方变更情况，并提供相关信
变更事项，应在重大信息变更后的
息资料。否则，*方有权拒绝履行付款义务。
21.2 合同签订前，*方必须提供营业执照、安全生产许可证、法定代表人授权
委托书等资料原件，交由*方进行审核。*方审核通过后，*方应将以上证件复印
件加盖公章交由*方，并作为本合同附件之一。
21.3 本合同中涉及*方向*方提交的资料，*方必须对其资料的真实性、合法
性、有效性、完整性负责，否则，视为*方违约并自行承担责任。
20 / 101
21.4 合同履行期间， (略) 破产、重组、解散，公司营业执照吊
销、注销，公司名称变更等严重影响合同履约的重大变更事项，应在重大变更事项
发生后的 15 日内书面通知对方。
21.5 双方约定：任何改变本合同项下条款的内容，必须以书面形式签订补充合
同，但是补充合同对合同条款的修改导致*方合同权利增加或义务减少的，*方须
由法定代表人签字方可生效。
21.6 双方对本合同条款均已完全理解，对履行本合同可能存在的各项风险包括
工程停建、工期变更、资金周转、自然条件变化、征地拆迁滞后、图纸迟延等均已
充分判断，自愿承担可能存在的各种风险。
21.7 组成本合同的文件及优先解释顺序如下：
（1）本合同及附件及补充协议；
（2）中标通知书；
（3）合同在执行过程中，发包人、监理、*方所编制的施工计划，对工程质
量、工艺、安全、环境、进度等方面的书面通知和文件要求；
（4）双方签约人的授权委托书；
（5）本工程施工总承包合同；
（6）施工范围内的施工图。
21.8 双方确定所预留的以下地址为往来函件、法院（仲裁、公证等机构）法律
文书的送达地址，任一方变更送达地址必须在变更之日起 7 日内书面通知对方，否
则不发生送达地址变更的法律效力，对方按原地址送达仍然为有效送达。
*方送达地址：
联系人：
联系电话：
电子邮箱：
*方送达地址：
联系人：
联系电话：
电子邮箱：
21.9 本合同书自双方签字并盖章后生效，**双方履行合同全部义务，工程完
工且经竣工验收合格、质保期满后终止。
21.10 本合同一式 份，*方 份，*方 份。
21 / 101
附件一 《工程量清单》
附件二 《*方供应材料清单》
附件三 《*方供应机械设备及周转材料一览表》
附件四 《*方投入小型机械一览表》
附件五 《*方主要管理人员名单》
附件六 *方营业执照、安全生产许可证、法人授权委托书等加盖公章的复印
件。
工程承包人：（盖章）
劳务分包人：（盖章）
住所地址：
法定代表人：
委托代理人：
电
话：
纳税人识别号：
开 户 银 行：
账 号：
住所地址：
法定代表人：
委托代理人：
电
话：
纳税人识别号：
开 户 银 行：
账 号：
22 / 101
第 23 页
附件一：
工程项目名称： 江夏区车管所、事故预防与处理中队及交通大队二中队业务用房项目土建结构工程
工程量清单
不含税
单价
（元）
不含税
合价
（元）
序
号
1
项目
名称
计量
单位
暂定
数量
砖基
础、砖
胎膜
m3
260.45
2
围墙
m
529.20
工作内容
费用组成 计量规则 备注
含砌块材料的全
部费用
按工程量计
算规则计算
施工图数量
除商品砼、钢筋
以外的全部费用
依据工程量
计算规则计
算。
清理基层,砂浆拌合,砌块
砌筑(含配砖)、刮缝；材
料场内运输等
1.基层处理:素土夯实，密
实度 93%
2.垫层材料种类、厚
度:150 厚碎石、100 厚 C15
混凝土、含模板
3.地圈梁:300*240mm、C30
钢筋混凝土圈梁、配筋
6C12 *@*50、含模板
4.砖基础:M10 水泥砂浆、
MU10 非黏土砖
5.砖基础压
顶:240*135mm、C20 混凝土
二次浇筑
6.预埋件:100*100*10 厚钢
板，4A10 钢筋固定
7.装饰面:喷仿荔枝面黄锈
石真石漆
8.详见图纸:编号 T-01、T-
第 24 页
3 砌块墙
m3
1489.0
0
4
5
6
7
8
9
10
砌体加
固筋
t
7.67
墙面钢
丝网
m2
4654.9
2
钢筋
t
884.26
植筋
根
*.
00
叠合板
后浇带
垫层混
凝土
墙混凝
土
m3
388.74
m3
465.66
m3
595.94
02
砌筑脚手搭拆；调运砂
浆、运砖排砖、砌砖、后
塞、原浆塞缝、安放木
砖、制安铁件等全部操作
制作、场内运输、绑扎、
焊接、垫块安放、混凝土
浇筑时钢筋维护等全部工
作内容
制作、场内运输、绑扎、
焊接、垫块安放、混凝土
浇筑时钢筋维护等全部工
作内容
制作、场内运输、绑扎、
焊接、垫块安放、混凝土
浇筑时钢筋维护等全部工
作内容
钻孔、清孔；钢筋制作、
运输、安装；注胶等全部
工作内容
混凝土浇筑、振捣、养
护、凿毛等全部工作内容
场内倒运、基层清理、摊
铺、振捣、养护等全部工
作内容
混凝土浇筑、振捣、养
护、凿毛等全部工作内容
第 25 页
含砌块材料的全
部费用
除钢筋材料外的
全部费用
(略) 材料的
全部费用
除钢筋、预埋铁
件材料之外的全
部费用
除钢筋材料外的
全部费用
除商品砼、模
板、脚手架以外
的全部费用
除商品砼以外的
全部费用
除商品砼、模
板、脚手架以外
的全部费用
依据工程量
计算规则计
算。
依据工程量
计算规则计
算。
依据工程量
计算规则计
算。
依据工程量
计算规则计
算。
依据工程量
计算规则计
算。
依据工程量
计算规则计
算。
依据工程量
计算规则计
算。
依据工程量
计算规则计
算。
11
12
13
14
15
矩形柱
混凝土
板梁混
凝土
基础混
凝土
楼梯混
凝土
混凝土
散水
m3
516.13
m3
m3
3143.1
6
1575.9
9
m3
62.59
㎡
200.00
16 脚手架
m2
18 墙模板
㎡
19 柱模板
㎡
*.
92
4016.6
0
4983.6
5
除商品砼、模
板、脚手架以外
的全部费用
除商品砼、模
板、脚手架以外
的全部费用
除商品砼、模
板、脚手架以外
的全部费用
除商品砼、模
板、脚手架以外
的全部费用
除商品砼以外的
全部费用
全部费用
依据工程量
计算规则计
算。
依据工程量
计算规则计
算。
依据工程量
计算规则计
算。
依据工程量
计算规则计
算。
依据工程量
计算规则计
算。
依据工程量
计算规则计
算。
全部费用
以砼接触面
积计算
全部费用
以砼接触面
积计算
混凝土浇筑、振捣、养
护、凿毛等全部工作内容
混凝土浇筑、振捣、养
护、凿毛等全部工作内容
基层清理、立模、混凝土
浇筑、振捣、收面、养护
等
混凝土浇筑、振捣、养
护、凿毛等全部工作内容
原土整平、打夯、铺垫层,
浇捣混凝土,水泥砂浆面层
等全部工作内容
场内外材料及设备运输,悬
挑钢支架制安,搭拆挑架,
上下翻板子,绑拆护身栏
杆、挡脚板、 (略) 、踏
步梯、 (略) 。钢管扣
件的油漆保养,安全防护和
拆除后材料的整理堆放.
模板制作、模板及支撑的
安装、拆除、整理堆放及
场内运输；清理模板粘贴
物及模内杂物,刷隔离剂,
场地清理等
模板制作、模板及支撑的
安装、拆除、整理堆放及
场内运输；清理模板粘贴
第 26 页
20
板梁模
板
㎡
*.
32
21
基础模
板
㎡
143.27
22
23
楼梯模
板
㎡
68.27
场地硬
化
㎡
5000.0
0
24
抹灰
㎡
*.
62
25
边坡喷
锚
㎡
3000.0
0
物及模内杂物,刷隔离剂,
场地清理等
模板制作、模板及支撑的
安装、拆除、整理堆放及
场内运输；清理模板粘贴
物及模内杂物,刷隔离剂,
场地清理等
模板制作、模板及支撑的
安装、拆除、整理堆放及
场内运输；清理模板粘贴
物及模内杂物,刷隔离剂,
场地清理等
模板制作、模板及支撑的
安装、拆除、整理堆放及
场内运输；清理模板粘贴
物及模内杂物,刷隔离剂,
场地清理等
场内倒运、基层清理、摊
铺、振捣、养护等全部工
作内容
基层清理、拉毛,挂抗裂
网,底层抹灰,面层抹灰,养
护等；分隔缝留置；砂浆
拌合；材料场内运输等
坡面清理、岩面冲洗、嵌
补，配料,喂料,机械拌制,
喷射砼,收回弹料,处理管
路故障，养护
第 27 页
全部费用
以砼接触面
积计算
全部费用
以砼接触面
积计算
全部费用
除商品砼以外的
全部费用
全部费用
全部费用
以砼接触面
积计算
依据工程量
计算规则计
算。
按实际展开
面积计算
按现场实际
完成合格工
程量计量
1.预制构件名称:60mm 叠合板预
制底板
2.混凝土强度等级:C30
3.钢筋、钢材和连接材料:详见结
构图纸设计
4.工作内容:包含构件出厂价、上
车及运杂费、运输耗材及采购保
管费、卸车费及现场堆放费、套
筒费用及深化设计费
全部费用
材料、安装调试费和运输费用；
防爆地漏。
全部费用
材料、安装调试费和运输费用；
防爆地漏。
全部费用
依据工程量
计算规则计
算。
依据工程量
计算规则计
算。
依据工程量
计算规则计
算。
26
装配式
预制件
m3
340.00
项
项
项
1
1
1000.0
0
27
28
29
人防系
统
防化系
统
安全、
文明施
工
小计
增值
税
（税
率
3%）
合计
备注：
1、上表数量为暂定工程量，仅作为投标分项报价的参考依据，不作为结算费用的依据，结算时以实际完成的并经验收合格的工程数
第 28 页
量为准。
2、本工程单价为综合单价，单位为人民币元，上表费用除*方明确提供的材料机械以外，已包含全部施工内容，单价中包含为完成
各工序所需要的劳务人员工资、劳保福利、各种保险、安全防护用品；生活设施；伙食费；二三项材料；机械、人员进出场；中途
搬家费用及误工、上下班 (略) 费及工费、领用及交还工机具运费及人工费；工程质量的缺陷修复；环保；半成品、成品及*
方材料及工机具的保护；交验前施工区域内的文明施工、安全生产；抽排水；施工过程中的协调；看守、治安管理；管理费；利润
以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险等全部费用。
*方：
*方：
第 29 页
附件二：
*方供应材料清单
工程项目名称：江夏区车管所、事故预防与处理中队及交通大队二中队业务
用房项目土建工程
序
号
品种
规格型号 单位 数量
单价 损耗率
送达地点
备注
（暂
定）
1 钢筋
各种型号 t
800
2 混凝土
各种型号 m3
*
1%
2%
*方：
*方：
第 30 页
附件三：
*方供应机械设备及周转材料一览表
工程项目名称：江夏区车管所、事故预防与处理中队及交通大队二中队业务用
房项目土建工程
序号
品种 规格
单位 单价 数量 供应时间 送达地点
备注
型号
*方：
*方：
第 31 页
附件四：
工程项目名称：江夏区车管所、事故预防与处理中队及交通大队二中队业务用
*方投入小型机械一览表
房项目土建工程
序号
类型
规格型号
单位
数量
供应时间 送达地点
备注
*方（盖章）：
年 月 日
第 32 页
附件五：
*方主要管理人员名单
序号 姓名
身份证号码
联系电话
职责
备注
*方（盖章）：
年 月 日
第 33 页
第五章 技术标准和要求
1.工程说明
1.1 工程概况
1.1.1 本项目基本情况：土建结构工程。
1.1.2 本项目施工场地（现场）具体地理位置：江夏区庙山经济开发区花山吴
村
2.承包范围
2.1 承包范围
2.1.1 分包人施工范围
2.1.1.1 本项目分包人施工的工程范围:土建结构工程
2.1.1.2 分包人与承包人、独立承包人、其他分包人之间的工作界面划分/ ；
2.2 承包人供应的材料和工程设备：依据招标工程量清单。
3.工期要求
分包工程的工期总体安排：必须保证或提前达到业主或招标人的节点工期。
具体开工日期以现场实际情况为准。
4.质量要求：
工程质量标准： 符合现行国家设计规范、有关政策法规和招标要求，工程
质量合格。
5.材料及施工要求
/
6.适用规范和标准
满足本项目的国家、行业和地方规范、标准和规程。
7.安全文明施工：
7.1 整体工程的施工现场安全生产标准化管理目标等级：杜绝一般及以上
生产安全责任事故；杜绝一般 D 类以上交通责任事故；杜绝火灾责任事故；杜
绝特种设备责任事故；杜绝临近既有线一般 D 类事故；通过三级企业安全生产
标准化评审；争创全国“施工工地安全生产标准化学、打夯、铺垫层,浇捣混
凝土,水泥砂浆面层等全部工作内
容
场内外材料及设备运输,悬挑钢支
架制安,搭拆挑架,上下翻板子,绑
拆护身栏杆、挡脚板、 (略) 、踏
步梯、 (略) 。钢管扣件的油漆
保养,安全防护和拆除后材料的整
理堆放.
模板制作、模板及支撑的安装、拆
除、整理堆放及场内运输；清理模
板粘贴物及模内杂物,刷隔离剂,场
地清理等
模板制作、模板及支撑的安装、拆
除、整理堆放及场内运输；清理模
板粘贴物及模内杂物,刷隔离剂,场
地清理等
第 48 页
板梁模
板
㎡
*.
32
基础模
板
楼梯模
板
㎡
143.27
㎡
68.27
场地硬
化
㎡
24
抹灰
㎡
边坡喷
锚
㎡
5000.0
0
*.
62
3000.0
0
m3
340.00
装配式
预制件
人防系
统
20
21
22
23
25
26
27
模板制作、模板及支撑的安装、拆
除、整理堆放及场内运输；清理模
板粘贴物及模内杂物,刷隔离剂,场
地清理等
模板制作、模板及支撑的安装、拆
除、整理堆放及场内运输；清理模
板粘贴物及模内杂物,刷隔离剂,场
地清理等
模板制作、模板及支撑的安装、拆
除、整理堆放及场内运输；清理模
板粘贴物及模内杂物,刷隔离剂,场
地清理等
场内倒运、基层清理、摊铺、振
捣、养护等全部工作内容
基层清理、拉毛, (略) ,底层抹
灰,面层抹灰,养护等；分隔缝留
置；砂浆拌合；材料场内运输等
坡面清理、岩面冲洗、嵌补，配
料,喂料,机械拌制,喷射砼,收回弹
料, (略) 故障，养护
1.预制构件名称:60mm 叠合板预制底板
2.混凝土强度等级:C30
3.钢筋、钢材和连接材料:详见结构图纸设
计
4.工作内容:包含构件出厂价、上车及运杂
费、运输耗材及采购保管费、卸车费及现
场堆放费、套筒费用及深化设计费
全部费用
以砼接触面
积计算
全部费用
以砼接触面
积计算
全部费用
除商品砼以
外的全部费
用
全部费用
全部费用
全部费用
以砼接触面
积计算
依据工程量
计算规则计
算。
按实际展开
面积计算
按现场实际
完成合格工
程量计量
依据工程量
计算规则计
算。
依据工程量
计算规则计
算。
项
1.00
材料、安装调试费和运输费用；防爆地
漏。
全部费用
第 49 页
项
1.00
材料、安装调试费和运输费用；防爆地
漏。
全部费用
依据工程量
计算规则计
算。
项
1000.0
0
200
*
28
29
防化系
统
安全、
文明施
工
小计
增值
税
（税
率
3%）
合计
备注：
1、上表数量为暂定工程量，仅作为投标分项报价的参考依据，不作为结算费用的依据，结算时以实际完成的并经验收合格的工程数量为准。
2、本工程单价为综合单价，单位为人民币元，上表费用除*方明确提供的材料机械以外，已包含全部施工内容，单价中包含为完成各工序所需
要的劳务人员工资、劳保福利、各种保险、安全防护用品；生活设施；伙食费；二三项材料；机械、人员进出场；中途搬家费用及误工、上下班
(略) 费及工费、领用及交还工机具运费及人工费；工程质量的缺陷修复；环保；半成品、成品及*方材料及工机具的保护；交验前施工区
域内的文明施工、安全生产；抽排水；施工过程中的协调；看守、治安管理；管理费；利润以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险等
全部费用。
投标人：（盖章）
法定代表人或其委托代理人：（签字）
日期： 年 月 日
第 50 页
八、施工方案资料
1. 投标人应根据招标文件和对现场的勘察情况，采用文字并结合图表形式，编制本
项目工程的施工方案。
2. 施工方案除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。
附表一：拟投入本分包工程的主要施工机械设备表
附表二：拟投入本分包工程劳动力计划表
第 51 页
附表一
拟投入本分包工程的主要施工机械设备表
序号
设备名称
型号规格
数量
国别产地
制造年份
额定功率
kw
是否自有
备注
注：自有设备后附购买发票
投标人： （盖
章）
法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）
日期：
年
月
第 52 页
附表二
拟投入本分包工程劳动力计划表
投标人按所列格式递交包括投标人在内的估计的劳动力计划表
单位：人
工程、级别
按工程施工阶段投入劳动力
投 标 人： （盖
章）
法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）
日期：
年
月
日
第 53 页
九、综合信用资料
(略) 或集团公司准入证明或评价证明、除满足资格审查外其他
类似业绩证明、 (略) 级及以上单位的奖励或证书等材料扫描件，同时并提供原件
以备招标人查验。
（一） (略) （或集团公司）施工项目及评价情况
（二）类似工程施工业绩
（三）获得中铁、中铁建、中交、中建、中水 (略) 级及以上单位的各
类奖励或证书。
（四）银行存款证明
（五）垫资施工承诺
（六）自有设备
上述资料真实，如存在造假、冒用行为，招标人将给予投标人废标处理，并没
收投标人的投标保证金。
第 54 页
十、其他材料
1.近年发生的诉讼和仲裁情况；
2.近年企业不良行为记录情况；
3.投标人及投标人法定代表人、股东、拟派项目经理是否被列入失信被执行人的情
况；
4.银行存款证明。
5.其他需要说明的情况。
以上均需在信用中国”查询资信信息、天眼查企业查询、 (略) ”查询诉讼案
件信息、“必应搜索”查询受制裁情况等核实分包企业合规状况。
商业合规调查步骤
附件总共须上传 8 个，分别是公司工商信息（企查查截图）、股东持股比例（企查
查截图）、必应国际版搜索截图（第一页截图）、信用中国报告、执行 (略)
查询截图、 (略) 查询截图、企业资质、安许资质。
1、公司工商信息（企查查截图），（ (略) (略) 为例）
第一步，百度搜索企查查， (略)
第二步，在搜索框搜索该商业伙伴
第 55 页
第三步，将搜索结果中的工商信息截图
（这个截图才是需要上传的）
2、股东持股比例
这个就在工商信息下面一栏（注意：第一次 (略) 的用户查出来的持股比例是
不显示的，需要点一下持股比例那儿，会出现一个二维码，用微信扫一下就行了）
（这个截图需要上传）
3、必应搜索截图（记得用国际版搜索）（格式为公司英文名+debar sanction）（以
(略) (略) 为例）
第 56 页
步骤：百度搜索必应点进去，再点击国际版，再搜索 Loudi Zhixin Machinery Leasing
Co., Ltd. debar sanction
（这个截图需要上传）
第 57 页
4、信用中国报告（注意：这个附件要上传报告，不要上传截图）（ (略) 至信机
(略) 为例）
第一步，百度搜索信用中国
第二步，在信用中国里搜索商业伙伴的名称
第三步，点击下载报告
（这个下载下来的报告才是需要上传的）
第 58 页
5、执行 (略) 查询截图（ (略) (略) 为例）
第一步，百度搜索执行 (略) ，点进去。
第二步，点击综合查询被执行人
第三步，查询该商业伙伴，截图
(这个截图需要上传)
第 59 页
6、 (略) 截图（ (略) (略) 为例）
第一步，百度搜索 (略) ，点进去
第二步，搜索该商业伙伴和贪污贿赂罪（注意：中间必须有空格）
第三步，截图
（这是需要上传的截图，要像我这样截）
7、建筑企业资质查询（以湖北省住建部和城 (略) 为例）
第 60 页
第一步.登*企业注册地省级住建部和城 (略)
第二步：截图，点击办事服务-点击企业资质
第二步、建筑企业资质查询
第三步：
第 61 页
第四步
8. 安全生产许可证查询
第一步.登*企业注册地省级住建部和城 (略)
第二步：截图，点击办事服务-点击企业资质
第 62 页
第二步
第三步
第 63 页
第四步，保存截图
第 64 页
(注：以下内容为附件图片识别，个别文字可能不准确，请以附件为准)
第一章招标公告
第一章招标公告
江夏区车管所、事故预防与处理中队及交通大队二中队业务用房项目
江夏区车管所、事故预防与处理中队及交通大队二中队业务用房项目
施工招标公告
土建结构工程工程施工招标公告
土建结构
1.招标条件
1.招标条件
本招标项目江夏区车管所、事故预防与处理中队及交通大队二中队业务用房项目己由中铁七局集团有
限公司中标，建设资金来源已落实，该项目由 (略) 参建。项目己具备招标条件，现对该
项目进行公开招标。
2.工程概况、本项目招标范围、工期要求、质量要求
2.工程概况、本项目招标范围、工期要求、质量要求
2.1工程概况
2.1工程概况
项目位于江夏区庙山高新技术产业园花山吴村。总建筑面积*.11平方米(其中：办公5158.47平
方米，食堂294.8 平方米，备勤1277.52平方米，配电房158.71平方米，地上停车库384.68平方米，消防
控制室42.63平方米，雨蓬119.54平方米，门房88.41平方米，地下1层地下室2940.35 平方米)。
2.2本项目招标范围
2.2本项目招标范围
土建工程
土建工程
工期要求
22.3.3工期要求
210天210天
质量要求
2.42.4质量要求
工程质量标准： 符合现行国家设计规范、有关政策法规和招标要求，工程质量合格
工程质量标准：
符合现行国家设计规范、有关政策法规和招标要求，工程质量合格
.投标人资格要求
33.投标人资格要求
3.1投标人需在中铁 (略) 注册认真通过，并未被 (略) 、中铁七局集团有限公
司、江夏区车管所、事故预防与处理中队及交通大队二中队业务用房项目经理部、列入黑名单及《不合格
分包企业名录》的企业。
3.2本项目招标要求投标人须具备劳务资质，近三年具有同类施工合同额及或类似的土建工程业绩（开
标时携带原件备查），并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力，
3.2.1投标人拟派项目负责人须具备5年工作经验，具备类似项目施工负责人经历，或具有相应的业绩
；
书
3.2.2投标人拟派项目技术负责人须具备5年工作经验，具备类似项目技术负责人经历，或具有相应证
3.2.3投标人拟派项安全员负责人须具备5年工作经验，具备类似项目安全负责人经历，或具有相应证
书。
3.3本次招标不接受联合体，投标人应独家参加投标。
3.4投标人有足够资金及专业技术能力保障有效地履行合同，在近三年内无骗取合同有关的犯罪或严
重违法行为而引起的诉讼和仲裁。未被国家或行业主管部门通报责令停止投标且未在停标处罚期内；无行
政监管部门取消资质或停业整顿等通知或通报，未发生过安全质量事故，无经济合同诉讼等情况，财产未
被接管或冻结。
3.5（其他要求如有）
.信誉要求
44.信誉要求
4.1 投标人需出具不低于投标报价10%的银行存款证明。
4.2投标人投标企业及企业法定代表人、股东、拟派项目负责人未被列入失信被执行人，对失信被执
行人采用否决性惩戒方式废标处理。
.招标文件的获取
55.招标文件的获取
.5.1招标文件获取：
招标文件发售时间：2024.6.28
￡ 线上发售：潜在投标人须在中铁 (略) （http://**）进行注册认证（注册联
系：客服热线400-6010-100）自行响应下载。
R 线下发售：潜在投标人请于2024年7月8日8时 00分前将购买招标文件款足额转入招标人指定帐
号，并将法人身份证、营业执照副本扫描件、标书汇款单扫描件发送至招标人指定的电子邮箱：*
*@*q.com。潜在投标人前往江夏区车管所、事故预防与处理中队及交通大队二中队业务用房项目项
目部获取招标文件。
各标段招标文件售价人民币500元（大写*佰元整），足额转入招标人账户
注：汇款单须注明：（江夏区车管所、事故预防与处理中队及交通大队二中队业务用房项目土建土建工程施工招标）
注：汇款单须注明：（江夏区车管所、事故预防与处理中队及交通大队二中队业务用房项目
+汇款单位
工程施工招标）+汇款单位
与投标人名称须完全一致，招标文件售后不退,不提供标书款收据；不接受个人汇款。
与投标人名称须完全一致，招标文件售后不退,不提供标书款收据；不接受个人汇款。
投标人在仔细阅读招标文件后，应在中铁 (略)
投标人在仔细阅读招标文件后，应在中铁 (略) （（http://**）
清补遗确认（如有）、上传投标文件”等工作。
清补遗确认（如有）、上传投标文件”等工作。
“响应、澄清提问（如有）、澄
http://**）上完成上完成“响应、澄清提问（如有）、澄
户名：中铁七局 (略) 江夏车管所项目部
户名：中铁七局 (略) 江夏车管所项目部
**
开户行账号：**
开户行账号：
开户行：中国 (略) 总行营业部（非转汇行）
开户行：中国 (略) 总行营业部（非转汇行）
6.现场考察
6.现场考察
招标人不统一组织投标人现场探勘。投标人自行前往现场探勘的，招标人将予以协助 。
7.投标文件的递交
7.投标文件的递交
方式一方式一
本次投标，在中铁 (略) （http://**）线上上传投标文件及附件。届时请投标人
法定代表人或其授权委托代理人在电脑登录中铁 (略) （http://**）开标大厅”查看
线上开标记录，并及时用手机微信扫码横屏签字确认，如未在开标后签字确认的，视为对开标结果无异议
。
方式二方式二
凡下载招标文件者，方可递交投标文件。投标文件递交截止时间（同投标截止时间）为2024年7月8
日10时，
地点为：江夏区车管所、事故预防与处理中队及交通大队二中队业务用房项目经理部项目会议室。
逾期送达的投标文件，招标人不予受理。
8.开标8.开标
8.1开标时间：2024年7月8日
8.2开标地点：武江夏区车管所、事故预防与处理中队及交通大队二中队业务用房项目经理部项目会
议室。
9.投标保证金
9.投标保证金
9.1投标人须向招标人缴纳人民币*元（大写*万整），于开标截止时间前以公对公转账形式交
至招标人指定账户，（账户同招标文件费转入账户）作为本项目投标保证金。如招标人在开标截止日前未
收到投标人本项目的投标保证金，将作为无效投标。
9.2未中标单位的投标保证金在定标后十日内无息退还，中标单位的投标保证金在双方签订合同时转
为履约保证金（不足部分在签订合同前补缴），返还时间详见合同内容（无息）。
10.其它10.其它
10.1投标人如有下列情况之一的，招标人将取消投标人侯选资格并没收投标保证金：
（1）投标人在有效期内撤出；
（2）投标人之间存在串标、恶意围标的。
（3）确定的投标人未能在招标人规定的期限内签署合同;
10.2其他补充情况（如有）/
11.发布公告的
11.发布公告的媒介媒介
中铁 (略) （http://**）
联系方式
12.12.联系方式
招 标 人： (略) 江夏区车管所、事故预防与处理中队及交通大队二中队业务用房项
目经理部
地 址：江夏区庙山高新技术产业园花山吴村
联 系 人：裴钰 电 话：*
招标人： (略) 江夏区车管所、事故预防与处理中队及交通大队二中队业务用房项目
经理部
2024年6月
| 序号 | 姓名 | 工作单位 | 职务、职称 | 联系电话 | 签到时间 |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 |
| 序号 | 投标单位 | 投标段 | 递交时间 | 投标文件是否密封 | 投标保证金是否缴纳 | 法定代表人或委托代理人（签字） | 联系电话 | 备注 |
| 序号 | 投标单位 | 投标段 | 递交时间 | 投标文件是否密封 | 投标保证金是否缴纳 | 法定代表人或委托代理人（签字） | 联系电话 | 备注 |
| 序号 | 评审因素 | 评审标准 | 投标人名称及评审意见 | |||||
| 1 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致 | ||||||
| 2 | 投标函盖企业印章 | 有法定代表人或其委托代理人签字并加盖企业印章 | ||||||
| 3 | 投标函格式 | 符合第八章“投标文件格式”的要求 | ||||||
| 4 | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 | ||||||
| 5 | 失信被执行人 | 投标人没有失信被执行人记录的 | ||||||
| 形式评审结论：通过形式评审标注为√；未通过形式评审标注为× |
| 序号 | 评审因素 | 评审标准 | 有效的证明材料 | 投标人名称及评审意见 | |||||
| 1 | 安全生产许可证 | 具备有效的安全生产许可证 | 建设行政主管部门核发的安全生产许可证扫描件 | ||||||
| 2 | 资质等级 | 符合第二章“投标人须知 ”第 1.4.1 项规定 | 建设行政主管部门核发的资质等级证书扫描件 | ||||||
| 3 | 近年财务状况 | 符合第二章“投标人须知 ”第 1.4.1 项规定 | 财务会计报表，包括资产负债表、 现金流量表、利润表 | ||||||
| 4 | 近年完成的类似工程业绩 | 符合第二章“投标人须知 ”第 1.4.1 项规定 | 中标通知书或合同协议书、工程完工验收证书扫描件 | ||||||
| 5 | 项目负责人 | 符合第二章“投标人须知 ”第 1.4.1 项规定 | 5年工作经验，具备类似项目施工负责人经历 | ||||||
| 资格评审结论：通过资格评审标注为√；未通过资格评审标注为× |
| 序号 | 评审因素 | 评审标准 | 投标人名称及评审意见 | |||||
| 1 | 工期 | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.2项规定 | ||||||
| 2 | 工程质量 | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.3项规定 | ||||||
| 3 | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知”第 3.3.1项规定 | ||||||
| 4 | 投标保证金 | 符合第二章“投标人须知”第 3.4.1项规定 | ||||||
| 5 | 已标价工程量清单 | 符合第六章“工程量清单”给出计量单位和工程量 | ||||||
| 响应性评审结论：通过响应性评审标注为√；未通过响应性评审标注为× | ||||||||
| 序号 | 评分说明 | 评审因素 | 评审标准 | 投标单位及得分情况 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| 1 | 商务评审（40分） | 投标报价（40分） | 评标基准价为招标人标底价有效投标报价的确认：标底价×0.9≤投标人投标报价≤最高限价报价得分：（评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，并提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标报价处理，不计报价得分。）（1）偏差率=100%×（投标人有效投标价-评标基准价）/评标基准价。（2）得分：如投标人有效投标价>评标基准价，则评标价得分=40-偏差率×100×1；如投标人有效投标价 | |||||
| 2 | 技术评分（30分） | 主要施工方案与技术措施（20分） | 施工方案（含工程特点、施工重点与难点及绿色施工）总体安排合理，运用先进、合理的施工工艺、施工机械；对施工难点有先进和合理的建议。 | |||||
| 工期保证措施（2分） | 投标工期小于招标文件计划工期，每少5天加1分，直至满分。 | |||||||
| 资源配置（3分） | 结合本项目列出详细的施工机械、材料和劳动力投入计划，一处不满足扣2分，直至扣完。 | |||||||
| 内容完整性（5分） | 技术标的主要内容具有完整性，符合招标文件的要求，评委酌情给分，最高不得高于5分。 | |||||||
| 3 | 综合信用（30分） | (略) （或集团公司）施工项目及评价情况（3分） | 提供相关证明资料（如合同）、评价情况；备注：A级得3分，B级及公司年度优秀分包企业得2分，C级队*得1分；其他得0分。 | |||||
| 类似工程施工业绩（9分） | 投标人2018年6月至今具备类似工程施工经验，（施工合同签订时间为准）每具有1个合同额同投标报价及以上的同类业绩得3分。 | |||||||
| 拟投入主要人员（6分） | 1.投标人拟派项目负责人资格要求：须具备5年工作经验，或具备类似项目施工负责人经历，具有相应的业绩。2分2.投标人拟派项目技术负责人须具备5年工作经验，或具备类似项目技术负责人经历。2分3.投标人拟派项目安全员须具备5年工作经验，或持相应的证书。（拟投入作业人员50人需具备一个专职安全员，拟投入作业人员100人需具备2个专职安全员）2分 | |||||||
| 获得中铁、中铁建、中交、中建、中水 (略) 级及以上单位的各类奖励或证书（2分） | 提供中铁、中铁建、中交、中建、中水 (略) 级及以上单位的各类奖励或证书，每个得1 分，本项最高得2分。 | |||||||
| 银行存款证明（2分） | 提供银行存款证明：拟定报价金额10%取整至万位得1分，每超出（5%）加0.5分，直至满分2分。 | |||||||
| 承诺函（2分） | 承诺垫资投标报价金额20%得2分。 | |||||||
| 自有设备（4分） | 提供投标企业自有设备并附购买发票 | |||||||
| 投标人答辩（2分） |
| 序号 | 投标人名称 | 废标原因 |
| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定数量 | 不含税单价（元） | 不含税合价（元） | 工作内容 | 费用组成 | 计量规则 | 备注 |
| 1 | 砖基础、砖胎膜 | m3 | 260.45 | 清理基层,砂浆拌合,砌块砌筑(含配砖)、刮缝；材料场内运输等 | 含砌块材料的全部费用 | 按工程量计算规则计算施工图数量 | |||
| 2 | 围墙 | m | 529.20 | 1.基层处理:素土夯实，密实度93%2.垫层材料种类、厚度:150厚碎石、100厚C15混凝土、含模板3.地圈梁:300*240mm、C30钢筋混凝土圈梁、配筋6C12 *@*50、含模板4.砖基础:M10水泥砂浆、MU10非黏土砖5.砖基础压顶:240*135mm、C20混凝土二次浇筑6.预埋件:100*100*10厚钢板，4A10钢筋固定7.装饰面:喷仿荔枝面黄锈石真石漆8.详见图纸:编号T-01、T- | 除商品砼、钢筋以外的全部费用 | 依据工程量计算规则计算。 | |||
| 3 | 砌块墙 | m3 | 1489.00 | 砌筑脚手搭拆；调运砂浆、运砖排砖、砌砖、后塞、原浆塞缝、安放木砖、制安铁件等全部操作 | 含砌块材料的全部费用 | 依据工程量计算规则计算。 | |||
| 4 | 砌体加固筋 | t | 7.67 | 制作、场内运输、绑扎、焊接、垫块安放、混凝土浇筑时钢筋维护等全部工作内容 | 除钢筋材料外的全部费用 | 依据工程量计算规则计算。 | |||
| 5 | (略) | m2 | 4654.92 | 制作、场内运输、绑扎、焊接、垫块安放、混凝土浇筑时钢筋维护等全部工作内容 | (略) 材料的全部费用 | 依据工程量计算规则计算。 | |||
| 6 | 钢筋 | t | 884.26 | 制作、场内运输、绑扎、焊接、垫块安放、混凝土浇筑时钢筋维护等全部工作内容 | 除钢筋、预埋铁件材料之外的全部费用 | 依据工程量计算规则计算。 | |||
| 7 | 植筋 | 根 | *.00 | 钻孔、清孔；钢筋制作、运输、安装；注胶等全部工作内容 | 除钢筋材料外的全部费用 | 依据工程量计算规则计算。 | |||
| 8 | 叠合板后浇带 | m3 | 388.74 | 混凝土浇筑、振捣、养护、凿毛等全部工作内容 | 除商品砼、模板、脚手架以外的全部费用 | 依据工程量计算规则计算。 | |||
| 9 | 垫层混凝土 | m3 | 465.66 | 场内倒运、基层清理、摊铺、振捣、养护等全部工作内容 | 除商品砼以外的全部费用 | 依据工程量计算规则计算。 | |||
| 10 | 墙混凝土 | m3 | 595.94 | 混凝土浇筑、振捣、养护、凿毛等全部工作内容 | 除商品砼、模板、脚手架以外的全部费用 | 依据工程量计算规则计算。 | |||
| 12 | 板梁混凝土 | m3 | 3143.16 | 混凝土浇筑、振捣、养护、凿毛等全部工作内容 | 除商品砼、模板、脚手架以外的全部费用 | 依据工程量计算规则计算。 | |||
| 13 | 基础混凝土 | m3 | 1575.99 | 基层清理、立模、混凝土浇筑、振捣、收面、养护等 | 除商品砼、模板、脚手架以外的全部费用 | 依据工程量计算规则计算。 | |||
| 14 | 楼梯混凝土 | m3 | 62.59 | 混凝土浇筑、振捣、养护、凿毛等全部工作内容 | 除商品砼、模板、脚手架以外的全部费用 | 依据工程量计算规则计算。 | |||
| 15 | 混凝土散水 | ㎡ | 200.00 | 原土整平、打夯、铺垫层,浇捣混凝土,水泥砂浆面层等全部工作内容 | 除商品砼以外的全部费用 | 依据工程量计算规则计算。 | |||
| 16 | 脚手架 | m2 | *.92 | 场内外材料及设备运输,悬挑钢支架制安,搭拆挑架,上下翻板子,绑拆护身栏杆、挡脚板、 (略) 、踏步梯、 (略) 。钢管扣件的油漆保养,安全防护和拆除后材料的整理堆放. | 全部费用 | 依据工程量计算规则计算。 | |||
| 18 | 墙模板 | ㎡ | 4016.60 | 模板制作、模板及支撑的安装、拆除、整理堆放及场内运输；清理模板粘贴物及模内杂物,刷隔离剂,场地清理等 | 全部费用 | 以砼接触面积计算 | |||
| 19 | 柱模板 | ㎡ | 4983.65 | 模板制作、模板及支撑的安装、拆除、整理堆放及场内运输；清理模板粘贴 | 全部费用 | 以砼接触面积计算 | |||
| 20 | 板梁模板 | ㎡ | *.32 | 模板制作、模板及支撑的安装、拆除、整理堆放及场内运输；清理模板粘贴物及模内杂物,刷隔离剂,场地清理等 | 全部费用 | 以砼接触面积计算 | |||
| 21 | 基础模板 | ㎡ | 143.27 | 模板制作、模板及支撑的安装、拆除、整理堆放及场内运输；清理模板粘贴物及模内杂物,刷隔离剂,场地清理等 | 全部费用 | 以砼接触面积计算 | |||
| 22 | 楼梯模板 | ㎡ | 68.27 | 模板制作、模板及支撑的安装、拆除、整理堆放及场内运输；清理模板粘贴物及模内杂物,刷隔离剂,场地清理等 | 全部费用 | 以砼接触面积计算 | |||
| 23 | 场地硬化 | ㎡ | 5000.00 | 场内倒运、基层清理、摊铺、振捣、养护等全部工作内容 | 除商品砼以外的全部费用 | 依据工程量计算规则计算。 | |||
| 24 | 抹灰 | ㎡ | *.62 | 基层清理、拉毛, (略) ,底层抹灰,面层抹灰,养护等；分隔缝留置；砂浆拌合；材料场内运输等 | 全部费用 | 按实际展开面积计算 | |||
| 25 | 边坡喷锚 | ㎡ | 3000.00 | 坡面清理、岩面冲洗、嵌补，配料,喂料,机械拌制,喷射砼,收回弹料, (略) 故障，养护 | 全部费用 | 按现场实际完成合格工程量计量 | |||
| 27 | 人防系统 | 项 | 1 | 材料、安装调试费和运输费用；防爆地漏。 | 全部费用 | 依据工程量计算规则计算。 | |||
| 28 | 防化系统 | 项 | 1 | 材料、安装调试费和运输费用；防爆地漏。 | 全部费用 | 依据工程量计算规则计算。 | |||
| 29 | 安全、文明施工 | 项 | 1000.00 | ||||||
| 小计 | |||||||||
| 增值税（税率3%） | |||||||||
| 合计 |
| 序号 | 品种 | 规格型号 | 单位 | 数量（暂定） | 单价 | 损耗率 | 送达地点 | 备注 |
| 1 | 钢筋 | 各种型号 | t | 800 | 1% | |||
| 2 | 混凝土 | 各种型号 | m3 | * | 2% | |||
| 序号 | 品种 | 规格型号 | 单位 | 单价 | 数量 | 供应时间 | 送达地点 | 备注 |
| 序号 | 类型 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 供应时间 | 送达地点 | 备注 |
| 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 联系电话 | 职责 | 备注 |
| 姓名 | 年龄 | 学历 | ||||||
| 职称 | 职务 | 拟在本项目任职 | ||||||
| 毕业学校 | ||||||||
| 资格证书（专业类别、等级） | ||||||||
| 安全生产考核合格证书（类别、证号） | 类似工程经验年限 | |||||||
| 主要工作经历 | ||||||||
| 时间 | 参加过的类似项目 | 担任职务 | 发包人及联系电话 | |||||
| 目前任职项目状况 | 项目名称 | / | ||||||
| 担任职位 | / | |||||||
| 可以调离日期 | / | |||||||
| 备注 | 未在其他在建工程项目任职，并且与投标人具有有效的劳动和社保关系。 |
| 姓名 | 年龄 | 学历 | |||||||
| 职称 | 职务 | 拟在本项目任职 | |||||||
| 毕业学校 | |||||||||
| 资格证书（专业类别、等级） | |||||||||
| 安全生产考核合格证书（类别、证号） | 类似工程经验年限 | ||||||||
| 主要工作经历 | |||||||||
| 时间 | 参加过的类似项目 | 担任职务 | 发包人及联系电话 | ||||||
| 目前任职项目状况 | 项目名称 | / | |||||||
| 担任职位 | / | ||||||||
| 备注 | 未在其他在建工程项目任职，并且与投标人具有有效的劳动和社保关系。 | ||||||||
| 姓名 | 年龄 | 学历 | |||||||
| 职称 | 职务 | 拟在本项目任职 | |||||||
| 毕业学校 | |||||||||
| 资格证书（专业类别、等级） | |||||||||
| 安全生产考核合格证书（类别、证号） | 类似工程经验年限 | ||||||||
| 主要工作经历 | |||||||||
| 时间 | 参加过的类似项目 | 担任职务 | 发包人及联系电话 | ||||||
| 目前任职项目状况 | 项目名称 | / | |||||||
| 担任职位 | / | ||||||||
| 备注 | 未在其他在建工程项目任职，并且与投标人具有有效的劳动和社保关系。 | ||||||||
| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定数量 | 不含税单价（元） | 不含税合价（元） | 工作内容 | 费用组成 | 计量规则 | 备注 |
| 1 | 砖基础、砖胎膜 | m3 | 260.45 | 清理基层,砂浆拌合,砌块砌筑(含配砖)、刮缝；材料场内运输等 | 含砌块材料的全部费用 | 按工程量计算规则计算施工图数量 | |||
| 2 | 围墙 | m | 529.20 | 1.基层处理:素土夯实，密实度93%2.垫层材料种类、厚度:150厚碎石、100厚C15混凝土、含模板3.地圈梁:300*240mm、C30钢筋混凝土圈梁、配筋 6C12 *@*50、含模板4.砖基础:M10水泥砂浆、MU10非黏土砖5.砖基础压顶:240*135mm、C20混凝土二次浇筑6.预埋件:100*100*10厚钢板，4A10钢筋固定7.装饰面:喷仿荔枝面黄锈石真石漆8.详见图纸:编号T-01、T-02 | 除商品砼、钢筋以外的全部费用 | 依据工程量计算规则计算。 | |||
| 3 | 砌块墙 | m3 | 1489.00 | 砌筑脚手搭拆；调运砂浆、运砖排砖、砌砖、后塞、原浆塞缝、安放 | 含砌块材料的全部费用 | 依据工程量计算规则计 | |||
| 4 | 砌体加固筋 | t | 7.67 | 制作、场内运输、绑扎、焊接、垫块安放、混凝土浇筑时钢筋维护等全部工作内容 | 除钢筋材料外的全部费用 | 依据工程量计算规则计算。 | |||
| 5 | (略) | m2 | 4654.92 | 制作、场内运输、绑扎、焊接、垫块安放、混凝土浇筑时钢筋维护等全部工作内容 | (略) 材料的全部费用 | 依据工程量计算规则计算。 | |||
| 6 | 钢筋 | t | 884.26 | 制作、场内运输、绑扎、焊接、垫块安放、混凝土浇筑时钢筋维护等全部工作内容 | 除钢筋、预埋铁件材料之外的全部费用 | 依据工程量计算规则计算。 | |||
| 7 | 植筋 | 根 | *.00 | 钻孔、清孔；钢筋制作、运输、安装；注胶等全部工作内容 | 除钢筋材料外的全部费用 | 依据工程量计算规则计算。 | |||
| 8 | 叠合板后浇带 | m3 | 388.74 | 混凝土浇筑、振捣、养护、凿毛等全部工作内容 | 除商品砼、模板、脚手架以外的全部费用 | 依据工程量计算规则计算。 | |||
| 9 | 垫层混凝土 | m3 | 465.66 | 场内倒运、基层清理、摊铺、振捣、养护等全部工作内容 | 除商品砼以外的全部费用 | 依据工程量计算规则计算。 | |||
| 10 | 墙混凝土 | m3 | 595.94 | 混凝土浇筑、振捣、养护、凿毛等全部工作内容 | 除商品砼、模板、脚手架以外的全部费用 | 依据工程量计算规则计算。 | |||
| 11 | 矩形柱混凝土 | m3 | 516.13 | 混凝土浇筑、振捣、养护、凿毛等全部工作内容 | 除商品砼、模板、脚手架以外的全部费用 | 依据工程量计算规则计算。 | |||
| 13 | 基础混凝土 | m3 | 1575.99 | 基层清理、立模、混凝土浇筑、振捣、收面、养护等 | 除商品砼、模板、脚手架以外的全部费用 | 依据工程量计算规则计算。 | |||
| 14 | 楼梯混凝土 | m3 | 62.59 | 混凝土浇筑、振捣、养护、凿毛等全部工作内容 | 除商品砼、模板、脚手架以外的全部费用 | 依据工程量计算规则计算。 | |||
| 15 | 混凝土散水 | ㎡ | 200.00 | 原土整平、打夯、铺垫层,浇捣混凝土,水泥砂浆面层等全部工作内容 | 除商品砼以外的全部费用 | 依据工程量计算规则计算。 | |||
| 16 | 脚手架 | m2 | *.92 | 场内外材料及设备运输,悬挑钢支架制安,搭拆挑架,上下翻板子,绑拆护身栏杆、挡脚板、 (略) 、踏步梯、 (略) 。钢管扣件的油漆保养,安全防护和拆除后材料的整理堆放. | 全部费用 | 依据工程量计算规则计算。 | |||
| 18 | 墙模板 | ㎡ | 4016.60 | 模板制作、模板及支撑的安装、拆除、整理堆放及场内运输；清理模板粘贴物及模内杂物,刷隔离剂,场地清理等 | 全部费用 | 以砼接触面积计算 | |||
| 19 | 柱模板 | ㎡ | 4983.65 | 模板制作、模板及支撑的安装、拆除、整理堆放及场内运输；清理模板粘贴物及模内杂物,刷隔离剂,场地清理等 | 全部费用 | 以砼接触面积计算 | |||
| 21 | 基础模板 | ㎡ | 143.27 | 模板制作、模板及支撑的安装、拆除、整理堆放及场内运输；清理模板粘贴物及模内杂物,刷隔离剂,场地清理等 | 全部费用 | 以砼接触面积计算 | |||
| 22 | 楼梯模板 | ㎡ | 68.27 | 模板制作、模板及支撑的安装、拆除、整理堆放及场内运输；清理模板粘贴物及模内杂物,刷隔离剂,场地清理等 | 全部费用 | 以砼接触面积计算 | |||
| 23 | 场地硬化 | ㎡ | 5000.00 | 场内倒运、基层清理、摊铺、振捣、养护等全部工作内容 | 除商品砼以外的全部费用 | 依据工程量计算规则计算。 | |||
| 24 | 抹灰 | ㎡ | *.62 | 基层清理、拉毛, (略) ,底层抹灰,面层抹灰,养护等；分隔缝留置；砂浆拌合；材料场内运输等 | 全部费用 | 按实际展开面积计算 | |||
| 25 | 边坡喷锚 | ㎡ | 3000.00 | 坡面清理、岩面冲洗、嵌补，配料,喂料,机械拌制,喷射砼,收回弹料, (略) 故障，养护 | 全部费用 | 按现场实际完成合格工程量计量 | |||
| 26 | 装配式预制件 | m3 | 340.00 | 1.预制构件名称:60mm叠合板预制底板2.混凝土强度等级:C303.钢筋、钢材和连接材料:详见结构图纸设计4.工作内容:包含构件出厂价、上车及运杂费、运输耗材及采购保管费、卸车费及现场堆放费、套筒费用及深化设计费 | 全部费用 | 依据工程量计算规则计算。 | |||
| 27 | 人防系统 | 项 | 1.00 | 材料、安装调试费和运输费用；防爆地漏。 | 全部费用 | 依据工程量计算规则计算。 | |||
| 29 | 安全、文明施工 | 项 | 10.00 | 20 | 20 | ||||
| 小计 | |||||||||
| 增值税（税率3%） | |||||||||
| 合计 |
| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 数量 | 国别产地 | 制造年份 | 额定功率kw | 是否自有 | 备注 |
| 工程、级别 | 按工程施工阶段投入劳动力 | ||||||
中队业务用房项目
土建结构工程
招 标 文 件
招 标 人：江夏区车管所、事故预防与处理
中队及交通大队二中队业务用房项目经理部
2024 年 6 月
目 录
第一章 招标公告 .........................................................................................
第二章 投标人须知 .....................................................................................
第三章 评标办法 .........................................................................................
第四章 合同格式 .........................................................................................
第五章 技术标准和要求 .............................................................................
第六章 投标文件格式 .................................................................................
第 1 页
第一章招标公告
江夏区车管所、事故预防与处理中队及交通大队二中队业
务用房项目
土建结构工程施工招标公告
1.招标条件
本招标项目江夏区车管所、事故预防与处理中队及交通大队二
中队业务用房项目己由 (略) 中标，建设资金来源
已落实，该项目由 (略) 参建。项目己具备招标条
件，现对该项目进行公开招标。
2.工程概况、本项目招标范围、工期要求、质量要求
2.1 工程概况
项目位于江夏区庙山高新技术产业园花山吴村。总建筑面积
*.11 平方米(其中：办公 5158.47 平方米，食堂 294.8 平方米，
备勤 1277.52 平方米，配电房 158.71 平方米，地上停车库 384.68
平方米，消防控制室 42.63 平方米，雨蓬 119.54 平方米，门房
88.41 平方米，地下 1 层地下室 2940.35 平方米)。
2.2 本项目招标范围
土建工程
2.3 工期要求
210 天
2.4 质量要求
工程质量标准： 符合现行国家设计规范、有关政策法规和招标
要求，工程质量合格
3.投标人资格要求
3.1 投标人需在中铁 (略) 注册认真通过，并未被中国中
(略) 、 (略) 、江夏区车管所、事故预
第 1 页
防与处理中队及交通大队二中队业务用房项目经理部、列入黑名单
及《不合格分包企业名录》的企业。
3.2 本项目招标要求投标人须具备劳务资质，近三年具有同类
施工合同额及或类似的土建工程业绩（开标时携带原件备查），并在人
员、设备、资金等方面具有相应的施工能力，
3.2.1 投标人拟派项目负责人须具备 5 年工作经验，具备类似
项目施工负责人经历，或具有相应的业绩；
3.2.2 投标人拟派项目技术负责人须具备 5 年工作经验，具备
类似项目技术负责人经历，或具有相应证书
3.2.3 投标人拟派项安全员负责人须具备 5 年工作经验，具备
类似项目安全负责人经历，或具有相应证书。
3.3 本次招标不接受联合体，投标人应独家参加投标。
3.4 投标人有足够资金及专业技术能力保障有效地履行合同，
在近三年内无骗取合同有关的犯罪或严重违法行为而引起的诉讼和
仲裁。未被国家或行业主管部门通报责令停止投标且未在停标处罚
期内；无行政监管部门取消资质或停业整顿等通知或通报，未发生
过安全质量事故，无经济合同诉讼等情况，财产未被接管或冻结。
3.5（其他要求如有）
4.信誉要求
4.1 投标人需出具不低于投标报价 10%的银行存款证明。
4.2 投标人投标企业及企业法定代表人、股东、拟派项目负责
人未被列入失信被执行人，对失信被执行人采用否决性惩戒方式废
标处理。
5.招标文件的获取
.5.1 招标文件获取：
招标文件发售时间：2024.6.28
第 2 页
? 线上发售：潜在投标人须在中铁 (略)
（http://**）进行注册认证（注册联系：客服热线
400-6010-100）自行响应下载。
? 线下发售：潜在投标人请于 2024 年 7 月 8 日 8 时 00 分
前将购买招标文件款足额转入招标人指定帐号，并将法人身份证、
营业执照副本扫描件、标书汇款单扫描件发送至招标人指定的电子
邮箱：*@*q.com。潜在投标人前往江夏区车管所、事故预
防与处理中队及交通大队二中队业务用房项目项目部获取招标文件。
各标段招标文件售价人民币 500 元（大写*佰元整），足额转
入招标人账户
注：汇款单须注明：（江夏区车管所、事故预防与处理中队及交通大队二中
队业务用房项目土建工程施工招标）+汇款单位与投标人名称须完全一致，招
标文件售后不退,不提供标书款收据；不接受个人汇款。
投标人在仔细阅读招标文件后，应在中铁 (略)
（http://**）上完成“响应、澄清提问（如有）、澄清补遗
确认（如有）、上传投标文件”等工作。
户名：中铁七局 (略) 江夏车管所项目部
开户行账号：**
开户行：中国 (略) 总行营业部（非转汇行）
6.现场考察
招标人不统一组织投标人现场探勘。投标人自行前往现场探勘
的，招标人将予以协助 。
7.投标文件的递交
方式一
本次投标，在中铁 (略) （http://**）线上
上传投标文件及附件。届时请投标人法定代表人或其授权委托代理
人在电脑登录中铁 (略) （http://**）开标大
第 3 页
厅”查看线上开标记录，并及时用手机微信扫码横屏签字确认，如
未在开标后签字确认的，视为对开标结果无异议。
方式二
凡下载招标文件者，方可递交投标文件。投标文件递交截止时
间（同投标截止时间）为 2024 年 7 月 8 日 10 时，
地点为：江夏区车管所、事故预防与处理中队及交通大队二中
队业务用房项目经理部项目会议室。
逾期送达的投标文件，招标人不予受理。
8.开标
8.1 开标时间：2024 年 7 月 8 日
8.2 开标地点：武江夏区车管所、事故预防与处理中队及交通
大队二中队业务用房项目经理部项目会议室。
9.投标保证金
9.1 投标人须向招标人缴纳人民币 * 元（大写*万整），
于开标截止时间前以公对公转账形式交至招标人指定账户，（账户
同招标文件费转入账户）作为本项目投标保证金。如招标人在开标
截止日前未收到投标人本项目的投标保证金，将作为无效投标。
9.2 未中标单位的投标保证金在定标后十日内无息退还，中标
单位的投标保证金在双方签订合同时转为履约保证金（不足部分在
签订合同前补缴），返还时间详见合同内容（无息）。
10.其它
10.1 投标人如有下列情况之一的，招标人将取消投标人侯选资
格并没收投标保证金：
（1）投标人在有效期内撤出；
（2）投标人之间存在串标、恶意围标的。
（3）确定的投标人未能在招标人规定的期限内签署合同;
10.2 其他补充情况（如有）/
11.发布公告的媒介
中铁 (略) （http://**）
第 4 页
12.联系方式
招 标 人： (略) 江夏区车管所、事故预防与
处理中队及交通大队二中队业务用房项目经理部
地 址：江夏区庙山高新技术产业园花山吴村
联 系 人：裴钰
电 话：*
招标人： (略) 江夏区车管所、事故预防与处
理中队及交通大队二中队业务用房项目经理部
2024 年 6 月
第 5 页
第二章 投标人须知
1.总则
1.1 工程概况
1.1.1 工程名称：江夏区车管所、事故预防与处理中队及交通大队二中队业
务用房项目。
1.1.2 建设地点：江夏区庙山高新技术产业园花山吴村。
1.1.3 资金落实情况： 已落实 。
1.1.4 整体工程的其他概况：
总建筑面积*.11平方米(其中：办公5158.47平方米，食堂294.8 平方
米，备勤1277.52平方米，配电房158.71平方米，地上停车库384.68平方米，消
防控制室42.63平方米，雨蓬119.54平方米，门房88.41平方米，地下1层地下室
2940.35 平方米)。
1.2 招标项目工程概况：
/
1.3 招标项目招标范围、工期要求、质量和其他要求
1.3.1 招标项目招标范围具体内容：土建结构工程。
1.3.2 招标项目工期要求：
计划工期：210 日历天
1.3.3 招标项目工程质量要求
质量标准： 符合现行国家设计规范、有关政策法规和招标要求，工程
质量合格。
关于质量要求的详细说明见第五章“技术标准和要求”。
1.3.4 招标项目其他要求
合同当事人应当遵守国家和工程所在地有关安全生产的要求。
1.4 投标人资格要求
1.4.1 投标人应具备承担本分包工程施工的资质条件、能力：
（1）资质条件：劳务。
第 6 页
（2）财务要求： 投标人需出具不低于投标报价 10%的银行存款证明，提供
（2020 年-2022 年）经会计事务所审计或企业自行出具的财务会计报表，（包
括资产负债表、 现金流量表、利润表） 。
（3）业绩要求
1）业绩要求是指：具有同类不低于投标报价施工合同或类似的土建工程业
绩。
2）具体年份要求：指 2021 年 6 月起至 2023 年 6 月止。
3）类似工程业绩的其他要求：/。
（4）人员资格要求：
项目负责人资格要求：投标人拟派项目负责人须具备 5 年工作经验，或具备
类似项目施工负责人经历，并具有相应的业绩，确定中标人后不得担任其他在
建设工程项目的项目负责人。
项目技术负责人资格要求：投标人拟派项目技术负责人须具备 5 年工作经验，
或具备类似项目技术负责人经历。
项目安全员资格要求：投标人拟派项目安全员须具备 5 年工作经验，或持相
应的证书。
（7）其他要求： / 。
1.4.2 本分包工程是否接受联合体投标：
? 不接受
□ 接受，应满足下列要求：
。
1.5 信誉要求
1.5.1 本工程招标是否采用信用标评审
? 不采用
□ (略) 场行为信用评价
□ (略) 场行为信用评价
1.5.2 失信被执行人
本工程招标对失信被执行人采用的惩戒方式
□ 对失信被执行人采用限制性惩戒
? 对失信被执行人采用否决性惩戒
1.5.3 其他信誉要求
第 7 页
（1）近年发生的诉讼和仲裁情况
□本工程招标不评审近年发生的诉讼和仲裁情况
?本工程招标评审近年发生的诉讼和仲裁情况
诉讼和仲裁情况是指与履行下述合同有关及本款项要求的法律败诉。调
解结案以及未裁决的仲裁或未终审判决的诉讼不纳入本评审。
包括：
□施工总承包合同
□专业合同
□劳务分包合同
□工程材料设备采购合同
□其他：
具体要求：/。
具体年份要求为近 5 年，指 2018 年 6 月起至 2023 年 6 月止。
（2）近年企业不良行为记录情况
□ 本分包工程招标不评审近年企业不良行为记录情况
? 本分包工程招标评审近年企业不良行为记录情况
企业不良行为记录是指： (略) 场各方主体在工程建设过程中违反有关工
程建设的法律、法规、规章或强制性标准和执业行为规范，经县级以上建设行
政主管部门或其委托的执法监督机构查实和行政处罚，形成的不良行为记录。
本分包工程所指的企业不良行为记录仅限于住建 (略) 场监管公共服务
平台（http://**）已经公布的不良行为记录。
具体要求：/。
具体年份要求为近 5 年，指 2018 年 6 月起至 2023 年 6 月止。
（3）其他要求： /
。
1.6 踏勘现场
1.6.1 踏勘现场：
? 不组织
□ 组织，踏勘时间：
踏勘集中地点：
。
。
1.7 投标预备会
1.7.1 投标预备会：
? 不召开
第 8 页
□ 召开，召开时间：
召开地点：
。
。
1.7.2 预备会前，投标人提出问题的截止时间： 年 月 日 时 分
1.7.3 预备会后，招标人书面澄清的时间： 年 月 日 时 分
1.8 偏离
? 不允许
□ 允许，可偏离的项目和范围见第五章“技术标准和要求”；
。
。
允许偏离最高项数：
偏差调整方法：
2.招标文件
2.1 招标文件的组成
本招标文件包括：
（1）招标公告；
（2）投标人须知；
（3）评标办法；
（4）合同格式；
（5）技术标准和要求；
（6）投标文件格式；
根据本章第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文
件的组成部分。
2.2 招标文件的澄清
2.2.1 招标文件的澄清将在投标截止时间 15 天前发给所有购买招标文件的投
标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足 15
天，相应延长投标截止时间。
2.2.2 投标人确认收到招标文件澄清的时间：在收到相应澄清文件后 24 小
时内。
2.3 招标文件的修改
2.3.1 在投标截止时间 15 天前，招标人可以修改招标文件，并通知所有已购
买招标文件的投标人。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足 15 天，并
且修改的内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。
第 9 页
2.3.2 投标人确认收到招标文件修改的时间：在收到相应修改文件后 24 小
时内。
3.投标文件
3.1 投标文件组成
3.1.1 投标文件应包括下列内容：
（1）投标函；
（2）承诺函；
（3）法定代表人身份证明；
（4）法定代表人授权委托书；
（5）投标保证金说明；
（6）资格审查资料
（7）投标报价清单；
（8）技术方案资料
（9）综合信用资料
（10）其他材料；
3.1.2 投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，
构成投标文件的组成部分。
3.2 投标报价
3.2.1 投标报价是按招标范围内工程质量标准实施和完成本招标《工程量清
单》所列项目所有工作内容的全部费用。
3.2.2 增值税单独计列。
3.2.3 因变更设计或其他原因增减的工作项目和数量按照双方确认的固定综
合单价办理。单价中未列明的项目，由双方另行签订补充协议；未列明的工作
项目中标人未签认的，比照《工程量清单》中相类似细目进行组价。
3.2.4 ? 不设置最高投标限价
? 设置最高投标限价
□ 采用招标控制价
本项目最高投标限价为： / 元。
其中：不含税价： / 元。
税金合价为： / 元。
第 10 页
□ 采用其他方法：
/
。
3.3 投标有效期
3.3.1 投标有效期： 90 天。
3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律
规定的责任。
3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有
投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效
期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标
失效，但投标人有权收回其投标保证金。
3.4 投标保证金
3.4.1 是否要求投标人提供投标保证金
□ 不要求提供
? 要求提供，应满足下列要求：
投标保证金的形式：银行电汇。
投标保证金的金额： 人民币 2 万元整。
递交方式：? 若采用银行汇票、电汇、转账支票，应当在提交投标
文件截止时间以前到达下列招标人指定账户。
3.4.2 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人规定的金额、担保形式和
第六章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投
标文件的组成部分。投标人以现金或者支票形式提交的投标保证金，应当从其
基本账号转出并在投标文件中附上基本账户开户证明。
3.4.3 投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，评标委员会将否
决其投标。
3.4.4 招标人与中标人签订合同后 7 日内，向未中标的投标人和中标人无息
退还投标保证金。
3.4.5 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：
（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；
（2）投标人采取不正当手段骗取中标的；
（3）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书，在签订合同
时向招标人提出附加条件，或未按招标文件规定提交履约保证金。
第 11 页
3.5 资格审查资料
（1）资质条件审查资料：
提供第六章“投标文件格式”中“投标人基本情况”，并附投标人营业执照、
资质证书和安全生产许可证的扫描件或其电子证照。
（2）财务要求审查资料：
近年财务状况应附经会计师事务所或审计机构审计或企业自行出具的财务会
计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表（或损益表）的扫描件。以联
合体形式投标的，联合体各成员应当分别填写。
（3）业绩要求审查资料：
近年完成的类似工程情况，投标人应根据第六章“投标文件格式”并附中标
通知书或合同协议书、工程完工验收证明材料的扫描件。
是否要求提交正在施工和新承接的工程情况：
? 否
□ 是，投标人应根据第八章“投标文件格式”中相应表格进行填写，每张
表格只填写一个工程，标明序号。并附中标通知书或合同协议书的扫描件；
其他：
。
（4）其他要求审查资料： / 。
3.6 备选投标方案
3.6.1 是否允许递交备选投标方案：
? 不允许
□ 允许
3.6.2 备选投标方案的编制要求： / 。
3.7 投标文件编制
3.7.1 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，版式用 A4 纸（附图、
附表除外），文字用中文简体。所有文字、图表必须清晰可辨。如有必要，可
以增加附页，作为投标文件的组成部分。投标文件应按本章第 3.1.1 项的顺序，
连续页码进行编制。
3.7.2 投标文件应当对招标文件有关工期、质量标准、投标有效期、技术标
准和要求、招标内容等实质性内容作出响应。投标文件在满足招标文件实质性
要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。
第 12 页
3.7.3 投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或
其被授权人签字并盖单位章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签
署的授权委托书。投标文件应避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，
改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。
签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。
3.7.4 投标文件正本 1 份, 副本 1 份，电子版一份（采用 U 盘储存,确保数据
读出）。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当正
本、副本、电子版不一致时，以纸质正本为准。
3.7.5 投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录。
3.7.6 加盖印章其他要求： 投标文件逐页加盖公章 。
3.7.7 施工组织设计、方案内容编制与制作要求：自定。
3.7.8 是否规定提交深化设计文件：
? 否
□ 是，深化设计文件的编制要求：
3.7.9 是否要求提交项目管理机构：
? 否
□ 是，项目管理机构的编制要求：
4.投标
4.1 投标文件的密封和标识
。
。
4.1.1 密封件之一：投标人应将装订好的投标文件正本与副本、电子版投标
文件以 U 盘（投标文件封面应写明“正本”与“副本”样）装在同一包装袋内，
密封完好。
4.1.2 密封件之二：投标人应将所投标文件中的投标函多做一份（与装订在
正本中的完全一致，并签字、加盖投标人公章）与投标保证金电汇凭证复印件，
标明“投标函供开标唱标之用”字样。
4.1.4 上述二个密封件均应注明封套，封套上写明以下内容：
投标人名称：************************。
江夏区车管所、事故预防与处理中队及交通大队二中队业务用房项目
投标文件
在 2024 年 7 月 8 日 10 时 0 分前不得开启。
第 13 页
4.2 投标文件的递交
4.2.1 提交投标文件截止时间：2024 年 7 月 8 日 10 时 0 分
4.2.2 递交投标文件地点:江夏区车管所、事故预防与处理中队及交通大队
二中队业务用房项目会议室。
4.2.3 是否退还投标文件
? 否
□ 是，退还安排：
4.2.5 招标人不受理投标文件的情形
。
（1）未分包件单独包装，封口处未粘贴密封条和加盖投标人单位公章；
（2）未按本章第 4.1.4 项要求加写标记的投标文件；
（3）逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件；
（4）未购买招标文件的投标文件；
（5）其他情形： / 。
4.3 投标文件的修改与撤回
4.3.1 在投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应
以书面形式通知招标人。
4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第 3.7.3 项
的要求签字或盖章。
4.3.3 投标人在投标截止时间前撤回招标文件的，招标人自收到投标人书面
撤回通知之日起 10 日内无息退还已收取的投标保证金。
4.3.4 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第 3
条、第 4 条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。
5.开标
5.1 开标时间和地点
开标时间：2024 年 7 月 8 日 10 时 0 分
开标地点：江夏区车管所、事故预防与处理中队及交通大队二中队业务用
房项目会议室
5.2 开标程序
（1）宣布开标会会场纪律；
第 14 页
（2）公布在投标文件递交截止时间前递交投标文件的投标人名称，投标保
证金缴纳情况，并点名确认投标人是否派人到场；
（3）宣布唱标人、记录人以及监标人等有关人员姓名；
（4）由监标人和投标人派出代表共同检查投标文件的密封情况；
（5）唱标人唱标，按照投标文件递交时间的逆顺序当众开标，唱标人对投
标人的投标报价、安全质量环保目标、工期目标以及其他内容进行唱标，记录
人负责记录在案；
（6）招标人代表、投标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上
签字确认；
（7）开标结束，投标人离场，评标委员会进行评标。
6.评标
6.1 评标委员会
6.1.1 评标委员会的组建
评标委员会由 5 人构成，其中，招标人代表 2 人，技术、经济等方面的
专家不少于成员总数的 2/3。
评标专家确定方式：/。
6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：
（1）投标人的主要人员的近亲属；
（2）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
（3）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受
过行政处罚或刑事处罚的。
6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅自离守或者因健康等原
因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结
论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。
6.2 评标原则
评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
6.3 评标
6.3.1 评标委员会按照确定的评标办法和第三章“评标办法”规定的方法、
评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的
方法、评审因素和标准，不作为评标依据。
第 15 页
6.3.2 评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候
选人名单。
7.合同授予
7.1 中标候选人公示
招标人在收到评标报告之日起 3 日内，将评标结果在中国中铁采购电子商
务平台（http://**）与中国 (略)
（http://**）网站上同步公示，公示期不得少于 3 天。
7.2 评标结果异议
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示
期间提出。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停
招标投标活动。
7.3 定标方式及方法
是否授权评标委员会确定中标人
□ 是
? 否，推荐的中标候选人数： 1 至 3 名 。
招标人根据评标委员会推荐的有排序的中标候选人情况，确定排名第一的中
标候选人为中标人。排名第一的中标候选人发生如下情形导致不符合中标条件
的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标
候选人为中标人：
（1）放弃中标的；
（2）拟派项目经理担任其他在施建设工程项目的项目经理的；
（3）因不可抗力提出不能履行合同的；
（4）招标文件规定应当提交履约担保而在规定的期限内未能提交的；
（5）被查实存在影响中标结果的违法行为等情形的。
依次确定其他中标候选人与招标人预期差距较大，或者对招标人明显不利的，
招标人可以重新招标。
7.4 中标通知
在本章第 3.3.1 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出
中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。
7.5 履约担保
第 16 页
7.5.1 是否要求中标人提供履约担保：
□ 不要求提交
? 要求提交
履约担保的形式： 现金 。
履约担保的金额： (略) 文件执行；
7.5.2 投标人不能按本章第 7.5.1 项要求提交履约担保的，视为放弃中标，
其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，投标人
还应当对超过部分予以赔偿。
7.6 签订合同
招标人（法人或法人委托代理人）和中标人应当自中标通知书发出之日起
30 天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由
拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保，招标人取消其中标资格，
其投标保证金不予退还。
8.重新招标和不再招标
8.1 重新招标
投标截止时间止，提交投标文件的投标人少于 3 个的，招标人应重新招标。
8.2 不再招标
按 8.1 规定重新招标后，经过两次公告投标人仍少于 3 个的，报上级主管
部门备案后可以不再进行招标，由招标人进行竞争性谈判采购。
9. 纪律和监督
9.1 对招标人的纪律要求
招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串
通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。
9.2 对投标人的纪律要求
投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标
委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取
中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。
9.3 对评标委员会成员的纪律要求
评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投
标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评
第 17 页
标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用
第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。
9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求
与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他
人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他
情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程
序正常进行。
9.5 异议和投诉
9.5.1 异议
投标利害关系人对招标文件、开标及评标结果公示有异议的，应当法定时
间内提出，招标人收到异议在法定时间内答复；答复前，应当暂停招标投标活
动。
9.5.2 投诉
投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，
有权自知道或者应当知道之日起 10 日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有
明确的请求和必要的证明材料。
10.其他补充内容：
/
。
第 18 页
第三章 评标办法
1.评标方法
本次招标采用综合评估法评标。评标分为初步评审和综合评分，其中初步
评审为形式、资格和响应性评审，只有通过初步评审的投标人才能进入综合评
分阶段。综合评分包括商务评分、技术评分和综合信用三部分。评标委员会对
通过初步评审的投标人，按照综合评分的得分由高到低的顺序，推荐 1 至 3 名
排序在前的投标人为中标候选人。
2.评标委员会
2.1 招标人依法组建评标委员会，评标委员会组成由招标人代表以及有关技
术、经济等方面的专家组成，人数为 5 人，其中技术、经济等方面的专家不少
于成员总数的 2/3。
2.2 评标委员会负责评标工作。评标委员会按照招标文件规定的标准和程序
进行评标工作，招标文件中没有规定的方法和标准不得作为评标依据。如果评
标委员会成员对审议事项存有不同意见，以评标委员会成员三分之二以上多数
的意见为准；如仍然无法达成一致，审议事项应在重新评审后，以评标委员会
成员简单多数的意见为准。
2.3 评标工作接受依法实施的监督。
3.评标程序和评审标准
3.1 初步评审
3.1.1 形式评审
形式评审标准详见附表 5。经形式评审不合格的投标将被否决。只有通过
了形式评审的投标才进行下一步的评审。
3.1.2 资格评审
资格评审标准详见附表 6。经资格评审不合格的投标将被否决。只有通过
了资格评审的投标才进行下一步的评审。
3.1.3 响应性评审
第 19 页
响应性评审标准详见附表 7。经响应性评审不合格的投标将被否决。只有
通过了响应性评审的投标才进行下一步的评审。
3.2 综合评分
3.2.1 分值构成（总分 100 分）
（1）商务评分： 40 分
（2）技术评分： 30 分
（3）综合信用： 30 分
3.2.2 评分标准
商务、技术和综合信用评审综合评分标准详见附表 8。
3.3 投标报价评审
3.3.1 算术性错误修正
投标报价有算术错误的，按照以下原则对投标报价进行修正：
（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总
价，但单价金额小数点有明显错误的除外；
（3）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
3.3.2 投标人商务得分计算方法
评标基准价：为招标人标底价
有效投标报价的确认：标底价×0.9≤投标人投标报价≤最高限价
报价得分：
（1）偏差率=100%×（投标人有效投标价-评标基准价）/评标基准价。
（2）得分：
如投标人有效投标价>评标基准价，则评标价得分=50-偏差率×100×1；
如投标人有效投标价3.4 投标文件的澄清、说明和补正
3.4.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中
不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不
接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。
3.4.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修
正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。
第 20 页
3.4.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求
投标人进一步澄清、说明或补正。
3.4.4 评标委员会有权对有疑问的内容要求投标人提供相应的原件，投标
人不能按要求提供原件的，其投标将被否决。
3.5 废标条件
投标人或其投标文件有下列情形之一的，其作否决投标处理：
3.5.1 未按招标文件规定对投标函、授权委托书、投标报价清单进行签字
并盖单位章的；
3.5.2 投标函及其附录未按规定的格式填写，关键字迹模糊、无法辨认的；
3.5.3 在一份投标文件中对本招标工程报有两个或多个报价，但未在投标
文件中声明哪一个有效的；
3.5.4 招标文件中设立最高投标限价时，投标报价总价超出最高投标限价
（不含等于）的；
3.5.5 投标文件载明的工期、质量目标达不到招标文件规定要求的；
3.5.6 未提交法定代表人身份证明文件或法定代表人授权委托书的；
3.5.7 未按第二章“投标人须知”规定的投标保证金的金额、担保形式递
交投标保证金。
3.5.8 经评标委员会确认符合国家法律法规所规定的围标、串标情形的；
3.5.9 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系、股东重复的不同单
位，参加同一分包工程的同一标段投标的；
3.5.10 以他人名义投标，提供虚假资料或者在投标中弄虚作假、行贿或者
其他违法违规行为的；
3.5.11 不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；
3.5.12 在形式评审、综合实力评审、报价评价评审中，评标委员会认定投
标人的投标不符合评标办法对应评审记录表中规定的任何一项评审标准的；
3.5.13 在投标过程中不讲诚信，无故放弃中标的；
3.5.14 投标人及企业法定代表人、股东、拟派项目经理被列入失信被执行
人的；
3.5.15 在投标过程中有其他违反国家有关法律法规、行业规章和企业相关
规定的。
第 21 页
3.6 否决所有投标
3.6.1 在评审过程中，出现下列情况之一的，评标委员会可以否决该标段
的所有投标：
（1）所有投标均被否决的；
（2）有效投标少于 3 个使得投标明显缺乏竞争性且决定否决全部投标的。
3.6.2 开标后出现工程施工环境已发生重大变化或招标文件存在重大遗漏
等特殊情形，不适合继续招标的。
3.7 评标结果
3.7.1 推荐中标候选人：评标委员会对通过初步评审的投标人，按照投标
人综合评分的分值由高到低的顺序，推荐 1 至 3 名排序在前的投标人为中标候
选人。
3.7.2 中标能力：对于同一投标人参与多个标段的投标且综合得分均较高
时，评标委员会应根据该投标人的施工能力、资金保证能力等因素，评定其最
大中标能力，并按照相关标段授标总价最低的原则，在该投标人最大中标能力
内，推荐其为第一中标候选人，其他标段依序推荐其他投标人为中标候选人。
3.7.3 完成评标报告：评标委员会按相关规定编制评标报告，评标报告应
包括基本情况外，还应有以下明确结论：
（一）投标人的资信、施工能力和技术力量能否满足工程承包合同有关分
包部分的质量、安全、环保、技术和进度要求；
（二）经评审的各投标人的价格比较，以及与实际施工成本的比较；
（三）经评审的中标候选人名单，应当按照招标文件规定的数量推荐，并
标明排序。评标报告由评标委员会全体成员共同签字确认。
3.7.4 中标人的确定：在被推荐的中标候选人中，招标人应当确定排名第
一的中标候选人为中标人。如果排名第一的中标候选人放弃中标、或因不可抗
力不能履行合同、或不按照招标文件要求提交履约保证金，或被查实存在影响
中标结果的违法行为，或在评标办法前附表规定的时间内有行贿犯罪记录等情
形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会推荐的中标候选人名单依
序确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。
4．评标工作纪律与保密要求
第 22 页
4.1 评标工作应严格按照本评标办法，遵循公平、公正、科学、择优的原则
进行。
4.2 评标委员会成员有第二章“投标人须知”中第 6.1.2 规定情形的，应当
主动提出回避。
4.3 公开开标后，直至宣布授予合同为止，评标人员必须严格遵守保密规定，
凡属于审查、澄清、评价的有关资料以及授予合同有关的信息，都不应向投标
人或与该评标过程无关的其他人员泄漏。
4.4 投标人在投标文件的审查、澄清、评审和比较以及授予合同决定的过程
中，对有关人员施加影响的任何企图和行为，都可能导致投标人的投标被否决。
4.5 评标工作结束后，与评标工作有关的所有资料包括投标函、评标资料、
评标办法、演算草稿纸和数据信息记录等必须全部交回。
第 23 页
附表 1
招标单位人员签到表
工程名称：江夏区车管所、事故预防与处理中队及交通大队二中队业务用房项目土建结构工程
评标时间：
序号
姓名
工作单位
职务、职称
联系电话
签到时间
1
2
3
4
5
6
7
8
注：职务一栏选择填写招标人代表、专家、监督人、唱标人、记录人、工作人员。
第 24 页
附表 2
评标专家声明书
本人接受招标人邀请，担任江夏区车管所、事故预防与处理中队及交通大
队二中队业务用房土建工程施工招标的评标专家。
本人声明：在评标前未与招标人、招标代理机构以及投标人发生可能影响
评标结果的接触；在中标结果确定之前，不向外透露对投标文件的评审、中标
候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况；不收受招标人超出合理报酬以
外的任何现金、有价证券和礼物；不收受有关利害关系人的任何财物和好处；
无第二章“投标人须知”第 6.1.2 项需要回避的情形。
本人郑重保证：在评标过程中，遵守有关法律、法规、规章和评标纪律；
服从评标委员会的统一安排；独立、客观、公正地履行评标专家职责。
本人接受有关行政监督部门依法实施监督。如违反上述承诺或者不能履行
评标专家职责，本人愿意承担一切由此带来的法律责任。
特此声明。
评标委员会成员：
日 期： 年 月 日
第 25 页
附表 3
投标文件递交登记表
分包工程名称：江夏区车管所、事故预防与处理中队及交通大队二中队业务用房土建结构工程
开标时间：
序
号
投标单位
投标标段
递交时间
投标文件
是否密封
投标保证金是
否缴纳
法定代表人
或委托代理人
（签字）
联系电话
备注
第 26 页
附件 4
开标记录表
招标编号：************
标段编号：************
项目名称：江夏区车管所、事故预防与处理中队及交通大队二中队业务用房
标段名称：江夏区车管所、事故预防与处理
中队及交通大队二中队业务用房项目土建工程
开标地点：江夏区车管所、事故预防与处理中队及交通大队二中队业务用房项目会议室 开标时间：
序
号
投标单位
投标标段
递交时间
投标文件
是否密封
投标保证金
是否缴纳
法定代表人
或委托代理人
（签字）
联系电话
备注
附表 5
第 27 页
招标编号：************
标段编号：************
标段名称：江夏区车管所、事故预防与
形式评审记录表
处理中队及交通大队二中队业务用房项目土建工程
序号
评审因素
评审标准
1
2
3
4
5
投标人名称
投标函盖企业印章
投标函格式
与营业执照、资质证书、安全生
产许可证一致
有法定代表人或其委托代理人签
字并加盖企业印章
符合第八章“投标文件格式”的
要求
报价唯一
只能有一个有效报价
失信被执行人
投标人没有失信被执行人记录的
形式评审结论：
通过形式评审标注为√；未通过形式评审标注为×
评标委员会全体成员：
投标人名称及评审意见
日 期： 年 月 日
第 28 页
附表 6
招标编号：
业务用房土建工程
资格评审记录表
标段编号：
标段名称：江夏区车管所、事故预防与处理中队及交通大队二中队
序
号
1
2
评审因素
评审标准
有效的证明材料
安全生产许可
证
具备有效的安全生产许
可证
建设行政主管部门核发的安全生
产许可证扫描件
资质等级
符合第二章“投标人须
知 ”第 1.4.1 项规定
建设行政主管部门核发的资质等
级证书扫描件
3 近年财务状况
符合第二章“投标人须
知 ”第 1.4.1 项规定
财务会计报表，包括资产负债
表、 现金流量表、利润表
4
5
近年完成的类
似工程业绩
符合第二章“投标人须
知 ”第 1.4.1 项规定
中标通知书或合同协议书、工程
完工验收证书扫描件
项目负责人
符合第二章“投标人须
知 ”第 1.4.1 项规定
5 年工作经验，具备类似项目施
工负责人经历
资格评审结论：
通过资格评审标注为√；未通过资格评审标注为×
评标委员会全体成员：
投标人名称及评审意见
日 期： 年 月 日
第 29 页
附表 7
招标编号：
房项目土建工程
响应性评审记录表
标段编号：
标段名称：江夏区车管所、事故预防与处理中队及交通大队二中队业务用
投标人名称及评审意见
序号
评审因素
评审标准
1
2
3
4
5
工期
工程质量
投标有效期
投标保证金
已标价工程量清单
符合第二章“投标人须知”第 1.3.2
项规定
符合第二章“投标人须知”第 1.3.3
项规定
符合第二章“投标人须知”第 3.3.1
项规定
符合第二章“投标人须知”第 3.4.1
项规定
符合第六章“工程量清单”给出计量
单位和工程量
响应性评审结论：
通过响应性评审标注为√；未通过响应性评审标注为×
评标委员会全体成员：
日 期： 年 月 日
第 30 页
附表 8
综合评分表
招标编号：
标段编号：
标段名称：江夏区车管所、事故预防与处理中队及交通大队二中
队业务用房工程土建工程
序
号
评分说
明
评审因素
评审标准
投标单位及得分情况
1
2
3
4
5
1
商务评审
（40 分）
投标报价（40 分）
评标基准价为招标人标底价
有效投标报价的确认：标底价×0.9≤投标人投标报价≤最高限价
报价得分：（评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标
人的报价，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，并提交相关证
明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标
报价处理，不计报价得分。）
（1）偏差率=100%×（投标人有效投标价-评标基准价）/评标基准价。
（2）得分：
如投标人有效投标价>评标基准价，则评标价得分=40-偏差率×100×1；
如投标人有效投标价2
技术评分
（30 分）
主要施工方案与技术措施
（20 分）
施工方案（含工程特点、施工重点与难点及绿色施工）总体安排合理，运用先
进、合理的施工工艺、施工机械；对施工难点有先进和合理的建议。
工期保证措施（2 分）
投标工期小于招标文件计划工期，每少 5 天加 1 分，直至满分。
资源配置（3 分）
内容完整性（5 分）
结合本项目列出详细的施工机械、材料和劳动力投入计划，一处不满足扣 2
分，直至扣完。
技术标的主要内容具有完整性，符合招标文件的要求，评委酌情给分，最高不
得高于 5 分。
第 31 页
(略) （或集团公司）施
工项目及评价情况（3 分）
提供相关证明资料（如合同）、评价情况；
备注：A 级得 3 分，B 级及公司年度优秀分包企业得 2 分，C 级队*得 1 分；其
他得 0 分。
类似工程施工业绩（9 分）
投标人 2018 年 6 月至今具备类似工程施工经验，（施工合同签订时间为准）
每具有 1 个合同额同投标报价及以上的同类业绩得 3 分。
拟投入主要人员（6 分）
3
综合信用
（30 分）
1.投标人拟派项目负责人资格要求：须具备 5 年工作经验，或具备类似项目施
工负责人经历，具有相应的业绩。2 分
2.投标人拟派项目技术负责人须具备 5 年工作经验，或具备类似项目技术负责
人经历。2 分
3.投标人拟派项目安全员须具备 5 年工作经验，或持相应的证书。（拟投入作
业人员 50 人需具备一个专职安全员，拟投入作业人员 100 人需具备 2 个专职
安全员）2 分
获得中铁、中铁建、中交、中
建、中水 (略) 级及以上
单位的各类奖励或证书（2 分）
提供中铁、中铁建、中交、中建、中水 (略) 级及以上单位的各类奖励
或证书，每个得 1 分，本项最高得 2 分。
银行存款证明（2 分）
提供银行存款证明：拟定报价金额 10%取整至万位得 1 分，每超出（5%）加
0.5 分，直至满分 2 分。
承诺函（2 分）
承诺垫资投标报价金额 20%得 2 分。
自有设备（4 分）
提供投标企业自有设备并附购买发票
投标人答辩（2 分）
评标人签名：
日期：
第 32 页
附表 9
招标编号：
废标情况表
标段编号：
标段名称：
序号
投标人名称
废标原因
评标人签名：
日期：
第 33 页
问题澄清通知
（投标人名称）
：
本分包工程评标委员会对你方投标文件进行了仔细的审查，现需你方对本
通知附件 (略) 予以澄清、说明或者补正。
请你方将上述问题的澄清、说明或者补正于 年 月 日 时前按照第
三章“评标办法”第 3.5 款的 (略) 。
附件：质疑问卷
评标委员会
日期： 年 月 日
第 34 页
问题的澄清、说明或补正
（劳务/专业分包工程名称）
评标委员会：
问题澄清通知（编号： ）已收悉，现澄清、说明或者补正如下：
1.
2.
.....
投标人：
日期： 年 月 日
第 35 页
第四章 合同格式
建设工程施工劳务分包合同
工程承包人：
劳务分包人：
（以下简称“*方”）
（以下简称“*方”）
依照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国安
全生产法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原
则，双方就
项目建设工程施工劳务分包事项协商达成一致，订立本合
同。
第一条 *方资质、注册情况及纳税身份情况
1.1 企业法人营业执照
统一社会信用代码:
法定代表人姓名：_________________________
注册资本：
发证机关：
分包工程所需经营范围及等级：
1.2 安全生产许可证
安全生产许可证编号：
许可范围：
有效期：
1.3 *方为：
1.4 *方准入证号：
第二条 工程概况
纳税人。
2.1 分包工程名称：
2.2 劳务作业地点：
2.3 劳务分包内容：见《工程量清单》（附件一）
其他双方约定的分包内容：
1 / 101
2.4 施工过程中，*方有权根据*方施工情况、施工能力、信誉考核情况等因素
对清单数量进行调整，且合同单价不予调整，*方不得以任何理由就合同清单数量
向*方提出赔偿。
第三条 合同工期
3.1 合同工期总日历天数为： 天。
3.2 开始工作日期： 年 月 日，结束工作日期：
3.3 *方根据发包人总工期及分项工期要求下达施工计划，*方必须严格执行。
3.4 本合同签订时，若工程工期无法确定，开竣工时间以*方实际通知为准。
3.5 *方应按照合同约定工期组织施工，确保*方总工期目标的实现。因*方原
因造成的工期延误，造成*方的损失由*方承担；非*方原因造成的工期延误，工
年 月 日。
期顺延。
3.6 本合同执行过程中，因政府、发包人、不可抗力、征地拆迁、违法阻工、疫
情、环保等非*方原因导致项目不能及时开工或停工、窝工，给*方造成的人员、
机械误工损失等风险已计入工程量清单的各项单价中，*方不再补偿。
第四条 双方驻工地代表
4.1 *方委派的驻工地代表为：
，职务：项目经理，负责本工程安全质量
监察，进度及质量控制、检查及其它事项，负责审批结算资料等文件，签发或发布
相关指令。
4.2 *方委派的驻工地代表为：
，身份证号：
，为*方的法定代
表人或授权委托人，负责本合同工作内容组织实施，处理施工中的结算、签订补充
协议及其他书面往来文件、结算领取合同价款等相关事宜。
4.3 若*方更换驻工地代表，应以书面形式及时通知*方，新派驻工地代表需向
*方提供授权委托书。
4.4 为保障合同履行，*方有权要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职
守的*方驻工地代表，*方应予以撤换。
4.5 双方约定：*方出具的经*方审核程序、驻工地代表亲笔签字并加盖*方合
同章或项目部公章的结算单，作为结算、付款的唯一依据，除此之外*方持有的任
何证明、收条、欠条、信函等文件资料，都不得作为结算、付款依据。*方其他人
员的任何签字、签认都不具有该事项最终确认的效力。
第五条 合同价款
5.1 合同总价
2 / 101
本合同暂定总价（含增值税）为
元（大写：人民币
元）。其中，
不含增值税价款为
元（大写：人民币
元），增值税税率为 %，增值
税
元（大写：人民币
元）。
此价格仅为双方签订合同时暂定价格，最终结算以《工程量清单》（附件一）
所列细目的单价计量，经发包人、监理方工程验收合格并经审计或政府财政评审，
以*方确认的施工范围内实际完成的合格工程数量为准。
若因国家税务政策变化导致增值税率调整，不含增值税价不变，具体税金以变
更后的税率计算。
5.2 合同单价
5.2.1 本合同为综合固定单价合同，合同单价详见《工程量清单》（附件一）。
合同履行过程中，**双方不得以任何理由要求调整本合同不含增值税单价。
5.2.2 本合同单价是按发包人与*方签订的总包合同的质量标准实施和完成本合
同《工程量清单》所列项目所有工作内容的综合单价，除《工程量清单》中注明的
以外，合同单价中已包含但不限于*方为完成分包工程支出的各项费用，包括劳
务、小型设备、机械、辅助材料及配件、水电气、安装、缺陷修复、利润、环保、
文明施工、调遣（进出场）、治安管理等费用；燃油、电力等动力费用；材料、设
备二次倒运费用；工、料、机涨价引起的风险费用；本合同 3.6 款列明的停工、窝
工损失；管段内场地清理费用；安全质量环保隐患排查及事故处置费用；各类社会
保险及商业保险费用；*供材料、周转料、机械设备的看护费用；*方自身管理费
用;质量、安全、环保配合费或其他在施工中需要*方配合的费用；政府行政部门对
*方行政违法行为的罚款；以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险等。
5.2.3 因变更设计或其他原因增减的工作项目和数量按照双方确认的固定综合劳
务单价办理。劳务单价中未列明的项目，合同有单价的参照合同单价，合同没有单
价的**双方另行签订补充协议，当金额超过原合同价格 30%或大于人民币 400 万
元，*方有权另行分包。
第六条 合同履约保证金
6.1 在本合同签订前,*方选择以下第
(1)*方应于签订本合同前向*方缴纳
种方式缴纳履约保证金:
元现金作为履约保证金；
(2)*方应于签订本合同前向*方提供
元的银行保函作为履约保证金，
履约保函的有效期至分包工程经本项目发包人竣工验收全部合格后_____日止。
3 / 101
（3）在每一期结算时,*方扣除*方当期结算款（不含增值税）的__
_%作为履
约保证金。
6.2 *方提供的履约担保有效期不得早于合同约定的履约截止日期，若*方在履
约担保有效期内无法全部履约，*方须在履约期限届满前向*方提供新的履约担保
或延长原履约担保的有效期至实际履约完成之日，由此增加的费用由*方承担。
第七条 计量、结算与支付
7.1 计量
7.1.1 工程数量：每期结算以《工程量清单》（附件一）所列细目的单价计量，
经发包人、监理方工程验收，以*方确认的施工图范围内实际完成的合格工程数量
为准。
7.1.2 计量周期：本合同实行按 计量。
7.1.3 本合同计量规则如下：
7.1.4 计量程序: 每期结算前，*方组织工程技术、商务、物资设备、安全质量
等人员和*方人员对*方施工的已完合格工程数量进行现场收方并填写收方记录，
。
参与收方的全体人员应签字确认，结算时，*方按照合同约定的计量周期、工程量
清单载明的单项内容、计量规则和现场收方签认单等，编制工程量计算书（工程量
计算书须包含计算过程和施工内容签认单），经*方派驻工地代表签字确认后，至
少经过*方现场技术人员、项目工程部部长、项目总工、项目经理签字确认后方能
生效。工程量计算书上*方人员签字不全不能作为双方结算的有效依据，*方完全
响应并遵照本约定严格执行收方管理。
7.1.5 对未经*方认可、超出本合同载明的施工范围、不按技术交底施工、质量
验收不合格等*方原因造成返工的工程量，*方不予计量。
7.2 结算
7.2.1 过程结算：*方验工计价结算资料审核完毕，*方如对该次审核结果有异
议，应在接到审核结果后的 3 日内向*方提出书面异议，*方据此进行书面、现场
核实，经*方核实后的结果为最终结果。若*方在本款约定的期限内未提出书面异
议，审核结果即视为被*方确认，并作为当期最终计量结果和结算依据。
7.2.2 *方在每期结算时扣除当期结算款（不含增值税）的 ％作为劳动竞赛
奖，扣除当期结算款（不含增值税）的 ％作为安全风险金，劳动竞赛奖按照每
（同结算周期）评比情况进行统一奖励，余额不予返还。安全风险金待工程竣工后
视其安全情况予以返还，不计利息。
4 / 101
7.2.3 *方在每期结算时扣除当期结算款（不含增值税）的 %作为农民工工资
保证金，存入*方设立的专项账户。合同终止后，除去*方代为拨付的农民工工
资，其余无息退回*方。
7.2.4 如*方按照本合同第 6.1 款约定的第三种方式缴纳履约保证金，在每期结
算时,*方应扣除*方当期结算款（不含增值税）的__
_%作为履约保证金。
7.2.5 在每期结算时，*方扣除工程质保金、劳动竞赛奖、安全风险金、农民工
工资保证金等按合同约定应当扣除的项目后，以剩余款项作为当期结算金额。
7.2.6 *方在每期结算时扣除当期结算款（不含增值税）的 3 %作为工程质保
金，经双方验收合格且保修期满后，扣除*方原因造成的整修、赔偿（含材料在内
的全部费用），且*方已全部履行完质保义务后，*方将余额支付*方（不计
息）。
如*方扣除的工程质保金不足以支付缺陷修复费用，则从*方尚未支付给*方
的各类款项中扣除，仍不足以支付的，不足部分由*方补齐。
7.2.7 最终结算：*方已完成本合同的全部工作任务并经*方验收合格后 日
内，或者在合同履行过程中因**双方或者单方的原因致使合同解除的，自合同解
除之日起
日内，*方应向*方提交最终验工计价结算资料，同时提交本合同内
容工作的原始记录，*方在
日内审核完毕。若*方对审核结果无异议，以审核
结果为最终验工计价；若有异议，则按第 7.2.1 条款的程序办理。
7.2.8 合同封账：**双方对最终结算无异议后，双方办理封账手续，签订封账
协议。若*方未按约定的期限上报最终结算单及相关资料，则以*方单方计算或者
核定的数量为最终完成的工程数量进行封账。
7.2.9 *方向发包人、监理和其它单位报送工程有关的资料和批复，仅视为*方
与发包人、监理和其它单位履行总包合同约定内容的必经程序，不作为**双方结
算的依据。
7.2.10 办理结算时，*方对包含在合同价款中但实际由*方提供或承担的费用予
以扣除；同时按合同约定应扣除的超耗材料、返工材料机械费用、违约金、有关处
罚等费用，也一并扣除。
7.3 支付
7.3.1 本合同无预付款。
5 / 101
7.3.2 双方约定：遵循“先开票、后付款”的原则，*方支付前，*方应按双方确
日内提交给*
认的当期结算金额向*方提供增值税专用发票，并于发票开具后
方。*方收到*方发票后，按合同约定向*方付款。
7.3.3 除*方委托*方代付的农民工工资外，本合同款项以银行转账方式或银行
承兑方式支付，*方不另外支付承兑贴息。*方需*方代付的劳务工资必须是扣除
个人所得税后工资，其劳务工个人所得税由*方自行申报。
*方账户信息如下：
开户名称：
开 户 行：
账
号：
7.3.4 *方应为招用的农民工办理实名制工资支付银行卡，按月考核农民工工作
量并编制工资支付表，内容应包含人员姓名、身份证号、工资金额、银行账号、工
种等信息。经农民工本人和*方驻工地代表签字确认后，交*方审核，*方委托银
行通过农民工工资专用账户直接将工资划入农民工个人工资账户，*方有权对*方
用工和工资支付情况进行监督，如*方未按时支付农民工工资，*方有权采取相应
的解决措施：包括但不限于直接从*方应得合同价款中代为支付，*方的代为支付
视为对*方合同价款的支付。
若因*方原因致使*方未将工资代发至农民工手中，由此产生包含但不限于农
民工索要工资的非诉、上访、诉讼、仲裁等法律责任由*方承担。
7.3.5 关于劳务分包款支付比例，**双方约定如下：在**双方当期结算完
毕，且*方收到*方提供的增值税专用发票后，*方向*方支付劳务分包款
的
%，且该款项应优先通过代付农民工工资形式支付。在**双方完成末次结
算、签订封账协议，且未发生农民工工资支付纠纷后，*方向*方支付劳务分包款
的
%。剩余 3%作为质保金，按照本合同 7.2.6 条款执行。
7.4 资金监管
7.4.1 *方应按照*方的相关规定，与*方、相关银行签订建设资金监管的三方
协议，按照该协议约定开设和备案资金收款专用账户，将所收款项用于本项目，保
证专款专用，不得挪作他用。
7.4.2 *方应依法合规有效使用资金，并接受*方的全过程监管和实时监控。*
方有权随时对*方的资金使用情况进行检查，并对*方工程款资金专用情况进行审
计，*方须无条件予以配合。
6 / 101
7.4.3 若*方违反上述两条规定，或*方发现*方存在将工程款挪作他用的行为
时，*方有权解除合同，*方无权主张*方违约，并应向*方承担挪用资金金额
30%的违约金。
第八条 材料设备供应
8.1 物资材料供应
8.1.1 本合同中主要材料由*方提供，详见《*方提供材料清单》（附件二），
其他材料由*方自购。若其他材料需*方供应的，双方应提前确定好由*方提供的
其他材料品种、规格型号、数量、单价、质量等级、送达地点等，费用由*方从计
价款中扣除。本合同项下应由*方承担但*方拒不购买的材料，*方为满足施工需
要可代为购买，代购材料的管理费按材料价值的
%进行扣除。
8.1.2 *方每月 日以前向*方上报下月*供材料的书面材料计划，若不及时上
报造成的一切损失和费用*方自负。*方指定
（身份证
号：
）为本工程材料领用人，负责材料的领用和签认工作。*方
材料领用人需提供身份证复印件交*方备案，*方更换工程材料领用人需经*方同
意。
8.1.3 *方在施工中不得偷工减料，对其丢失、损坏以及其他原因导致使用的材
料超过规定损耗范围的，*方在每期结算时对损耗进行核算，对超出约定损耗范围
外的材料由*方按含税到场价进行赔偿。*方材料领用人须全程参与*方核算、清
算，参与*方物资月盘点并对盘点数据签字确认，*方根据*方材料领用人签字确
认的物资领用记录、盘点记录作为核算、清算依据，按月开展主要物资消耗核算、
辅助材料领用清算，根据核算、清算结果形成“扣款清单”并向*方下达。*方在
收到*方下达的“扣款清单”后，3 日内完成核对确认工作。*方对“扣款清单”有
异议的，应在下达后 3 日内提出书面异议，未提出书面异议或逾期提出视为*方放
弃异议，*方法定代表人是否在扣款清单签字不影响*方扣款的权利，*方将从*
方合同价款中直接扣除相关费用，双方约定的材料损耗率如下：（1）钢材
（2）混凝土
（3）水泥 （4）砂石料 （5）其他材料的损耗按照国家或行业
规定的损耗率执行。
8.1.4 合同明确的*供材料，*方必须无条件使用，严禁自行采购，否则*方有
权认定*方使用了不合格材料，*方必须无偿返工并承担由此造成的一切损失和责
任。且*方领用出库的材料由*方按*方要求自行保管、堆码、遮盖，费用由*方
7 / 101
承担，并接受*方监督。所有*方领用的*方材料发生的二次及多次转运均由*方
负责并承担转运费用。
8.1.5 *方自行采购的辅料，必须有出厂合格证及检验报告单，并经*方检
验后方可使用，否则，视为*方使用了不合格材料，*方必须无偿返工并承担由此
造成的一切损失和责任；*方的检验不免除*方对其所购材料质量应负的责任和义
务，使用该材料对工程和他人人身、财产造成损害的，*方应承担一切责任。
8.1.6 *方应积极配合，提供便利，保证运输车辆进入工地，材料到场，若
*方不配合造成材料短缺、进度滞后等后果，所引起的损失和费用由*方承担。
8.1.7 *方将施工用电接至二级配电箱，二级以下配电箱由*方负责；*方
提供施工用水接入端口；*方的用电、用水设备、线路、电费、水费由*方自行负
责并承担费用。如该费用由*方垫付的，*方有权从*方计价款中直接扣除。
8.2 机械设备及周转材料的供应
8.2.1 本工程*方提供的机械设备及周转材料详见《*方供应机械设备及周转材
料一览表》（附件三）。提供给*方使用的机械设备及周转材料，*方应妥善保
管，因保管不善发生丢失、损坏的应予以赔偿，周转材料赔偿单价应按照上表所列
单价的 1.1 倍计算，并承担因此造成的工期延误等一切经济损失。
8.2.2 *方将根据*方施工工序合理的消耗，给予*方设备使用、周转料消耗量
化清单，并在结算时对*方进行考核，超 (略) 场租赁价格在*方结算中扣
除。对于*方提供的机械设备，*方应充分利用，防止浪费，使用完毕后应及时通
知*方现场管理人员将设备调离，不得故意多占或拖延使用。
8.2.3 *方提供的机械设备及周转材料在工地内的装车、卸车、场地转运等
人工费用由*方承担。
8.2.4 *方指定
（身份证号：
）为本工程机械设备及周
转材料领用人，负责领用、签认及退还工作。
8.2.5 除《*方供应机械设备及周转材料一览表》（附件三）中规定由*方提供
的机械设备及周转材料外，本工程所用其他小型机械、劳动工具由*方自行解决，
详见《*方投入小型机械一览表》（附件四）。*方自备的小型机械、劳动工具需
符合安全性能要求，满足现场施工进度和质量要求，由*方妥善保管。
8.2.6 *方小型机械进场时，*方保证该机械设备的安全性能和使用性能符
合要求，并将相关证明资料提交*方后方可入场。*方进场机械必须服从*方的统
一管理。
8 / 101
8.2.7 *方中途退场，*方进场的所有机具设备无条件退场，不得遗留*方工
地，阻碍*方施工。*方怠于撤离，导致机具设备损坏、遗失的后果，由此给*方
或第三方造成的损失均由*方承担。
8.2.8 *方不得倒卖工地材料，除应急救援外，不得将*供材料和设备用于非本
合同约定的施工内容及范围，否则*方有权追究*方违约责任。
第九条 质量要求
9.1 工程质量标准为：满足*方与发包人签订的总包合同对工程质量的约定。其
中质量标准文件包括但不限于以下所列内容：
（1）
（2）
9.2 *方必须按本工程采用的施工技术规范、*方提供的施工图及技术交底精心
组织施工，加强质量控制，确保工程质量，按时完成本合同工程施工以及缺陷修
复。
9.3 本工程缺陷责任期、保修期与总包合同保持一致,缺陷责任期为
个月，
保修期为
个月，缺陷责任、保修时间从发包人对*方总包工程整体正式竣工验
收日期算起。*方施工的工程经*方初验合格并不免除*方应承担的维修责任。
9.4 在施工中*方根据有关质量标准组织验收，如果质量不符合标准，*方必须
返工修复，其费用损失由*方承担，若*方未按*方通知要求组织进场返工修复，
*方可另行安排第三方进行缺陷修复，产生的费用由*方承担，依据与第三方签订
的合同从*方工程尾款及履约保证金和质保金中扣除。
9.5 工程质量不符合要求又无法修复的，由*方负责赔偿包括发包人质量罚款在
内的全部经济损失，且工期不予顺延。
9.6 缺陷责任期后，因*方分包工程质量问题导致*方被追究工程质量终身责任
的，*方有权向*方追偿。
9.7 如果发生质量事故，*方必须第一时间向*方报告，按照国家有关规定处
理。
9.8 隐蔽工程在未经*方检验和现场监理检查之前均不得随意覆盖，*方应保证
*方质检人员及监理对将要覆盖的工程进行检查和测量，合格后才能覆盖。否则应
由*方返工并承担一切费用。
第十条 安全文明施工与环境保护
9 / 101
10.1 主体责任
10.1.1 *方对本合同工程的安全文明施工和环境保护承担主体责任。*方应遵守
国家及地方政府部门颁布的一切有关施工安全生产、劳动保护、文明施工、卫生管
理、环境保护等法规制度和*方编制的本工程安全施工组织要求，做好本工程的安
全环保管理工作，采取必要的安全环保防护措施，消除事故隐患，并随时接受行业
安全环保检查人员依法实施的监督检查。
10.1.2 施工过程中，*方应尽责任包括但不限于以下内容：防止大气、水体、土
壤等污染；及时清理产生的泥浆、废弃物等；保持施工场地整洁；防止因施工原因
致使工程、农田、水体、建筑物及其他设施受到污染和损害；及时修建临时排水设
施，保持施工场地排水通畅；妥善处理因施工产生的废水、废气、噪声、淤泥、垃
圾等各种影响环境污染的因素。
10.1.3 由于*方原因造成事故或第三人人身、财产损害以及环境污染，导致纠纷
案件发生，其责任和费用由*方承担。
10.1.4 *方对其员工（包括农民工）负有治安管理责任，如发生打架斗殴等治安
或刑事案件，由此给*方造成的损失由*方承担。
10.1.5 按照《中华人民共和国职业病防治法》的规定，*方应自行承担投入本工
程的所有人员的职业病预防、检查、治疗、康复等工作，并承担由此产生的相关费
用。
10.1.6 *方发现存在安全隐患的，应立即通知*方，发生安全事故，*方应立即
报告*方，同时按国家有关法律法规和规章的规定对事故进行报告和处理。
10.1.7 *方根据需要在施工现场配置必要且符合国家或行业标准的安全、文明施
工设施和保护器材，*方承担相应费用，*方负责安全文明设施的安装、保管和维
护，为其工作人员提供必要的安全防护和劳动保护用品。
10.2 专职安全员、群安员、特殊工种作业人员配置
10.2.1 *方应根据要求设置专职安全员，专职安全员的数量必须满足国家、行业
有关法规规章的要求。*方每 50 名及以下劳务人员须配备 1 名安全员，50 名以上
100 名以下劳务人员配备 2 名安全员，100 名以上每增加 50 名劳务人员须增加 1 名
安全员，以保障施工现场的安全。
（提示：专职安全员需持有在有效期内的建安 C 证或交安 C 证或水安 C 证）
10.2.2 特殊工种要经过专业技术培训，取得应急管理部门、市场监督部门或建设
主管部门颁发的操作证，在证件有效期内，方能上岗操作。*方必须接受*方对其
10 / 101
施工作业人员的培训和应急演练，并且应当配合*方做好安全教育培训的记录和存
档。
10.2.3 *方应按发包人及*方要求配置群众安全监督管理员
名。群安员必
须身体健康、经验丰富，从事施工现场实际工作满二年，掌握相关安全生产知识，
具有较强的工作协调能力，享有较高威望。群安员上岗前须接受*方组织的培训教
育、考试考核，熟悉本岗位、本班组、本工序的操作规范和安全防护重点，履行群
众安全生产和劳动保护监督职能，及时纠正现场“三违”作业行为，做到“四多”（多看
一眼、多走一步、多问一句、多记一笔），依据*方下达的“隐患排查任务书”，结
合所处施工工点实际情况，开展现场隐患防范工作。
10.2.4 *方每月对*方群安员的隐患排查工作进行量化考核，依据考核结果按每
人每月
元标准发放兼职津贴，在当期分包结算单内计列。
10.3 火工品管理及爆破作业
10.3.1 *方必须严格遵守《中华人民共和国民用爆炸物品管理条例》等国家法
律法规和地方规范的规定，做好火工品的管理、使用工作。
10.3.2 *方需具备工程爆破相关资质方可开展爆破作业。*方在进行爆破作业
时，应严格遵守经公安机关批准的爆破作业方案和操作规程，对所有的人身、工程
本体、*方及第三方财产采取保护措施，并对由于爆破造成的任何人身伤亡、工程
本体损坏、*方及第三方财产的损失承担全部责任。
10.3.3 *方如不具备工程爆破等作业相关资质或者不满足爆破施工相关条件，*
方有权将整体爆破工程或分部分项工程分包给具备爆破资质和条件的专业爆破公
司，所完成工程量不计入*方工程量清单。
第十一条 变更与竣工验收
11.1 变更
11.1.1 *方有权根据发包人和监理要求对本工程进行设计变更，并根据变更内
容决定是否由*方施工或另行分包，*方须接受并执行。因变更增加工程量的，合
同价款相应调整，工期顺延；因变更减少工程量的，合同价款相应减少，工期调
整。
11.1.2 变更价款的确定：经监理、设计方及发包人批准的工程数量变更，按照*
方实际完成并经*方审定的变更数量，依据合同附件中的细目单价进行计价；无单
价的项目，按照本合同 5.2.3 条款执行。
11 / 101
11.1.3 施工中*方不得私自对工程设计进行变更，因*方擅自变更设计或施工不
当所发生的费用和由此给*方造成的损失均由*方承担，延误的工期不予顺延。
11.2 竣工验收
11.2.1 分包工程具备竣工验收条件的，*方应向*方提供完整的竣工资料及竣工
验收报告，*方应配合发包人、监理、*方进行验收。根据总包合同无需由发包人
验收的部分，*方应按照总包合同约定的验收程序自行验收。
11.2.2 由于*方原因导致分包工程竣工验收未能通过的，*方应负责修复相应缺
陷并承担相应的费用和责任。交工验收、竣工验收之后如因*方原因发生的工程质
量问题，*方应负责修复相应缺陷并承担相应的费用和责任；如*方不予修复，*
方可自行或委托第三方进行维修，所产生的费用由*方承担。
11.2.3 分包工程竣工验收报告经*方认可后 14 天内，*方向*方递交分包工程
竣工结算报告及完整的结算资料，双方按照本合同约定的合同价款及结算方式，进
行工程竣工结算，双方签订封帐协议后，向*方按照合同约定支付分包工程竣工结
算价款。
第十二条 保险
12.1 *方必须为其服务于本工程的职工和农民工办理工伤保险、购买团体意外
伤害保险，并为劳务作业场地内自有施工机械设备办理财产保险，支付保险费用，
并报*方备案。合同综合单价中已经包含了各项保险费用。
12.2 *方人员及自有机械发生保险事故时，*方负责处理，*方给予协助。
12.3 工程项目发生工程一切险、三责险、*方人员团体意外伤害险出险事件
时，*方负有协助义务，应采取必要的措施，防止或减少损失。
12.4 当发生保险事故后，无论是否归责*方，*方均应积极主动配合*方，及
时提供有关保险理赔所需要的有关资料、文件和证明。
第十三条 *方权利义务
13.1 履行工程承包人责任，负责与发包人、设计单位、监理单位的联系和协
调。
13.2 负责该工程项目控制测量、复测、试验工作，及时提供设计图纸、工程地
质及地下管线等有关资料（变更原因影响的除外），负责向*方提供施工、安全技
术交底，解决施工中出现的技术难题；向*方提供工程定位桩、水准点、坐标控
制、施工图纸、安全、质量和环境标准；负责工程测量定位、沉降观测，组织图纸
12 / 101
会审，统一安排技术档案资料的收集整理及交工验收，负责竣工资料及各种质量评
定表的收集、整理和汇总。
13.3 负责按合同约定供应本工程*供材料和设备。*方提供的周转材料、低值
易耗材料应按时运入现场交付*方，保证施工需要；*方提供的机械设备性能应满
足施工的要求，及时运入场地，安装调试完毕，运行良好后交付*方使用。
13.4 负责对*方驻工地代表定期点名，加强过程管控。
13.5 负责依据发包人、监理及上级管理单位和部门的要求，结合本工程的实际
情况，制定各项管理办法并送达*方。
13.6 负责工程的施工检查，对工程质量、安全生产、文明施工、环境、进度等
进行监督检查和验收。*方派出安全质量监督员监督*方施工质量、现场管理、原
材料使用等现场作业情况。对不符合技术规范及质量要求的行为，有权要求*方停
工整顿，并追究*方违约责任。
13.7 按照本合同约定的质量等级及施工图设计（含变更设计）、技术规范、*
方有关技术文件要求对*方所施工的工程进行检查、验收、评比、兑现奖罚。
13.8 负责按本合同约定办理计量、结算、支付。
13.9 *方有权根据发包人对工期的要求及*方合同履行情况，调整工程内容和
工程数量，*方承诺不向*方索赔。
13.10 如*方为履行本合同发生向第三方租赁物资、购买材料等行为，但未及时
结清租赁费、购货款及其他款项，造成*方违约，*方有权拒付剩余合同价款，直
至*方违约事项终结。如*方违约事项造成*方名誉受损、引发诉讼案件等不良影
响的，*方有权在*方剩余合同价款中直接扣除，代*方向第三方支付，*方不得
提出索赔。
13.11 本合同条款中列明的*方权利和义务。
13.12 其他：
第十四条 *方权利义务
14.1 严禁转包、再分包
14.1.1 *方不得将本工程分包范围内的部分或全部工程分包给其他单位或个人，
如*方发生转包、再分包行为，视为*方严重违约，*方有权根据本合同 15.2 条款
追究*方违约责任。
14.2 防止侵权与保密义务
13 / 101
14.2.1 *方不得使用*方名称、*方项目经理部名称或其他任何与*方有关的名
称与第三人签订任何种类的合同、出具任何证明、做出任何承诺、私刻*方印章。
如发生以上行为，视为*方严重违约，*方有权根据本合同 15.2 条款追究*方违约
责任。
14.2.2 发包人对*方的要求以及*方向发包人的承诺，对*方具有同样的约束
力，*方必须服从发包人及监理工程师的指令，承担因*方原因导致发包人对*方
的罚款以及*方对*方的违约处罚。
14.2.3 *方与第三人签订的合同（包括但不限于劳动合同、租赁合同、买卖合
同）所产生的债务，由*方负责履行；*方发生的侵权行为，亦由*方承担侵权责
任。
密。
14.2.4 *方应信守合同，维护*方的信誉，对本工程内容、合同条款、价格保
14.3 施工过程履约义务
14.3.1 按照*方提供的设计图纸、技术交底、规范要求等有关技术资料组织施
工；配合日常施工测量、监控量测及现场试验工作；严格执行*方的施工计划和现
场安排，向*方提供各工序的原始施工记录；配合*方办理交工验收。
14.3.2 遵照*方管理要求，加强安全质量、环境保护、职业健康管理；建立健全
*方安全质量环境保护体系并保证体系有效运转；建立健全并*方全员安全生产责
任制；建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制。对*方管
理范围内的安全生产状况进行经常性自查，积极开展安全风险辨识、评估和安全质
量环保隐患排查治理活动，及时消除生产安全、质量和环保事故隐患；隐患不能及
时消除的，应当及时报告*方单位有关负责人和*方，有关负责人应当及时处理。
14.3.3 自行解决应由*方完成的“三通一平”；临时设施的施工、管理、维修、拆
除作业；保护和维 (略) 和桥梁畅通；施工期间和撤场时的场地维护清理工
作；施工水电管线的维护工作等。
14.3.4 按合同约定及施工需要，组织小型机械准时进场；按*方统一规划堆放材
料机械；对*方供应材料和设备办理签认手续；妥善保管、合理使用*方提供的机
械、周转材料及其他设施。
14.3.5 *方住所等临时设施除《工程量清单》中单独计列和合同条款特别说明
外，均已包含在合同单价中，由*方负责实施、维护及拆除并承担费用。*方临时
设施的选址、规模、建设标准必须遵守*方的统一规划方案。
14 / 101
14.3.6 按照工程需要提供施工照明、看守、维护和保卫；做好施工场地周围建筑
物、构筑物和地下管线及已完工程部分的成品保护工作；按*方标准化工地要求设
置文明施工标牌，搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作。
14.3.7 劳务作业中发现古墓、古建筑遗址等文物和化石或其他有考古、地质研究
价值的物品时，*方应立即保护好现场并立即通知*方，*方应于 24 小时内报告当
地文物管理部门，双方按文物管理部门的要求采取妥善保护措施。如*方发现后隐
瞒不报或哄抢文物，致使文物遭受破坏，责任者依法承担相应责任。
14.3.8 劳务作业中发现影响工作的地下障碍物（电缆、光缆、管线等）时，*方
应立即停止作业并即时通知*方，做好施工现场保护工作，待妨碍排除并经*方确
认后方可施工。所发现的地下障碍物有归属单位时，*方应报请有关部门协同处
置。
14.3.9 遵守国家有关法律、法规和乡规民约，妥善处理与当地政府、村民发生的
纠纷和矛盾，自行承担相应费用。因自身原因导致的法律诉讼、经济纠纷或执法部
门的处罚等，均由*方自行处理。
14.4 人员和农民工管理
14.4.1 *方应在*方要求的时间内完成人员进场，按照*方要求配置能够满足现
场施工需要的人员，积极组织施工。如*方未及时进场、进场人员不足或进场后不
积极组织施工，给*方造成严重影响的，*方有权单方解除合同，并重新挑选施工
队*进场。
14.4.2 *方应确保施工负责人、技术负责人、质量负责人、安全负责人等主要
人员及时到位，并常驻现场，上述人员长期离开现场必须向*方履行请假手续。
14.4.3 *方向*方提供特殊工种作业人员的资格证和操作证原件，经*方查验
后，*方留存复印件备案。
14.4.4 *方应当建立职业健康安全体检制度，在进场前对其员工（含农民工）进
行健康体检，施工过程中组织定期体检，满足本合同施工作业需要。患有高血压、
心脏病、恐高症、癫痫等疾病以及其他不适合工程施工作业的人员等一律不得进入
施工现场。如*方伪造健康证明导致出现安全事故或突发疾病去世的，*方负有全
部责任。
14.4.5 *方承诺按照*方要求组织从事接触职业病危害作业人员进行岗位职业健
康体检，承诺定期（每年不少于 1 期）组织其管理人员及劳务人员进行体检，*方
自行承担体检费用。
15 / 101
14.4.6 *方应加强安全教育，严格遵守安全制度，落实安全措施，接受发包人、
*方组织的安全检查，与*方签订《安全生产责任状》，*方的班组长与*方签订
《安全质量责任书》及向*方出具《安全质量承诺书》。
14.4.7 按照国家现行法律法规与农民工签订劳动合同。*方人员进场时，必须向
*方实名制登记备案，*方需向*方提供农民工实名制信息：身份证信息、文化程
度、工种、技能证书、职称或岗位证书、安全培训记录、工资支付和从业记录等。
14.4.8 *方为本项目投入的农民工男性年龄原则上不超过 60 周岁，女性不超过
55 周岁，且必须年满 18 周岁。聘用超龄人员须安排在保安、保洁、食堂、库管等一
线作业范围之外的辅助岗位。高空作业、地下挖掘等高风险作业人员不得超过 55 周
岁。
14.4.9 *方应向*方提供人员花名册，以便*方备核。未与*方签订劳动合同并
进行实名制登记的作业人员严禁进入项目现场施工。*方人员进退场时，必须保持
花名册动态更新。*方现场核查时发现现场人员与人员花名册或*方工资单人员不
符时，如花名册有登记而现场无此人的，工资单以现场人员为准；如花名册无登记
而现场有此人的，工资单以花名册人员为准，且*方有权要求*方责令其离开现
场。
14.4.10 *方制定农民工的基本工资、加班工资等各项待遇标准，并在劳动合同
上予以明确。*方对其农民工工资支付负直接责任，必须按月足额支付农民工工资，
每月向*方提供加盖*方公章的工资支付表，并接受*方的监管。*方应主动配合
*方办理代发农民工工资手续，退场农民工必须签订退场债务已清理完毕的承诺资
料。
14.5 本合同条款中列明的*方权利和义务。
14.6 其他：
第十五条 违约责任
15.1 *方在宽限期后，仍逾期支付款项的（*方未履行向*方开具增值税专用
发票等合同约定的义务除外），*方对逾期付款部分从宽限期满的次日起向*方支
付违约金。违约金按照中国人民银行同期活期存款利率计算，计算的基数以*方最
后一笔付款时的剩余欠款金额为准，不包括前期逾期但已支付部分的款项，违约金
最高不超过本合同项下双方结算价款（不含增值税）的 1%，除此之外，*方不再承
担其他违约责任及利息等损失。
16 / 101
15.2 *方将本合同项下的作业内容转包或再分包的，应按照合同总价的_1_%向
*方支付违约金，*方有权将该违约金从计价款中扣除，且*方有权单方解除合
同，将*方清退出场，解除合同的一切后果由*方承担。
15.3 *方使用*方名称、*方项目经理部名称或其他任何与*方有关的名称与
第三人签订任何种类的合同、出具任何证明、做出任何承诺或私刻*方印章的，应
按照合同总价的_1_%向*方支付违约金，*方有权将该违约金从计价款中扣除，且
*方有权单方解除合同，将*方清退出场，解除合同的一切后果由*方承担。
15.4 本合同中所涉及的债权，*方不得擅自转让，也不得用于任何形式的担
保。若*方擅自转让或用于担保的，即为严重违约，双方解除合同，*方除向*方
赔偿损失外，还应按合同总额每日_1_%的标准向*方支付违约金。
15.5 *方承诺不以本合同享有的全部或者部分债权、应收账款以任何形式对外
进行融资，否则即为严重违约，双方解除合同，*方除向*方赔偿损失外，还应按
合同总额每日_1_%的标准向*方支付违约金。
15.6 若*方未能按本合同工期和*方及发包人的要求完成本工程，每延期一
日，应向*方支付 元违约金；延误的工期不予顺延，*方有权单方面解除合同，
一切损失由*方承担。
15.7 未经发包人和*方同意，*方擅自停工的，承担违约金 元/天，停工 30 日
以上的，*方有权单方面解除合同，*方必须无条件退场，赔偿因停工给*方造成
的一切损失，损失从计价款中扣除。
15.8 未经发包人和*方同意，*方擅自退场的，应向*方赔偿由此造成的一切
损失，*方有权没收部分或全部履约保证金。
15.9 *方或*方相关人员不得以任何理由和方式，阻碍、 (略) 本部、
项目经理部、上级单位、发包人、监理及政府部门的正常工作，如有违反本条款，
*方承担由此造成的各种损失，并承担违金 元/次，*方有权单方面解除合同。
15.10 *方劳务作业质量不符合本合同约定的质量标准，存在偷工减料、以次充
元违约金，*方有权单方
好等行为的，该部分不予计量，*方应向*方支付
面解除合同。由此造成的返工、修复、罚款等一切损失均由*方自行承担。
15.11 因*方原因造成的安全质量事故或经有关单位和部门认定的安全质量环保
事件，材料、重作、返修、返工等一切损失均由*方承担，并应向*方赔偿损失，
赔偿数额据实计算，*方有权单方面解除合同。
17 / 101
15.12 *方未履行按时足额发放员工（包括农民工）工资引起不良影响的，*方
应承担 元/人次违约金。
15.13 如*方被发包人、*方上级单位或*方列入“限制交易供应商名单”、“不合
格供应商名单”或“供应商黑名单”等限制交易名单，*方可以单方解除合同，解除合
同的一切后果由*方承担。
15.14 *方未能按*方要求提供增值税专用发票（含税务机关代开），*方有权
拒付相应工程款。
15.15 若因*方逾期送达发票造成*方无法抵扣相应税款的，*方应赔偿*方由
此遭受的损失，金额相当于逾期送达发票可抵扣金额，并加收按逾期送达发票金额
____%的违约金。
15.16 *方应提供真实、有效、合格的发票，如发现*方提供虚假发票或虚开增
值税专用发票的情况，*方须按发票金额的_____%向*方支付违约金，并承担对*
方造成的全部损失。
15.17 *方驻工地代表、施工负责人、技术负责人、质量负责人、安全负责人等
主要人员擅自长期离开现场，未按规定向*方履行请假手续，*方有权按每人每次
_____元的标准计算的违约金，并从*方计价款中直接扣除。
15.18 *方有义务配合*方接受税务机关、审计部门、安全质量等部门的检查工
作，如果*方拒不配合，由*方支付_____元的违约金，并承担对*方造成的损失。
15.19 一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责
任后仍应继续履行合同。
15.20 如*方延期付款的，*方同意给予 个月的付款宽限期，在*方延期付
款时自动进入宽限期，在此宽期间内不视为*方违约。
15.21 本合同条款中列明的其他违约责任。
15.22 双方未全面、适当履行合同的其它违约情形：
第十六条 合同解除
16.1 **双方协商一致，可以解除合同。
16.2 因不可抗力致使合同无法履行，可以解除合同。
16.3 本合同其他条款约定的合同解除条款。
16.4 一方要求解除合同应以书面形式告知对方。合同解除后有过错的一方应当
赔偿因合同解除给对方造成的损失。
18 / 101
16.5 当*方依据法律规定或合同约定解除本合同时，*方在接到解除合同的通
知后应立即采取措施撤离劳务作业现场。超过合理期限未撤离的，*方遗留在项目
现场的所有物品视为*方的抛弃物，*方有权处置，*方人员滞留项目现场，*方
有权以合理方式清场，由此发生的费用及后果由*方承担。
第十七条 争议解决
17.1 **双方在履行合同时发生争议的，应协商解决。协商不成的，*方应在*
(略) 下的中小 (略) 线上投诉或拨打电话投诉，*方信访电话：
0371-*；分包 0371-*；物资 0371-*；设备 0371-*；农民
工工资 0371-*。
17.2 **双方经信访调解仍协商不成的，选择以下第 种方式：（1）依法提
交
法院进行诉讼；（2）由
第十八条 不可抗力
仲裁机构进行仲裁。
18.1 不可抗力是指合同当事人在签订合同时不能预见，在合同履行过程中
不能避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如台风、泥石流、洪水、山体
滑坡、地震、海啸、流行疾病、骚乱、戒严、暴动、战争、政府行为等。
18.2 不可抗力发生后，**双方应及时统计所造成的损失。不可抗力造成的损
失由合同当事人按照法律规定及合同约定各自承担。不可抗力发生前已完成的工程
应当按照合同约定进行计量支付。
18.3 不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等
后果，由合同当事人按以下原则承担：
（1）永久工程、已运至施工现场的*供材料和工程设备的损坏，由*方承
担；
（2）*方自备的机械、材料的损坏由*方承担；
（3）*方和*方承担各自人员伤亡和财产的损失；
（4）因不可抗力影响*方履行合同约定的义务，已经引起或将引起工期延误的，
应当顺延工期，由此导致的停工损失由*方和*方合理分担。
18.4 不可抗力发生后，双方应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，双方
没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。
18.5 因不可抗力导致合同无法履行的，双方均有权解除合同。
第十九条 审计
19 / 101
根据政府审计部门、发包人对本工程审计的要求，相关审计部门对本工程的审
计结论对*方具有约束力，*方有权根据审计结论对*方合同价款等进行对应调
整。
第二十条 合规风险管控条款
20.1 *方承诺，在履行本合同过程中，严格遵守中国及项目所在地反商业贿赂
相关法律法规，不实施任何行贿受贿行为。
20.2 在保证遵守上述承诺的前提下，*方保证自身、有关关联方及其各自的权
益所有人、董事、管理人员、雇员、代理人或分包商不会为了达成或履行本合同或
为了获得不正当利益而直接或间接地给予、承诺或批准给予任何钱款、礼品或其他
有价物给以下人员：
1.任何公职人员或职员；
2.任何政党或政治职位候选人；
3.公共国际组织的任何职员或官员；
4.合同相对方、其关联方及任何相关第三方的董事、高管、雇员、代理人或顾
问；
5.任何其他有关人员。
此外，*方承诺维持准确的财务记录，真实准确地在财务账簿中反映其与本合
同服务有关的所有费用支出，并妥善保留相关财务凭证。
20.3 *方有权随时要求*方提供与本合同服务有关的财务账簿及财务凭证。若
相关的财务记录不准确，或者出现拒绝提供、隐瞒或提供虚假信息，或者发现存在
行受贿、虚假报销等违规行为的嫌疑时，*方均有权解除合同。此时，*方无权主
张*方违约，并应当向*方承担违约责任或其他的损害赔偿责任。
第二十一条 附则
21.1 在本合同履行过程中，如任何一方发生税务登记、公司名称等重大信息的
日内书面通知对方变更情况，并提供相关信
变更事项，应在重大信息变更后的
息资料。否则，*方有权拒绝履行付款义务。
21.2 合同签订前，*方必须提供营业执照、安全生产许可证、法定代表人授权
委托书等资料原件，交由*方进行审核。*方审核通过后，*方应将以上证件复印
件加盖公章交由*方，并作为本合同附件之一。
21.3 本合同中涉及*方向*方提交的资料，*方必须对其资料的真实性、合法
性、有效性、完整性负责，否则，视为*方违约并自行承担责任。
20 / 101
21.4 合同履行期间， (略) 破产、重组、解散，公司营业执照吊
销、注销，公司名称变更等严重影响合同履约的重大变更事项，应在重大变更事项
发生后的 15 日内书面通知对方。
21.5 双方约定：任何改变本合同项下条款的内容，必须以书面形式签订补充合
同，但是补充合同对合同条款的修改导致*方合同权利增加或义务减少的，*方须
由法定代表人签字方可生效。
21.6 双方对本合同条款均已完全理解，对履行本合同可能存在的各项风险包括
工程停建、工期变更、资金周转、自然条件变化、征地拆迁滞后、图纸迟延等均已
充分判断，自愿承担可能存在的各种风险。
21.7 组成本合同的文件及优先解释顺序如下：
（1）本合同及附件及补充协议；
（2）中标通知书；
（3）合同在执行过程中，发包人、监理、*方所编制的施工计划，对工程质
量、工艺、安全、环境、进度等方面的书面通知和文件要求；
（4）双方签约人的授权委托书；
（5）本工程施工总承包合同；
（6）施工范围内的施工图。
21.8 双方确定所预留的以下地址为往来函件、法院（仲裁、公证等机构）法律
文书的送达地址，任一方变更送达地址必须在变更之日起 7 日内书面通知对方，否
则不发生送达地址变更的法律效力，对方按原地址送达仍然为有效送达。
*方送达地址：
联系人：
联系电话：
电子邮箱：
*方送达地址：
联系人：
联系电话：
电子邮箱：
21.9 本合同书自双方签字并盖章后生效，**双方履行合同全部义务，工程完
工且经竣工验收合格、质保期满后终止。
21.10 本合同一式 份，*方 份，*方 份。
21 / 101
附件一 《工程量清单》
附件二 《*方供应材料清单》
附件三 《*方供应机械设备及周转材料一览表》
附件四 《*方投入小型机械一览表》
附件五 《*方主要管理人员名单》
附件六 *方营业执照、安全生产许可证、法人授权委托书等加盖公章的复印
件。
工程承包人：（盖章）
劳务分包人：（盖章）
住所地址：
法定代表人：
委托代理人：
电
话：
纳税人识别号：
开 户 银 行：
账 号：
住所地址：
法定代表人：
委托代理人：
电
话：
纳税人识别号：
开 户 银 行：
账 号：
22 / 101
第 23 页
附件一：
工程项目名称： 江夏区车管所、事故预防与处理中队及交通大队二中队业务用房项目土建结构工程
工程量清单
不含税
单价
（元）
不含税
合价
（元）
序
号
1
项目
名称
计量
单位
暂定
数量
砖基
础、砖
胎膜
m3
260.45
2
围墙
m
529.20
工作内容
费用组成 计量规则 备注
含砌块材料的全
部费用
按工程量计
算规则计算
施工图数量
除商品砼、钢筋
以外的全部费用
依据工程量
计算规则计
算。
清理基层,砂浆拌合,砌块
砌筑(含配砖)、刮缝；材
料场内运输等
1.基层处理:素土夯实，密
实度 93%
2.垫层材料种类、厚
度:150 厚碎石、100 厚 C15
混凝土、含模板
3.地圈梁:300*240mm、C30
钢筋混凝土圈梁、配筋
6C12 *@*50、含模板
4.砖基础:M10 水泥砂浆、
MU10 非黏土砖
5.砖基础压
顶:240*135mm、C20 混凝土
二次浇筑
6.预埋件:100*100*10 厚钢
板，4A10 钢筋固定
7.装饰面:喷仿荔枝面黄锈
石真石漆
8.详见图纸:编号 T-01、T-
第 24 页
3 砌块墙
m3
1489.0
0
4
5
6
7
8
9
10
砌体加
固筋
t
7.67
墙面钢
丝网
m2
4654.9
2
钢筋
t
884.26
植筋
根
*.
00
叠合板
后浇带
垫层混
凝土
墙混凝
土
m3
388.74
m3
465.66
m3
595.94
02
砌筑脚手搭拆；调运砂
浆、运砖排砖、砌砖、后
塞、原浆塞缝、安放木
砖、制安铁件等全部操作
制作、场内运输、绑扎、
焊接、垫块安放、混凝土
浇筑时钢筋维护等全部工
作内容
制作、场内运输、绑扎、
焊接、垫块安放、混凝土
浇筑时钢筋维护等全部工
作内容
制作、场内运输、绑扎、
焊接、垫块安放、混凝土
浇筑时钢筋维护等全部工
作内容
钻孔、清孔；钢筋制作、
运输、安装；注胶等全部
工作内容
混凝土浇筑、振捣、养
护、凿毛等全部工作内容
场内倒运、基层清理、摊
铺、振捣、养护等全部工
作内容
混凝土浇筑、振捣、养
护、凿毛等全部工作内容
第 25 页
含砌块材料的全
部费用
除钢筋材料外的
全部费用
(略) 材料的
全部费用
除钢筋、预埋铁
件材料之外的全
部费用
除钢筋材料外的
全部费用
除商品砼、模
板、脚手架以外
的全部费用
除商品砼以外的
全部费用
除商品砼、模
板、脚手架以外
的全部费用
依据工程量
计算规则计
算。
依据工程量
计算规则计
算。
依据工程量
计算规则计
算。
依据工程量
计算规则计
算。
依据工程量
计算规则计
算。
依据工程量
计算规则计
算。
依据工程量
计算规则计
算。
依据工程量
计算规则计
算。
11
12
13
14
15
矩形柱
混凝土
板梁混
凝土
基础混
凝土
楼梯混
凝土
混凝土
散水
m3
516.13
m3
m3
3143.1
6
1575.9
9
m3
62.59
㎡
200.00
16 脚手架
m2
18 墙模板
㎡
19 柱模板
㎡
*.
92
4016.6
0
4983.6
5
除商品砼、模
板、脚手架以外
的全部费用
除商品砼、模
板、脚手架以外
的全部费用
除商品砼、模
板、脚手架以外
的全部费用
除商品砼、模
板、脚手架以外
的全部费用
除商品砼以外的
全部费用
全部费用
依据工程量
计算规则计
算。
依据工程量
计算规则计
算。
依据工程量
计算规则计
算。
依据工程量
计算规则计
算。
依据工程量
计算规则计
算。
依据工程量
计算规则计
算。
全部费用
以砼接触面
积计算
全部费用
以砼接触面
积计算
混凝土浇筑、振捣、养
护、凿毛等全部工作内容
混凝土浇筑、振捣、养
护、凿毛等全部工作内容
基层清理、立模、混凝土
浇筑、振捣、收面、养护
等
混凝土浇筑、振捣、养
护、凿毛等全部工作内容
原土整平、打夯、铺垫层,
浇捣混凝土,水泥砂浆面层
等全部工作内容
场内外材料及设备运输,悬
挑钢支架制安,搭拆挑架,
上下翻板子,绑拆护身栏
杆、挡脚板、 (略) 、踏
步梯、 (略) 。钢管扣
件的油漆保养,安全防护和
拆除后材料的整理堆放.
模板制作、模板及支撑的
安装、拆除、整理堆放及
场内运输；清理模板粘贴
物及模内杂物,刷隔离剂,
场地清理等
模板制作、模板及支撑的
安装、拆除、整理堆放及
场内运输；清理模板粘贴
第 26 页
20
板梁模
板
㎡
*.
32
21
基础模
板
㎡
143.27
22
23
楼梯模
板
㎡
68.27
场地硬
化
㎡
5000.0
0
24
抹灰
㎡
*.
62
25
边坡喷
锚
㎡
3000.0
0
物及模内杂物,刷隔离剂,
场地清理等
模板制作、模板及支撑的
安装、拆除、整理堆放及
场内运输；清理模板粘贴
物及模内杂物,刷隔离剂,
场地清理等
模板制作、模板及支撑的
安装、拆除、整理堆放及
场内运输；清理模板粘贴
物及模内杂物,刷隔离剂,
场地清理等
模板制作、模板及支撑的
安装、拆除、整理堆放及
场内运输；清理模板粘贴
物及模内杂物,刷隔离剂,
场地清理等
场内倒运、基层清理、摊
铺、振捣、养护等全部工
作内容
基层清理、拉毛,挂抗裂
网,底层抹灰,面层抹灰,养
护等；分隔缝留置；砂浆
拌合；材料场内运输等
坡面清理、岩面冲洗、嵌
补，配料,喂料,机械拌制,
喷射砼,收回弹料,处理管
路故障，养护
第 27 页
全部费用
以砼接触面
积计算
全部费用
以砼接触面
积计算
全部费用
除商品砼以外的
全部费用
全部费用
全部费用
以砼接触面
积计算
依据工程量
计算规则计
算。
按实际展开
面积计算
按现场实际
完成合格工
程量计量
1.预制构件名称:60mm 叠合板预
制底板
2.混凝土强度等级:C30
3.钢筋、钢材和连接材料:详见结
构图纸设计
4.工作内容:包含构件出厂价、上
车及运杂费、运输耗材及采购保
管费、卸车费及现场堆放费、套
筒费用及深化设计费
全部费用
材料、安装调试费和运输费用；
防爆地漏。
全部费用
材料、安装调试费和运输费用；
防爆地漏。
全部费用
依据工程量
计算规则计
算。
依据工程量
计算规则计
算。
依据工程量
计算规则计
算。
26
装配式
预制件
m3
340.00
项
项
项
1
1
1000.0
0
27
28
29
人防系
统
防化系
统
安全、
文明施
工
小计
增值
税
（税
率
3%）
合计
备注：
1、上表数量为暂定工程量，仅作为投标分项报价的参考依据，不作为结算费用的依据，结算时以实际完成的并经验收合格的工程数
第 28 页
量为准。
2、本工程单价为综合单价，单位为人民币元，上表费用除*方明确提供的材料机械以外，已包含全部施工内容，单价中包含为完成
各工序所需要的劳务人员工资、劳保福利、各种保险、安全防护用品；生活设施；伙食费；二三项材料；机械、人员进出场；中途
搬家费用及误工、上下班 (略) 费及工费、领用及交还工机具运费及人工费；工程质量的缺陷修复；环保；半成品、成品及*
方材料及工机具的保护；交验前施工区域内的文明施工、安全生产；抽排水；施工过程中的协调；看守、治安管理；管理费；利润
以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险等全部费用。
*方：
*方：
第 29 页
附件二：
*方供应材料清单
工程项目名称：江夏区车管所、事故预防与处理中队及交通大队二中队业务
用房项目土建工程
序
号
品种
规格型号 单位 数量
单价 损耗率
送达地点
备注
（暂
定）
1 钢筋
各种型号 t
800
2 混凝土
各种型号 m3
*
1%
2%
*方：
*方：
第 30 页
附件三：
*方供应机械设备及周转材料一览表
工程项目名称：江夏区车管所、事故预防与处理中队及交通大队二中队业务用
房项目土建工程
序号
品种 规格
单位 单价 数量 供应时间 送达地点
备注
型号
*方：
*方：
第 31 页
附件四：
工程项目名称：江夏区车管所、事故预防与处理中队及交通大队二中队业务用
*方投入小型机械一览表
房项目土建工程
序号
类型
规格型号
单位
数量
供应时间 送达地点
备注
*方（盖章）：
年 月 日
第 32 页
附件五：
*方主要管理人员名单
序号 姓名
身份证号码
联系电话
职责
备注
*方（盖章）：
年 月 日
第 33 页
第五章 技术标准和要求
1.工程说明
1.1 工程概况
1.1.1 本项目基本情况：土建结构工程。
1.1.2 本项目施工场地（现场）具体地理位置：江夏区庙山经济开发区花山吴
村
2.承包范围
2.1 承包范围
2.1.1 分包人施工范围
2.1.1.1 本项目分包人施工的工程范围:土建结构工程
2.1.1.2 分包人与承包人、独立承包人、其他分包人之间的工作界面划分/ ；
2.2 承包人供应的材料和工程设备：依据招标工程量清单。
3.工期要求
分包工程的工期总体安排：必须保证或提前达到业主或招标人的节点工期。
具体开工日期以现场实际情况为准。
4.质量要求：
工程质量标准： 符合现行国家设计规范、有关政策法规和招标要求，工程
质量合格。
5.材料及施工要求
/
6.适用规范和标准
满足本项目的国家、行业和地方规范、标准和规程。
7.安全文明施工：
7.1 整体工程的施工现场安全生产标准化管理目标等级：杜绝一般及以上
生产安全责任事故；杜绝一般 D 类以上交通责任事故；杜绝火灾责任事故；杜
绝特种设备责任事故；杜绝临近既有线一般 D 类事故；通过三级企业安全生产
标准化评审；争创全国“施工工地安全生产标准化学、打夯、铺垫层,浇捣混
凝土,水泥砂浆面层等全部工作内
容
场内外材料及设备运输,悬挑钢支
架制安,搭拆挑架,上下翻板子,绑
拆护身栏杆、挡脚板、 (略) 、踏
步梯、 (略) 。钢管扣件的油漆
保养,安全防护和拆除后材料的整
理堆放.
模板制作、模板及支撑的安装、拆
除、整理堆放及场内运输；清理模
板粘贴物及模内杂物,刷隔离剂,场
地清理等
模板制作、模板及支撑的安装、拆
除、整理堆放及场内运输；清理模
板粘贴物及模内杂物,刷隔离剂,场
地清理等
第 48 页
板梁模
板
㎡
*.
32
基础模
板
楼梯模
板
㎡
143.27
㎡
68.27
场地硬
化
㎡
24
抹灰
㎡
边坡喷
锚
㎡
5000.0
0
*.
62
3000.0
0
m3
340.00
装配式
预制件
人防系
统
20
21
22
23
25
26
27
模板制作、模板及支撑的安装、拆
除、整理堆放及场内运输；清理模
板粘贴物及模内杂物,刷隔离剂,场
地清理等
模板制作、模板及支撑的安装、拆
除、整理堆放及场内运输；清理模
板粘贴物及模内杂物,刷隔离剂,场
地清理等
模板制作、模板及支撑的安装、拆
除、整理堆放及场内运输；清理模
板粘贴物及模内杂物,刷隔离剂,场
地清理等
场内倒运、基层清理、摊铺、振
捣、养护等全部工作内容
基层清理、拉毛, (略) ,底层抹
灰,面层抹灰,养护等；分隔缝留
置；砂浆拌合；材料场内运输等
坡面清理、岩面冲洗、嵌补，配
料,喂料,机械拌制,喷射砼,收回弹
料, (略) 故障，养护
1.预制构件名称:60mm 叠合板预制底板
2.混凝土强度等级:C30
3.钢筋、钢材和连接材料:详见结构图纸设
计
4.工作内容:包含构件出厂价、上车及运杂
费、运输耗材及采购保管费、卸车费及现
场堆放费、套筒费用及深化设计费
全部费用
以砼接触面
积计算
全部费用
以砼接触面
积计算
全部费用
除商品砼以
外的全部费
用
全部费用
全部费用
全部费用
以砼接触面
积计算
依据工程量
计算规则计
算。
按实际展开
面积计算
按现场实际
完成合格工
程量计量
依据工程量
计算规则计
算。
依据工程量
计算规则计
算。
项
1.00
材料、安装调试费和运输费用；防爆地
漏。
全部费用
第 49 页
项
1.00
材料、安装调试费和运输费用；防爆地
漏。
全部费用
依据工程量
计算规则计
算。
项
1000.0
0
200
*
28
29
防化系
统
安全、
文明施
工
小计
增值
税
（税
率
3%）
合计
备注：
1、上表数量为暂定工程量，仅作为投标分项报价的参考依据，不作为结算费用的依据，结算时以实际完成的并经验收合格的工程数量为准。
2、本工程单价为综合单价，单位为人民币元，上表费用除*方明确提供的材料机械以外，已包含全部施工内容，单价中包含为完成各工序所需
要的劳务人员工资、劳保福利、各种保险、安全防护用品；生活设施；伙食费；二三项材料；机械、人员进出场；中途搬家费用及误工、上下班
(略) 费及工费、领用及交还工机具运费及人工费；工程质量的缺陷修复；环保；半成品、成品及*方材料及工机具的保护；交验前施工区
域内的文明施工、安全生产；抽排水；施工过程中的协调；看守、治安管理；管理费；利润以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险等
全部费用。
投标人：（盖章）
法定代表人或其委托代理人：（签字）
日期： 年 月 日
第 50 页
八、施工方案资料
1. 投标人应根据招标文件和对现场的勘察情况，采用文字并结合图表形式，编制本
项目工程的施工方案。
2. 施工方案除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。
附表一：拟投入本分包工程的主要施工机械设备表
附表二：拟投入本分包工程劳动力计划表
第 51 页
附表一
拟投入本分包工程的主要施工机械设备表
序号
设备名称
型号规格
数量
国别产地
制造年份
额定功率
kw
是否自有
备注
注：自有设备后附购买发票
投标人： （盖
章）
法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）
日期：
年
月
第 52 页
附表二
拟投入本分包工程劳动力计划表
投标人按所列格式递交包括投标人在内的估计的劳动力计划表
单位：人
工程、级别
按工程施工阶段投入劳动力
投 标 人： （盖
章）
法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）
日期：
年
月
日
第 53 页
九、综合信用资料
(略) 或集团公司准入证明或评价证明、除满足资格审查外其他
类似业绩证明、 (略) 级及以上单位的奖励或证书等材料扫描件，同时并提供原件
以备招标人查验。
（一） (略) （或集团公司）施工项目及评价情况
（二）类似工程施工业绩
（三）获得中铁、中铁建、中交、中建、中水 (略) 级及以上单位的各
类奖励或证书。
（四）银行存款证明
（五）垫资施工承诺
（六）自有设备
上述资料真实，如存在造假、冒用行为，招标人将给予投标人废标处理，并没
收投标人的投标保证金。
第 54 页
十、其他材料
1.近年发生的诉讼和仲裁情况；
2.近年企业不良行为记录情况；
3.投标人及投标人法定代表人、股东、拟派项目经理是否被列入失信被执行人的情
况；
4.银行存款证明。
5.其他需要说明的情况。
以上均需在信用中国”查询资信信息、天眼查企业查询、 (略) ”查询诉讼案
件信息、“必应搜索”查询受制裁情况等核实分包企业合规状况。
商业合规调查步骤
附件总共须上传 8 个，分别是公司工商信息（企查查截图）、股东持股比例（企查
查截图）、必应国际版搜索截图（第一页截图）、信用中国报告、执行 (略)
查询截图、 (略) 查询截图、企业资质、安许资质。
1、公司工商信息（企查查截图），（ (略) (略) 为例）
第一步，百度搜索企查查， (略)
第二步，在搜索框搜索该商业伙伴
第 55 页
第三步，将搜索结果中的工商信息截图
（这个截图才是需要上传的）
2、股东持股比例
这个就在工商信息下面一栏（注意：第一次 (略) 的用户查出来的持股比例是
不显示的，需要点一下持股比例那儿，会出现一个二维码，用微信扫一下就行了）
（这个截图需要上传）
3、必应搜索截图（记得用国际版搜索）（格式为公司英文名+debar sanction）（以
(略) (略) 为例）
第 56 页
步骤：百度搜索必应点进去，再点击国际版，再搜索 Loudi Zhixin Machinery Leasing
Co., Ltd. debar sanction
（这个截图需要上传）
第 57 页
4、信用中国报告（注意：这个附件要上传报告，不要上传截图）（ (略) 至信机
(略) 为例）
第一步，百度搜索信用中国
第二步，在信用中国里搜索商业伙伴的名称
第三步，点击下载报告
（这个下载下来的报告才是需要上传的）
第 58 页
5、执行 (略) 查询截图（ (略) (略) 为例）
第一步，百度搜索执行 (略) ，点进去。
第二步，点击综合查询被执行人
第三步，查询该商业伙伴，截图
(这个截图需要上传)
第 59 页
6、 (略) 截图（ (略) (略) 为例）
第一步，百度搜索 (略) ，点进去
第二步，搜索该商业伙伴和贪污贿赂罪（注意：中间必须有空格）
第三步，截图
（这是需要上传的截图，要像我这样截）
7、建筑企业资质查询（以湖北省住建部和城 (略) 为例）
第 60 页
第一步.登*企业注册地省级住建部和城 (略)
第二步：截图，点击办事服务-点击企业资质
第二步、建筑企业资质查询
第三步：
第 61 页
第四步
8. 安全生产许可证查询
第一步.登*企业注册地省级住建部和城 (略)
第二步：截图，点击办事服务-点击企业资质
第 62 页
第二步
第三步
第 63 页
第四步，保存截图
第 64 页
京公网安备 11010802042560号