PDF格式
Excel格式
Word格式
招标信息声明
中建 (略) （以下简称中建电商） (略) 有信息内容（除特别注明信息来源）包括但不限于文字表述及其组合、图标、图表、色彩、版面设计、数据、域名、软件、文档等受《中华人民共和国著作权法》等相关法律法规和 (略) 有知识产权方面的国际条约、公约、协定等的保护。非经中建电商书面许可，任何单位及个人均不得擅自（包括但不限于：以非法的方式复制、传播、展示、上传、下载）使用、许可、修改或以 (略) 变相使用等。否则，中建电商将依法追究其法律责任。
(略)
为 (略) (略) 北 (略) (略) 的生产经营需要，根据《中华人民共和国招投标法》等相关法律法规的有关管理规定， (略) ，诚邀符合资格要求、能提供优质服务的国内供应商参加投标 (略) 事宜。
* 、招标时间情况说明：
(略) ，施工计划周期按 * 方要求。
* 、工程概况：
工程名称：北 (略) 项目
工程位置： (略) 区文旅区
工程规模：建筑面积 * 0㎡
* 、招标范围及方式
1、小市政专业分包。
2、详情见招标清单。
* 、投标人应具备的资格条件
投标人必须是经国家工商、税务机关登记注册，并符合投标项目经营范围，能独立承担民事责任的法人组织。代理人必须得到投标单位的授权。
(略) 人的准入许可方能参与本次投标。
投标人必须具备（项目根据 (略) 调整）：
1、本次招标要求投标人须具备独立法人资格，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。
2、本次招标接受或不接受联合体投标人(项目根据实际情况明确)。
* 、 (略) 络报名
1、网络报名：供应 (略) （http:/ *** ），填报企业相关资料， (略) 络注册认证，获取账 (略) 报名。
2、公开招标报名截止时间： (略) 公布截止时间为准
* 、招标文件的获取
经资格审查入围的供应商，经通知可直 (略) （http:/ *** ） (略) 文件及清单。
* 、联系方式：
招标单位: (略) (略)
联系人: 吴岩联系电话: *** 地 址： (略) 区文旅区
邮 编：电子邮箱: * q.com
(略) (略)
China Construction First Division Group Construction & DevelopmentCo., Ltd
北 (略) 项目
小市政及园林专业分包工程
招标文件
招 标 人： (略) (略)
工 程 名 称：北 (略)
工 程 地 点： (略) 市 (略) 区文化旅游区
时 间： * ○ * ○年 * 月
第 * 章 投标须知及前附表 * 、附表 * 招标主要内容说明与要求序号 | 内 容 | 说 明 与 要 求 |
1 | 项目名称 | 北 (略) |
2 | 建设地点 | (略) 市 (略) 区文化旅游区内 |
3 | 招标联系人 | 吴岩（女士） *** |
4 | 承包方式 | 包工包料 |
5 | 质量标准 | 合格 |
6 | 招标方式 | 邀请招标 |
7 | 招标范围 | 图纸及清单范围内小市政及园林专业分包工程 |
8 | 工期要求 | 施工总工期： * 日历天( (略) 配合管线开挖至单项工程验收合格) |
9 | 投标人资质等级 | 投标人同时具备不低于市政工程 * 级、园林工程 * 级施工资质 项目经理具备国家注册 * 级建造师以上（含 * 级）资质 |
* | 计价方式 | 固定综合单价包干 |
* | 投标有效期 | 从投标截止之日算起 * 日历天 |
* | 投标保证金 | 投标保证金： * . * 元 缴纳方式：现金缴纳 |
* | 投标文件份数 | 文字版：正本 * 份，副本 * 份 ；商务标、技术标电子版（U盘）：两份 |
序号 | 工作内容 | 时 间 安 排 | 备 注 |
1 | 发标时间 | (略) 时间为准 | |
2 | (略) | 受新冠肺炎疫情影响， (略) 实际踏勘，但 (略) 现状照片。 | 详见附件照片。 (略) 文件即证明投标人通过附件照片已经完全了 (略) 情况，若中标后 (略) (略) 任何索赔及价格调整。 |
3 | 投标人问题递交截止 | (略) 时间为准 | 递交方式：邮件，电子版加盖公章 邮箱： * q.com |
4 | 招标文件澄清 | 投标截止时间2日前 | 邮件回复 |
5 | 招标人答疑 | 投标截止时间2日前 | 不设统 * 答疑，投标人疑问将以邮件形式回复。 |
6 | 投标文件截止时间 | (略) 时间为准 | 地点：北 (略) (略) （ (略) 市 (略) 区 (略) 向东 (略) 环球度假区G1大门） |
7 | 开标时间 | (略) 人不设统 * 开标 | 地点：/ |
8 | 发中标通知书 | (略) 通知 | 以书面形式发给中标单位 |
9 | 签订合同 | (略) 通知 | 合同签订地点： |
（ * ）总则
本次招标工作是按照《 (略) 投标法》等相关法律、法规、规章制度组织和实施， (略) 来择优选定施工单位。
1、工程情况
1.1 工程名称： (略) 环球 (略)
1.2 招标范围：图纸、 (略) 文件规定的内容（请投标人注意： (略) 的部分工作内容单独发包）。
2、工程资金自筹， (略) 分资金用于本工程施工合同项下的合格支付。
3、招标说明
3.1 投标须知前附表 * 和附表 * ；
3.2 招标文字定义：
3.2.1“招标人”系指招标单位：
3.2.2“投标人”系指向招标人提交投标文件、具有相应能力的承包商。
4、资质与合格条件的要求
4.1 投标人资质等级要求：投标人同时具备不低于市政工程 * 级、园林工程 * 级施工资质。
项目经理具备国家注册 * 级建造师以上（含 * 级）资质
4.2 投标人应是参与本工程报名的具有独立法人资格的企业。
4.3 (略) 文件要求随其它投标文件 * 起提交相关的有效证明资料。
4.4在签订合同前，发包人有权要求投标人补充提交证明其具有承担本工程能力的必要材料。
4.5不允许任何单位对同 * 标段工程提交或参与提交两份或两份以上不同的投标文件。
4.6 投标人应遵守有关法律和规章条例，本工程不接受联合体投标。
5、投标费用
5. (略) 人交纳投标保证金 * . * 元整 （现金交纳），招标人向交纳押金的投标人开具收款收据，待本工程确定中标单位后 * 日内，未中标单位凭收据原件无息退还押金。中标单位缴纳的投标保证金自动转为履约保证金。
6、现场勘察
6.1 受新冠肺炎疫情影响，招标人 (略) 实际踏勘，但 (略) 现状照片。 (略) 人提供的资料应 (略) 总体布置情况、 (略) 道路、储存空间、装卸等限制条件及其它任何足以影响投标报价的情况，以便各投标人获取须自主考虑的有关投标文件编制 (略) 需的相关资料和数据，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不获批准。
6.2 招标人向投标人提 (略) 的资料和数据，是招标人现有的能使投标人利用的资料。招标人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。
6.3 投 (略) 的费用以及责任、风险 (略) 承担。
7、保密
(略) 文件中涉及的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的 (略) 责任。 (略) 图纸，违者应对由此造成的 (略) 责任。
（ * ）招标文件内容及说明
8、招标文件的组成
8.1 招标文件除以下内容外， (略) 期间发出的答疑纪要和其他补充修改函件，均是招标 (略) 分，对投标人起约束作用。
第 * 章 投标须知及前附表
* 、附表 * 招标主要内容说明与要求
* 、附表 * 招标活动日程安排表
* 、投标须知
第 * 章 合同条款
第 * 章 施 (略) 分格式
第 * 章 工程建设质量标准
第 * 章 投标文件商务标格式
第 * 章 图 纸
第 * 章 工程量清单
8.2 (略) 文件后， (略) (略) 有内容， (略) 人提出，否则，由此引起的投标损失自负； (略) (略) 有的事项、格式、条款和规范要求等， (略) (略) 文件做出实质性响应，其风险应 (略) 承担并根据有关条款规定，其投标有可能被拒绝。
9、招标相关问题的提交
(略) 文件及相关资料后，对招标文件及相关 (略) 分若有任何疑问、任何要求澄清时，均应在 * 日 * : * 时前以邮件形式，（电子版加盖公章） (略) 方负责人 联系人：吴岩指定邮箱： * q.com对于投标人超出规定时限提出的任何疑问、 (略) 文件的函件，招标人将不给予任何形式的答复。
* 、招标文件的修改
* .l招标文件发出后，无论出于何种原因，在投标截止日期2天前 的任何时候， (略) (略) 修改。
* .2对招标文件的修改， (略) 文件的各投标人，并将澄清（答疑） (略) (略) 分，对所有投标人具有约束力。
* .3当招标文件、招标文件修改补充通知、招标文件澄清(答疑)纪要内容相互矛盾时，以最后发出文件的书面内容为准。
（ * ） 投标文件的编制
* 、投标文件的语言及度量衡单位
* . (略) 人之间对 (略) 有往来通知、函件和投标文件均使用中文。投标人随投标文件提供的证明文件和资料可以为其它语言，但必须附中文译文解释这些文件，应以中文为准。
* .2除技术规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。
* 、投标文件的组成
* .1投标文件由商务标、技术标、 (略) 分组成。
* .2 商务标主要内容如下：
（1）法定代表人身份证明书
（2）投标文件签署授权委托书
（3）投标函
（4）对招标文件及合同条款的承诺及补充意见
（5）投标主要指标汇总表
（6）工程量清单报价表
（7）投标报价说明
（8）报价表
（9）投标文件电子版U盘
* .3 技术标主要内容如下：
（1）确保工程质量的技术组织措施；
（2）确保安全生产的技术组织措施；
（3）确保文明施工的技术组织措施及环境保护措施；
（4）确保工期的技术组织措施；
（5）施工方案 (略) 组成人员、组织架构图；
（6）施工机械配备和材料投入计划；
（7）施工进 (略) 络图；
（8）劳 (略) 安排计划及劳务分包情况表；
* .4资信标主要内同
（1） 企业资质
（2） 近 * 年企业业绩
* .5 除以上要求外，若招标人对投标报价需要的其它资料有格式要求，将在投标截至日期前2天内 以书面形式通知投标人。
* 、投标文件格式（A4纸打印）
* . (略) (略) 提供的格式编制（经招标人同意后，表格可以按同样格式扩展）。
* .2 投标文件电子版作为投标文 (略) 分应装入密封的商务标(正本)袋内。
* 、投标报价说明
* .1本工程计价采用综合单价法 ，各投标人依据企业自身情况自主报价、风险自负。所有投标报价中的单价和合价均以人民币表示。
* . (略) (略) 透彻的分析研究， (略) 仔细的阅读和理解。 (略) 文件中的工程量清单和有关要求、 (略) 实际情况及拟定的施工方案或施工组织设计、图纸、企 (略) 价格信息， (略) (略) (略) 消耗量定额和相关 (略) 编制。
* . (略) 文件要求工期内完成本须知前附 (略) 述和 (略) 列工程承 (略) 工程内容的报价。工程量清单报价表中投标人均应按清单项填报综合单价并计算合价；每 * 项目只允许有 * 个报价，任何有选择的报价将不予接受；投标人未填综合单价和合价的，均视为此项目费用已包含在其它综合单价和合价中。
* .4 投标人应按工程量清单的列 (略) 报价，不得私自更改清单中的工程量。
* .5各 (略) 分项工程费、措施项目费、其他项目费、 (略) 自主报价、风险自负。
* .6 招标工程量清单 (略) 表述工程内容为主要用料及做法，各投标单位报价时应参照图纸、相关图集用 (略) (略) 科学合理组价。投标报价应包括该工程项目的人工费、材料费、机械费、措施费、管理费、利润、风险费及规费、税金等政策性 (略) 有费用。报价中的人、材、机消耗量不得超过相应《 (略) 市建筑装饰工程消耗量定额》的相应消耗量，且不得低于实际消耗量。
* .7 材料、设备计价方式
* .7.1 (略) 采购和自主报价的材料、设备：
(略) 文件的要求、本工程的实 (略) 查勘得到的信息，根据自身条件并 (略) 变化的风险自主报价。如投标人中标， (略) 价格波动考虑不周而导致价格偏差，招标人对此不予调整。
* .8小市政及园林施工阶段需与其他工种交叉配 (略) 业（包括但不限于土石方工程）此部分费用投标单 (略) 考虑，结算时不予增加。
* .9本工程不要求投标人提交替代方案。
* . (略) 文件阅读疏忽或误解 (略) 、施工环境、 (略) 情了解不清而造成的后果，风险由投标单位自负。
* . * 招标人鼓励投标人合理低价，但不保证最低价中标。
* . * 招标答疑会
* . * .1招标人可根据实际情况，决定是否召开答疑会。如召开答疑会， (略) 人通知的时间和地点， (略) 人主持的答疑会；
* . * .2答疑会的目的是澄清、 (略) (略) 踏勘中可能提出的与本工程投标有关的问题；
* . * .3投标人提出的有关问题，按投标须知前附表 * 第4条规定递交。投标人提出的问题应以书面形式（附电子版）并加盖投标人公章，否则招标人有权不予答复；
* . * .4招标人对投标人提出的与投标 (略) 做出的澄清和解答，以书面答复为准。投标人在收到答疑纪要时应以书面形式予以确认。
* . * .5未出席答疑会 (略) (略) 为不作为否定投标人资格的理由，但对由此造成的不良后果， (略) 负责。
特别说明
固定综合单价内已包含安全文明施工费，包含施工期间的承包范围内的苫盖、清扫、防尘、降噪等措施费用。特别注意：安全文明施工需满足 (略) 文化旅游区管委会要求（包括但不限于：配备劳保鞋、护目镜、反光马 * 等劳保用品；新冠肺炎疫情防控期间疫情防疫物资等），且费用包含在此次投标报价内。
* 、投标工期及质量
* .1 要求工期为不超过 * 日历天，各控制节点工期满 (略) 管理要求。
* .2工程质量：达到国家GB *** 1《建筑工程质量统 * 验收标准》各项合格等级。
* 、投标文件的有效期
* .1自开标之日起 * 日历天内投标书保持有效。有效期短于这个规定期限的投标，将被拒绝。
* .2在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复都应以加盖公章的书面、 (略) 。投标保证金的有效期也相应延长。同意延长有效期的投标人不能修改其投标文件。
* 、投标文件的签署及规定
* .1投标文件的各项组成资料均应遵守本须 (略) 规定。
* .2投标文件 * 式两套（ * 正 * 副），电子版（光盘）：两份（内含商务标和技术标）。
* .3投标文件的正本和副本均需打印或使用不褪色的墨水笔书写，字迹应清晰易于辨认。正本和副本如 (略) ，以正本为准。
* .4 投标文件不得涂改和增删，如 (略) ，必须由法定代表人或委托代 (略) 签字或盖章。若由委托代 (略) 签字或盖章的，应出示法人授权委托书。
* .5 投标文件因字迹潦草 (略) 引起的后果由投标人负责。
（ * ） 投标文件的递交
* 、投标文件的密封及标记
* .1 投标文件的封装：商务标、技术标分别封装，密封袋上清楚标明“商务标”、“技术标”。 商务标、技术标电子版（光盘）：两份，密封在商务标正本中。
* .2 投标文件的正本和副本分别封装，并在密封袋右上角清楚注明“正本”、“副本”字样。标袋正面应写明投标人的全称， (略) 用白色封条妥善密封，并加盖单位公章和法定代表人印章或委托代理人印章（盖有委托代理人印章的，应出示法人授权委托书），密封必须完整，未密封的投标文件业主将不予签收。
* .3 标书袋背面的使用说明与上述规定有矛盾时以上述规定为准。
* 、投标截止时间
* .1投标人必须按本须知前附表 * 中第6项规定的时间将投标文件直接送到开标地点。
* .2招标人推迟投标截止时间时，将以书面（或传真） (略) 有投标人。与此同时，招标人和投标人的权利、义务将受到新的截止期的约束。
* .3在投标截止时间以后送达的投标文件，招标人拒绝接收。
* .4在投标截止时间止，招标人收到的投标文件少于3个的， (略) 。
* 、投标文件的修改和撤回
* .1在投标截止时间之前，招标人接受投标人以书面形式提交的投标文件的修改文件，并将此文件作为该投标人投标 (略) 分且以修改文件为准。
* .2开标后投标人不得撤回投标文件，否则其投标保证金将被没收，同时将视为投标人自动放弃本次投标。
* 、投标文件有下列情形之 * 的，招标人不予接收：
（1）逾期送达的或者未送达指定地点的；
（2）未按要求密封的。
（ * ）评标
* 、评标
* .1评标原则：发包方将与投标文件有效 (略) 详细、仔细的商议。发包方根据评标依据，选择各方面能最大限度满足发包方要求的投标人中标。
* .2评标依据（包括不限于下列内容）：
* .2.1、标价；
* .2.2工程技术水平及合理性、工期、质量；
* .2.3企业实力与管理能力、施工经验；
* .2.4合理化建议；
* .2.5资源配置；
* .2.6投标人信誉；
* .2.7工程量及报价单计算的准确性
* .2.8考虑计税方法、抵扣率等增值税的影响；
* .2.9发包方考虑的其它因素。
* 、废标
属下列情况之 * 者为废标：
* .1投标文件未按要求密封的。
* . 2 投标文件未加盖单位公章或法人代表、法人授权委托代理人未签字或盖章（委托代理人签字或盖章的，应出示法人授权委托书）。
* .3 投标文件中有废纸打印的，或投标文件正本缺页，投标文件实质性内容字迹辨认不清的。
* .4投标文件提交的资格资料名称、名字与资格 (略) 提交的资格资料名称、名字不符（如果确因特殊原因原来指定的人员不能参加本工程，需向招标人书面申请，并经同意）或在投标中弄虚作假的。
* .5投标人递交两份或多份内容不同的投标文件（招标文件规定提交备选投标方案的除外），或投标文件中出现两个及两个以上投标报价的。
* .6工程范围和工期、质量不能满足要求的， (略) 人不能接受的条件的。
* . (略) 清单工程量的。
* .8不可竞争的规费、税金、安全文明施工费不按计价规则规定计取的。
* . * 投标人未报送或不按规定填报电子投标文件的， (略) 投标人的投标商务标电子版无法参与正常评标的。
* . * 投标文件商务标电子版各种数据与文字版（正本）各表数据不 * 致的。
* .1 (略) 的评定，投标文件中明显使用不平衡报价恶意竞标的。
* 、投标文件的澄清
* .1评委会有权就投标文 (略) 向投标人提出询问或澄清要求， (略) 人通知的时间、地 (略) 说明和澄清。
* .2必要时评委会可要求投标人就澄清的问题作书面回答，该书面回答应有投标人法定代表人或委托代理人的签字或盖章（委托代理人签字或盖章的，应出示法人授权委托书），并附在评标报告中。
* .3投标人对投标文件的澄清不得改变投标价格及投标文件中包含的实质性内容。
* 、投标文件中错误的评审原则
(略) 文件要求的 (略) 校核，若其存在计算上、累计上或表达上的错误时，评审的原则为：
(1) 如果数字表示的金额和用文字表示的金额不 * 致时，以文字表示的金额为准；
(2) 当各单位工程的含税汇总造价与投标总报价不 * 致时，以投标总报价为准。
* 、中标及通知
* .1 在投标文件有效期内， (略) 文件中规定的各项综合评价标准的投标人，并及时向中标单位发中标通知书，中标通知书自发出之日起生效；
* .2 中标通知书将作为分包合同 (略) 分，在未签署正式施工合同之前作为双方合法有效的文件，双方均受其制约；
* .3发包人将在发出中标通知书的同时，电话通知未中标单位。（ * ） 合同授予
* 、合同授予
* .1在中标通知书发出之后，招标人若证实中标 (略) 为之 * ，仍然可以废除授标：
（1）弄虚作假或与其它投标人串通骗取中标；
（2）在投标有效期终止之前撤回投标文件；
（3） (略) 人签订施工合同；
（4） (略) (略) 会公共利益的情形。
（5）中标人需缴纳履约保证金 * 0元，拒绝缴纳履约保证金不予签署合同
* . (略) 后必须组织技术力量会同设计、 (略) 认真、仔细的图纸会审和设计交底工作，以考虑实施性的施工方案。否则，在施工过程中因交底不详而对设计图 (略) 造成的 * 切损失均由承包人承担。
（ * ） 签订合同要求
* ．合同签订
* ．1 中标通知书发出后，发包方将与中标人在该中标通知书中约定的时间内，签订分包合同
* .2 建设工程施工分包合同协议书经发包方、投标人法定代表人或其授权 (略) 法人印章后立即生效
* .3 分包合同包括协议书、中标通知书、劳务分包合同补充条款、劳务分包合同、投标书/承诺书及其附件、议标文件和附件（安全生产与消防保卫协议书、职业安全卫生与环境管理协议书、履约授权管理协议、合同双方授权权限、社会责任自 (略) 会责任承诺书、农民工工资预留帐户协议书、代缴农民工工伤保险费协议等）。
* .4 中标单位在签约阶段， (略) 文件基本原则，坚持提出附加条件和不合理要求，或对本合同条款提出原则性修改，招标单位有权取消其中标资格。由此造成的损失由原中标单位承担。
（ * ） 招标投标文件电子版
* 、投标文件电子版（U盘）
* 式两份（内含商务标），装入密封的商务标(正本)袋内。
* 、投标文件电子版使用须知
1、数据传递条件：
(略) 有投标人均提供电子版PDF及可编辑版电子投标文件。
（ * ） 评标办法
* 、评标原则
1、公平、公正、科学、择优；
2、工期合理，施工方案先进、可行；
3、价格合理；
4、禁止不正当竞争。
* 、评定标内容：
1、本次评标对各投标单位的技术标（施工组织设计）、投标总价、措施项目费、 (略) 分项工程量清单项目综合单价、企业资信及业绩 (略) 评审。
3、评标总分设定为 * 分，各分项分值分配如下：
（1）技术标（施工组织设计） | 满分 * 分 |
（2）投标总价 | 满分 * 分 |
（3） (略) 分项工程清单项目综合单价 | 满分 * 分 |
（4）企业资信业绩及项目人员配置 | 满分5分 |
第 * 章合同文件
合同编号：
(略) (略)
China Construction First Division Construction & Developing Co.,Ltd
北 (略) 项目
小市政及园林绿化施工专业分包施工合同
工程名称：
总包方（ * 方）： (略) (略)
分包方（ * 方）：
合同签订地点：
合同签订日期：年月日
目录
合同协议书
总包方（ * 方）： (略) (略)
分包方（ * 方）：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《 (略) 投标法》、《建设工程质量管理条例》、《房屋建筑工程质量保修办法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本分包工程施工事项协商 * 致，订立本合同。
第 * 条分包工程概况
分包工程名称：
分包工程地点：
分包工程内容：
第 * 条分包工程承包范围
承包范围：包括但不限于负责小市政及园林绿化工程土方、道路、大门、围墙和机电专业的施工。
界面划分：小市政强电管线及管井，给中水管线及现浇井，雨污水管线及管井，热力管线及管井的土方开挖，回填土，回填沙；园区内园林绿化；道路及铺装；围墙及大门。
第 * 条合同工期
开工日期：具体开工时间以 * 方通知的开工时间为准。
竣工日期：满足总包方根据业主及工程本身的情况提出的工期要求及过程中的工期变更要求，在本合同签订之日， * 方已经全面清楚的知悉本工程的工期进度要求情况，并保证满足工期要求。
工程工期总日历天数 * 天
第 * 条质量标准
分包工程质量标准：
要求 (略) 业的质量检验评定的合格 (略) 门的验收标准。
工程质量必须符合《建设工程施工质量验收统 * 标准》GB *** 3．及其 (略) (略) 的相关标准、规范。
第 * 条合同价款
5.1合同价格清单： （清单参考以下格式，黄色标识列 * 定要有）
序号 | 内容 | 单位 | 单价 | 人工费单价含税 | 暂定 数量 | 合价（元） | 人工费合价(元) | 备 注 | ||
不含税单价（元/m） | 增值税额 | 综合 单价 | ||||||||
5.2 合同总价（含增值税）为人民币XXXXXX元。不含税价款为XXXXXX元，增值税为XXXX元。
其中：劳务人工费XXXX元,占比XXX，其它费用XXXXX，增值税税金总额 XXXXX元；增值税率X%。
税金 (略) (略) 门缴纳，税金已在总价中统 * 计取。城市维护建设税、教育费附加等已包括在综合单价中。
* 方属于 ○ * 般纳税人 ○小规模纳税人 ○其他
* 方适用税率○3% ○9%
* 方应向 * 方提供适用税率/征收率为X%的合规增值税专用发票（包含税务机关代开），并准确填写发票项目，发票备注必须注明建筑 (略) 在县（市、区）、项目名称（项目名称为当地政府备案名称）。 * 方在给 * 方提供发票时， (略) 在地备案建筑服务、当地预缴税款等相关资料，否则 * 方将不予付款。因 * 方发票问题（包括开错、假发票、未及时提交总包方），造成 * 方增值税抵扣税额损失的，由 (略) 赔偿。
第 * 条组成合同的文件
组成本合同的文件及解释顺序如下：
1、本合同协议书
2、中标通知书
3、分包合同专用条款
4、分包合同通用条款
5、 * * 供材料设备清单
6、工程量清单
7、双方确认的议标文件（现有确认议标文件存档仅为最终价格承诺函）
8、优先支付人工费承诺书
9、工人工资足额支付证明（ * 版）
* 、代发工资委托书（模板示例）
* 、劳动合同文本（ (略) 市模板示例）
* 、工人花名册（模板示例）
* 、班组承包协议（模板示例）
* 、工人委托书（模板示例）
* 、月度工人考勤表（模板示例）
* 、月度工人工资表(模板示例)
* 、工资结算单(模板示例)
* 、项目分包月度预结算单模板
* 、分包完工结算书模板
* 、安全生产与消防保卫协议
* 、职业安全卫生与环境管理协议
* 、社会责任承诺书，社会责任自我评价表，社会责任审核表
* 、代缴农民工工伤保险费协议
* 、履约授权管理协议
* 、总分包临电安全管理协议书
* 、总分包方授权 * 览
* 、标准、规范及有关技术文件，包括业主下发的技术规格说明书
* 、合同图纸（含注释）
* 、分包招标文件
* 、总包合同相应条款
* 、劳务分包合同及附件（备案）
* 、投标承诺书、投标担保书、履约承诺书、履约担保书、投标保函、履约保函等
* 、分包商岗位职责授权书
* 、分包合同履约过程中，双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件
第 * 条词语定义
本协议书中有关词语的含义，除分包合同专用条款另有约定外，与本分 (略) 分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
第 * 条分包方承诺
分包方向总包方承诺按照 (略) 施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
第 * 条总包方承诺
总包方向分包方承诺按照合同约定的付款期限和付款方式支付合同价款及其他应当支付或扣减的款项。
第十条合同的生效
合同订立时间：年月日
合同订立地点：中华人民共和国· (略) 市· (略) 区· (略) 路西里 * 号楼
本合同双方约定签字盖章后生效。
（此页无正文）
总包方（ * 方）：（合同章）分包方：（ * 方）（合同章）
法定代表人：法定代表人：
委托代表人：委托代表人：
通用条款
第1条 词语定义
下列词语除在协议书中另有约定外， (略) 赋予的定义：
1.1通用条款：是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立，通用于建设工程施工的条款。
1.2专用条款：是总包方与分包方根据法律、行政法规规定，结合具体工程实际，经协商达成 * 致意见的条款，是对通用条款的具体化、补充或修改。
1.3业主：指在总包合同协议书中约定具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。
1.4总包方：指在分包合同协议书中约定的发包该工程的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。
1.5分包方：指被总包方接受的具有分包该工程的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。
1.6项目经理：除非本分包合同专用条款另有约定外，指总包方在本分包合同专用条款中指定的负责施工管 (略) 的代表。
1.7分包项目经理：除非本分包合同专用条款另有约定外，指分包方在本分包合同专用条款 (略) 分包合同的项目负责人。
1.8工程师：指在总包合 (略) 指定的工程监理单位委派的监理工程师或业 (略) 总包合同的代表。
1.9总包合同：指业主与总包方签订的施工合同。
1. * 分包合同：指分包合同通用条款和分包合同专用条款、工程量清单、分包合同技术规范、分包合同图纸、中标通知书、双方确认的议标文件、分包招标条件、职业安全卫生与环境管理协议书、安全施工协议书、社会责任承诺书，社会责任自我评价表、分包商岗位职责授权书、投标保函、履约保函、承诺书以及明确列入双方签订的分包合同协议书第 * 条中的文件。
1. * 分包合同规范：指与分包工程相关的规范，以及经总包方确认 (略) 的任何修改或增补。
1. * 图纸：指由总包方提供的符合总包合同要求及分包 (略) 有图纸、计算书、配套说明以及相关的技术资料。
1. * 分包方的报价书： (略) 文件以及分包合同的各项约定，为分包工程的实施、完成，向总包方提出并得到总包方书面确认的分包合同价格并与总包方签发的 (略) 接受的工程量清单 * 致及相应的工程量清单（如有）。
1. * 总包方签发的中标通知书：指由总包方对分包方的投标书的正式接受函。
1. * 总包工程：指业主与总包方签订的 (略) 指的永久工程。
1. * 分包工程：指总包工程范围内分包合 (略) 指的分包工程承包的永久工程。
1. * 分包合同价款：指总包方与分包方在分包合同协议书中约定，总包方用以支付分包方按照分包合同约定完成分 (略) 工程并承担质量保修责任的款项。
1. * 合同价款的增减：指在本 (略) 中发生需要增加或减少合同价款的情况，经总包方根据本分包合同确认后按计算分包合同价款的方法增加或减少的分包合同价款。
1. * 工期：指总包方与分包方在分包合同协议书中约定，按总日历天数（包括法定节假日）计算的天数。
1. * 开工日期：指总包方与分包方在分包合同协议书中约定，分包工程开始施工的绝对的或相对的日期。
1. * 竣工日期：指总包方与分包方在分包合同协议书中约定，分包方完成本分包工程并通过 * 方竣工验收签字确认的绝对的或相对的日期，或经总包方书面认可的延长日期。
1. (略) 地：指由总包方提供的用于分包 (略) 所以及总包方在图纸中具体指定的供施工使用 (略) 所。
1. * 书面形式：指分包合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以 (略) 载内容的形式。
1. * 违约责任：指分包合同双方中的任 (略) 分包合 (略) 分包合同义务 (略) 应承担的责任。
1. * 索赔：指在 (略) 过程中，对于并非自己的过错，而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失，向对方提出经济补偿和（或）工期顺延的要求。
1. * 不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。该情况使分包合同 * 方或双方的履约已成为不可能或非法。
1. * 小时或天：本分包合同中规定按小时计算时间的，从事件有效开始时计算（不扣除休息时间）；规定按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。时限的最后 * 天是休息日或者其他法定节假日的，以节假日次日为时限的最后 * 天，但竣工日期除外。时限的最后 * 天的截止时间为当日 * 时。
1. * 书面形式：指任何形式的通知、指令、申报同意、批准、证书及决定等，应由人工送达并取得书面签收，或通过传真送达并保存传真记录，或通过邮 (略) 的邮寄证明，或由 * 种约定的电子传送系统发送但随后以书面形式对 (略) 确认。
1. * 转包：指 (略) 本分包合同约定，将 (略) 工程发包给他人，或者将 (略) 工程肢解后以分包的名义分别发包给他人。
1. * 临时工程：指为承包工程实施、完成和修补其任何缺陷时而搭建、 (略) 有临时性设施。
1. * 授权书：分包商 (略) 提交具体负 (略) 的经办人员岗位职责书。岗位职责书包括分包商凡需在相应文件、图纸、变更记录、函件、会议纪要、单据、小票、结算书等文件中签字的人员。列明上述人员的姓名、岗位名称、职责范围以及可签署文件范围、签名留样。并由分包单位法定代表人签字并加盖公章，上述人签字姓名必须与身份证姓名 * 致，身份证复印件作为授权书附件。上述人员如有变动，应及时调整岗位职责书，或单独开具授权委托书。上述证 (略) 存档。
分包方并需向总包方提供其在分包 (略) 负责施工的各个具 (略) * 的人员名单。
1. * 材料：是指合同中约定的（工程设备除外）用于永久工程的各类物品和物资。材料设备，即可指 “材料”和“工程设备”的总称，也可以是单指“材料”或“工程设备”，应联 (略) 相应理解。本协议如发生异议，以总包方最终解释为准。
1. * * 供材料设备：是指招标文件及合同文件约定，由总包方提供的材料设备， (略) 过程中如有异议由总包方负责解释说明；在招标过程中，分包方未提出任何异议，则认为 (略) 理解并在报价中已包含除 * 供材料设备外的 * 切材料设备价格。 (略) 过程中双方如发生争议，以总包方解释为最终解释。
第2条 合同文件及其语言文字和适用法律
2.1本合的拟定和解释使用中文。
2.2适用法律、标准及规范
2.2.1适用法律和法规
除非本分包合同专用条款另有约定外，否则本分包合同文件适用国 (略) 政法规应与总包合同文件适用国 (略) 政法规相同。分包合同需要明示的法律、行政法规，由双方在专用条款中约定。
2.2.2适用标准、规范
本分包合同首先必须使用双方在专用条款内约定的标准、规范；专用条款没有约定的，须使用 (略) 规定的与分包工程有关的标准、规范。总包方应按专用条款约定的时间、数量向分包方提供分包工程有关的标准、规范。
本分包工程没有相应标准、规范的，由总包方按专用条款约定的时间向分包方提出施工技术要求，分包方按约定的时间和要求提出施工工艺，经总包方书 (略) ，分包方应对其提出的施工 (略) 责任。
(略) 发生的购买/复印/翻译标准、规范或制定施工工艺的费用，由分包方承担。
2.3合同文件应能相互解释，互为说明。
当合同文件内容含糊不清或不相 * 致时，应在不影响 (略) 的情况下，由总包方分包方协商解决，双方协商不成，按本通用条款第 * 条关于 (略) 理。
第3条 图纸及文件版权
3.1总包方应按专用条款约定的日期和套数，向分包方提供图纸。如根据总包合同，总包方对工程图纸有保密义务的，分包方应负责本分包工程范围内图纸的保密工作，分包方的保密义务在分包合同终止后， (略) 。
3.2分包方应对总包方提供的施工图纸就分包方施工范围内的施工图纸内容、图纸设计质量、图纸 (略) 审查，提出可能引起设计变更、工程洽商的问题。在正式施工之前，分包方将就这些问题向总包方提出建议。在本分包工程的施工过程中，如果发现分包方施工范围内的设计图纸存在问题，而分包方在图纸审查中未能发现此问题，分包方只能提出技术变更，而此技术变更不涉及任何工期、费用的索赔；
3.3分包方 (略) 保留 * 套完整图纸，供工程师及 (略) 工程检查时使用。
3.4分包方未经总包方同意，不得将本分包工程图纸转给第 * 人。工程质量保修期满后， (略) 图纸退还给总包方。
3.5施工作业图、大样图及协调配合图等
对根据合同要求、总包方的指示或 * 般常识性要求需要制作施工作业图、大样图、安装图或配合图的工作，分包方应精心制作并及时报批。分包方绘制的施工作业图和大样图等应在各方面都是完整和规范的，并应在相关工作开始前充裕时间内将此类图纸和必要的辅助资料通过总包方报给监理工程师审批。
在施工作业图、大样图、安装图和配合图递交给总包方和监理工程师审批前，分包方 (略) 准备的 (略) 审核并签署带有说明此类图纸已经核实为与合同文件要求相符请求总包方审批的印戳文字，并附有经过授权的相关分包负责人签字。但总包方和监理工程师对此类图纸的审核并不意味在任何方面解除分包方严格按合同 (略) 施工的责任，总包方也不会接受任何因此而带来的变更的索赔。分包方对自己绘制的施工作业图和大样图等的正确性负责。
施工作业图、大样图、安装图和配合图不是合同 (略) 分，它们的作用仅限于方便分包方自身的施工组织和保证完工工程的完整性。总包方、业主、监理工程师为了保证工程的总体设计意图，出现与合同文件要求的有限差异是允许的和可以接受的。总包方和监理工程师对此类图纸的审批不应被理解为：
a、任何对合同文件要求的违背，除非总包方和监理工程师有专门说明；
b、解除分包方在任何节点详图和尺寸方面出错的责任；
c、违背总包方和监理工程师此前提供的任何追加的详图和指示；
d、解除分包方对各工序、各个分包方和其他承包人（如果有）做交圈配合和协调的责任；
e、对造价的变更。
总包方和（或）监理工程师将约定 * 个施工作业图、大样图、安装图和配合图的制作、报批和分发的程序和要求。此类图纸的报批至少需准备3套图纸，如果总包方和（或）监理工程师要求，还应提供与相关合 (略) 用AUTOCAD版本相同的 * 套存储完整图纸的电子文件， (略) 标注的语言文字和尺寸单位应与相应合同图纸相同。
绘制和报批施工作业图、大样图、安装图和协调配合图以及必要的补充 (略) 发生的费用由分包方承担。
3.6分包方使用业主和总包方的文件
业主和（或）总包方发布给分包方的关于业主和总包方的要求和其他文件的版权应属于业主和（或）总包方财产。分包方可为了合同目的复制、使用此类任何文件。在征得业主和总包方同意之前，分包方不得为了其他目的复制、使用业主和总包方的文件或将之提供给第 * 方。
第4条 总包方的 * 般责任和义务
4.1 (略) 合同约定的责任和义务：
a.按照 (略) 支付义务；
b.遵守任何适用的法律、法规和规章；
c.按合同约定,及时提 (略) 需的指令、批准、图纸；
(略) 其它合同约定的职责和义务。
第5条 总包方的工作
5.1负责组织图纸会审和技术交底，编制总的施工组织设计，审查分包方分包工程施工方案及进度计划、月计划及周计划；
5.2负责组织阶段验收和竣工验收工作，对分包方的质量、进度、安全和 (略) 监督；
5.3定期组织召开生产例会，对施工 (略) 协调；
5.4 (略) 的施工用临时水源、电源，临水供水至主干管，临电供电至 * 级电箱；
5.5 (略) 地下煤气、电缆、输水管等各种资料；
5.6施工中报业主的各种报表、函件由总包方负责汇总、编制，分包方负责提供原始资料；
5.7负责提 (略) 管理人员名单，如有变动，提前 * 周通知分包方；
5.8总包方协助分包方办 (略) 的各种手续并协调各方面的关系；
5.9总包方应为分包方提供确保分包方以应 (略) 分包 (略) (略) (略) 及通道。除非另有说明，总包方没 (略) (略) 分提供给分包方专用。现场任何通路或通道的维修由总包方负责。
5. * 允许分包方使用 (略) 的为完 (略) 安装的脚手架、垂直运输机械和设备（如果有）。总包方有权根据总包工程进度拆除上述脚手架、垂直运输机械和设备。应分包方请求，总包方可以延期拆除上述脚手架、垂直运输机械和设备，但分包方应支付延长期的租金。
5. * 为分包方 (略) 临建设施：办公室用地， (略) ，临时库房用地、垃圾房、临时围挡、大门、道路、警卫室、制度牌；生活区住宿临时用房及采暖/制冷设备（生活区水电费由分包方承担）。
5. * 分 (略) 后，为分包 (略) 需的基准定位轴线、定位标高、主要轴线和其他定位点；
5. (略) 垃圾池的建造并承担 (略) 垃圾池运到政府指 (略) 所的垃圾运输费（不含土石方工程渣土），分 (略) 属施工垃圾运至总包方指定地点；
5. * 总包方将根据进度计划和本分包工程施工的实际需要，及时为分包方提供足够的和无障碍的工作面、工作空间和工作时限；
5. * 负责与业主、监理工程师、造价工程师 (略) 门的 * 切联系工作；
5. * 负责对分包方的质量、进度、安全和 (略) 监督和管理；
5. * 总包方应为分包方提供确保分包方以应 (略) 分包 (略) (略) (略) 及通道。除非另有说明，总包方没 (略) (略) 分提供给分包方专用；
5. * 总包方在接到业主的相应付款时，才有义务支付分包方；
第6条 分包方的 * 般责任和义务
6.1 (略) 合同中约定的责任和义务。
a.按总包方编制的施工组织设计、工期总控计划、质量目标、总包方代表批准的施工方案和总包方代表依据合同发出的指令、要求精心组织施工。
b.履行分包合同中规定的义务。
c.遵守总包方的管理，并对施工中涉及总包方的先进工艺和技术保密。
d.应按 (略) 工程保修义务和职责。
e分包方应保障总包方免于承担下列责任：
l分包方及其雇员或代理人违约、不 (略) 本分包合同或其中任何条款；
l分包方及其雇员或代 (略) 为或疏漏，构成、引起或促成总包方违反总承包合同规定的需向业主承担的任何责任；
l由于分包方及其雇员或代理人违约、任何疏忽或失职（包括他们误用属于或由总包方提供的临时工程、施工机械和设备或其它设施）而引起的任何索赔、损坏、损失或费用；
l分包方的雇员引用当时有效法 (略) (略) 受的人身损害提出索赔的任何损失或损害；
l如有违反，分包方应承担 (略) 有经济和法律后果。
第7条 分包方的工作
分包方按本合同约定的时间和要求完成以下工作：
7.1按照总包方通知的 (略) ；
7. (略) (略) 管理制度及各项管理要求；
7.3严格按照总包方的总体施工组织设计和总包方代表批准的 (略) 施工，未经总包方代表认可，不得擅自更改施工方案；
7.4在施工过程中，必须服从总包方代表对质量、进度的管理，必须建立质量保证体系，并按总包方要求配备专职或兼职安全员和质量检查员【必须具备 (略) 市（或当地）政府要求的上岗证】；
7.5分包方的资质证书、营业执照、法人委托书（原本）及本工程在册管理人员名单必须在合同签订前提供给总包方，以备查用；
7.6如分包方是京外企业，分包方必须严格遵守《 (略) 市人民政府关于外地建筑企业来京 (略) 规定》、《北 (略) 管理条例》等 (略) 市政府关于外地来京施工企业管理的相关的法律、法规及条例；对于外地项目，分包方须遵守当地政府关于外来企业的相关规定。任何因分包方违反上述有关规定、条例造成的案件、事故、事件等的经济及法律责任均由分包方承担，由此造成的总包方的经济损失由分包方承担；
7.7如分包方是外地企业， (略) 有工人必须同时具备 (略) 市（或当地） (略) 核发的 (略) 市（或当地）外来人员就业证及 (略) 市（或当地） (略) 下 (略) 办理的暂住证。凡因分包方工人上述证件不齐而造成的任何案件、事故、事件等的经济责任及法律责任均由分包方承担，由此造成的总包方的各种损失由分包方承担；
7.8分包方必须向总包方上报 (略) (略) 人员名单，分包方人员经总包方审核后方可 (略) ，且未经总包方同意不得擅自变动。如有人员变动应上报总包方，经总包方同意后方可变动，否则视为违约，自行承担由此产生的后果及费用；
7.9分包方应遵守总包方治订的《 (略) (略) (略) 管理规定》及总包方其它的有关 (略) 有规定；
7. * 必须遵守国家及 (略) 市（或当地）政府有关施工扰民、噪音控制及文明施工的有关规定，并且承担因违反上述规定而造成的后果和费用；
7. * 对于尘埃、 (略) 有环保要求，分包方应采取有效的措施使 (略) 有关规定的指标下，并采取措施最大程度地降低施工过程中产生的不可避免的施工扰民。并满足总包方《ISO * 1环境管理手册》、《ISO * 1手册环境管理程序文件》等关于ISO * 1环境管理体系的要求。分包方承担本款约定的责任和义务的 * 切费用和风险都被认为已在其合同价格中作了充分的考虑；
7. * 分包方按总包方要求在合同签订前 * 天提供中标调整报价书及施工进度计划等工程资料；
7. * 分包方在施工中及时积累交工验收资料，并随工程进度情况同步 (略) 需的各种试验、绝缘摇测、打压、隐预检记录及相应的施工技术资料和施工日记等， 施工技术的有关文件必须做到真实、准确、完整、可靠并与工程施工进度同步。按总包方ISO * 质量保证体系规定的质量及技术资料管理要求，及时准确的填报并提供齐全的质量及技术资料（以上工程资料应使用“建筑工程资料管理软件”制作，并提供 * 套电子版资料），协助总包方汇集编制工程竣工资料。在分包工程竣工时，提供 * 套完整的施工原始资料，并协助总包方编制竣工资料及按总包方要求绘制竣工资料。 (略) 配置专职资料人员（持有上岗证）。
7. * 根据总包方编制的施工组织设计,每月 * 日前向总包方提供月度施工计划、 (略) 计划以及已完工程量报表等；
7. (略) 成品保护工作，并保证不损坏非属本分包范围内的各种成品、半成品。如分包方管理不力造成的损坏或遗失，分 (略) 的责任及经济损失。如自身的成品、半成品被他人破坏，应无条件修复，并在 * 小时内及时通报总包方并在 * 天内将损失的费用上报总包方，总包方核实 (略) 理并由破坏方补偿其损失的费用，工期不予延长。如分包方未能在约定时间内通报总包方，将视为分包方的成品、半成品未遭到破坏。
7. * 分包方负责将本分包 (略) 产生的垃圾清运到总包方指定地点。
7. * 分包方的生活、办公垃圾应由分包方倾倒到总包方的指定地点，由总包方统 * 外运。
7. * 分包方负责本分包工程 (略) 有材料和设备（包括 * 供材料和设备）的反复搬运、倒运工作，其费用已包含在合同总价中。
7. * 总包方就工程质量创优的各种指令，分包方须无条件服从。业主、总包方、创优小组要求整改的内容，分包方应无条件服从；
7.2 (略) 需的临时设施、施 (略) 地由 (略) 地，经总包方同意后 (略) 搭设，搭设需符合总包CI要求。
7. (略) 的临时工程和施工用地由总包方统 * 协调和安排。
7. * 分包方须服从总包方及总包方转发工程业主及监理单位的指令,未经总包方同意,分包方不得以任何理由与工程业主及监理发生任何工作关系,分包方不得直接致函工程业主或监理方,也不得直接接受工程业主方或监理方的指令.如分包方违反此规定,则总包方将视为分包方违约,并按分包 (略) 罚，处罚金额为 *** * 元/次。
7. * 在涉及到预留预埋工程，分包方应主动查阅建筑图纸，核对预留预埋工作的准确性和完整性，该部分图纸存 (略) 。对于分包方由于自身的疏忽造成的漏埋导致的额外工作及发生的费用，由分包方自负。
7. * 分包方不得将承包 (略) 或部分工程转让或再分包。否则将视为分包方违约，总包方有权终止分包合同，并由分包方承担由此造成的损失。包括总包方的损失及工程损失等。
7. * 分包方不得以任何借口在工程质量、工期上给总包方造成不良影响，否则总包方有权终止分包合同，并由分包方承担由此产生的 * 切损失。
7. * 分包方应按照总包方的要求积极配合参与施 (略) 有调试 (略) 期间值班和维护工作。
7. * 如果任何为本工程正常使用功能和设 (略) 必须的或为本工程适用的任何规范、 (略) 要求的工作既未以文字形式明确约定为属于总包方或任何其他分包方的工作，也未在本合同中以文字形式明确提及、且本合同下分包方完成过或将要完成与此类似的工作，则此类工作应由作为承担本工程总承包责任和义务 (略) 完成。
7. * 如果任何为本工程正常使用功能和设 (略) 必须的或为本工程适用的任何规范、 (略) 要求的工作明显属于本工程总承包的工作范围，但既未以文字形式明确约定为属于任何指定分包方的工作范围，也未在本合同以文字形式明确为属 (略) 完成的工作范围，且本合同下分包方已完成过或将要完成与此类似的工作，则此类工作也应由作为承担本工程总承包责任和义务 (略) 完成。
7. * 分包 (略) 实际情况及合同的要求，自行判断是 (略) 外临时工程用地或施工用地。如果需要， (略) 安排并应认为相应的费用已含在分包方的合同价格中。必要时，总包方对此给予分包方必要的协助。但分包方应保证总包方免于任何因分包方使用此类租地相关的索赔、损失或损害。除此之外，分包方不得非法 (略) 边界以外的土地，非法侵用或侵占的后果完全由分包方负责。
7. * 分包方为本合同雇佣的特殊工种的工人和操作人员应受过专门的培训并已取得政府和有关管理机构规定的上岗证书。这些特殊工种包括但不限于：电工、焊工、试验工、施工机械操作人员等。
7. * 分包方应制定严格的措施和管理制度，防止施工扰民和民扰给工程的正常施工带来不良影响；应视为分包方已在其投标书中考虑了政府政治性会议或其他事件（如高考）造成施工工作的时间限制等风险，如发生此类事件，总包方将不给予分包方任何费用和工期的补偿。 (略) 理和协调本分包工程的周边关系，应保证总包方不会承担任何与施工扰民或民扰有关的费用，且不会遭受任何与施工扰民或民扰有关的费用和工期的索赔。分包方的义务根据总包方要求采取适当的措施最大程度地降低施工过程中产生的不可避免的施工扰民并在必要时支付由于自身原因产生扰民而支付补偿金。分包方承担本约定的责任和义务的 * 切费用和风险都被认为已在其合同价格中作了充分的考虑。
7. * 在整个合同的履约期间，分包方除能得到总包方根据合同条件的约定应支付的预付款、工程进度款等款项外，不会再得到来自总包方的任何超出合同条件约定的任何额外资金的支持,因此,在整个合同履约期内,分包方应考虑并准备足够的自有流动资金,以满足本分包工程正常施工的需要;总包方不会接受任何因分包方生产资金不足而提出的任何性质的索赔及工程款的提前支付。
7. * 分包合同签订后 * 日内，分包单位必须办理项目的临时税务登记，如分包方不能提供发票，发包人不予支付任何款项；且分包方必 (略) 在地税务机关开据的“建筑安装企业发票”； (略) 在地税务机关要求 (略) (略) 得税附征，由 (略) 办理免缴及查证征收手续；
7. * 本款进 * 步约定，除非分包方能以详尽，可信的合同价格组成明细分析等资料充分证明 (略) 接受，本款约定的此类任何工作未包括在分包方投标价格中和不能被分包方在投标价格中考虑的风险 (略) 消化，否则，分包方不得向总包方提出任何费用和工期的索赔要求。
第8条 合同工作内容
合同协议书第 * 条中提及的构 (略) (略) 包含、涉及的 * 切内容与含义，只要适用，都应作为对分包方合同工作内容的定义。由上 (略) 定义的合同工作内容包括合同中明确约定的工作、总包方依据本合同约定发出 (略) 带来的工作、合同中写明的或隐含的由分包方的任何义务产生的任何工作以及合同中虽未提及但可合理推论得到的对工程的稳定、完整、安全、可 (略) 或为了符合及实 (略) (略) 工作。
第9条 现场勘察
应当认为，分包方在正式提交投标书之前， (略) 及其周边环境，以及以下的情况均已完全了解，并应对自己的任何理解、推论或解释负责：
a. (略) 的交通条件、 (略) 的安排以及总包方划拨给分包方的临时工程用地和施工用地等；
b.水文地质条件和气候情况；
c.为工程施工、竣工以及修 (略) 需的工作和材料的范围和性质。
第 * 条 投标书的充分性
应当认为， * 方已经确认其提交的投标书的投标价格以及合同价格组成明细单和合同价格组成汇总表中开列的各项费率和价格的正确性和充分性。除非合同中另有约定， * 方提交的投标书中的投标价格以及合同价格组成明细单和汇总表中开列的各项费率和价格已经全面、充分地体现和覆盖了：
a. * 方根据合同 (略) 义务；
b.为该工程的正确实施、竣工和修补 (略) 必须发生的 * 切费用；
c.为完成第8 (略) 合同工作内容而必须发生的任何费用；
d.为了符合第9款约定而应包含的 * 切可能的费用；
e.可以预见的任何 (略) 理费用；
f. (略) 承揽并 (略) 分包工程的费用。
第 * 条 合同工期和竣工日期
按本合同协议书中约定的合同工期和 (略) 。
* .1工期调整：本工程的工期上按本合 (略) ，如总包方另有要求，应首先满足总包方总控进度计划的要求及业主的赶工要求，且不得因总包方对工期的调整向总包方索赔。
* .2工期延误：
对以下造成竣工日期的推迟的延误，经总包方代表确认，工期可以相应顺延。
* .2.1工程重大设计变更。
* .2.2不可抗力。
* .2.3 (略) 约定或总包方代表同意给予顺延的其它情况。
分包方在以上情况发生后 * 小时内向总包方报告，并于7日内就延误的内容和因此发生的经济支出向总包方代表提出报告，总包方代表与工程业主协商后，在工程业主同意工期延长或给予经济赔偿的前提下，书面给出分包方公平、合 (略) 分工程的工期延长和经济损失的赔偿。
* .2.4非以上原因，工程不能按合同工期竣工的，分包方承担违约责任，总包方有权对分包方就 (略) 罚。
第 * 条 工程质量
* .1分包方必须严格按图纸和设计 (略) 施工，其质量必须达到合同协议书约定的质量标准及目标。
* .2如分包方在施工中未达到总包方的要求，分包方必须按总 (略) 整改或返工，直到达到要求为止， (略) 发生的人工费、材料费等以及工期损失 (略) 承担，同时赔偿总包方由此而造成的损失，承担由此发生的经济损失。如分包方经整改或返工后仍不能达到总包方的要求，总 (略) 委托他人完成此项工作，发生的费用从分包方的工程款中扣除。
* .3本工程总包方确定的，分包方应无条件服从总包方为实现质量目标而下达的具体要求及技术措施，同时无条件服 (略) 门或创优评委下达的整改要求。
* .4本分包工程质量应达到设计图纸、技术规范和 (略) 市（或当地）施工验收规范标准。如果总包方对本分包工程有特别说明质量要求，分包方亦必须达到此要求。如果图纸和承包商的要求与技术规范和 (略) 市（或当地）施工验收规范标准之间有任何不 * 致或差异的地方，分包方应按照质量标准中要 (略) 施工，由此引起的费用被认为分包商已在其投标中作了合理的考虑。
* .5在施工中发现设计不合理或图纸不明确的地方,分包方须以书面形式通知总包方，由总包方会同业主与设计单位协商修改，在总包方下达工程变更单后，方可继续施工。
* .6总包方在本工 (略) 施工专业负责人员，对分 (略) 的管 (略) 协调、监督。如因交叉作业与其他分包方发生纠纷时，分包方应服从总包方代表的协调、指导,并服从整体工程进度。
* .7施工中涉及的预留各种孔、洞、沟、槽、预埋铁件等,分包方应负责预留预埋，保证预留预埋位置准确；边长或直径 * mm以下套管或洞口预留预埋。涉及 * 次配管的墙体剔凿等，分包方应负责剔凿。及以认可 (略) 有管道及套筒与电缆及其管道之空隙以防火材料填缝及密封。装饰面层孔洞放线定位。分包方在总包方浇注混凝土之前，应核对预留预埋工作；在浇注混凝土时，应派专人值班，保证预留、预埋工作的准确性。否则因此项工作的疏漏造成的剔槽打洞及修补，导致损坏成品而发生的修理费和工期延误，由分包方承担责任及发生的费用。并为粗装修分包提供预留洞定位图。
* .8工程中涉及只做配管穿带线的系统，分包方要确保管路的通畅。如在后续工作中发生管路不通,造成的返工、修补工作而发生的费用由分包方承担。
* .9非属分包方责任的停窝工，由分包方向总包方提供资料，总包方向业主或有 (略) 索赔，在索赔成立的前提下，就分包方工期、窝工等损失以实际索赔数按比例支付分包方。
第 * 条 验收和重新验收
* .1分包方应严格按工序和分项工程、 (略) 自检，并在自检合格后，填写相应工程资料报送总包方。
* .2总包方检查后，报请业主、监理、设 (略) 验收，以监理验收合格为通过验收。
* .3总包方检查过程中提出的整改 (略) 报验检查后提出的整改，分包方必 (略) 整改或返工直至合格后重新报验，并承担相应的工期责任。
* .4分包方必须按照工程计划及总包方指令（包括书面的和口头的）及 (略) 质量报验，如不能按期完成应及时书面通知总包方并征得总包方同意，否则视为违约，并承担相应工期责任和经济损失。
* .5对总包方或监理方提出的对已隐蔽的工程重新验收的要求时，分包方 (略) 剥露并在验 (略) 覆盖或修复。检验不合格，分包方承担发生的费用，工期不予顺延。
第 * 条 施工机具
* . (略) 和所需求外用电梯及塔吊的垂直运输， (略) 协调，分包方应按总包方的统 * 安排使用外用电梯及塔吊。 (略) 的现有脚手架分包方可免费使用。
* .2除 * .1条款中涉及的设备以 (略) 需的电动、手动工具、机具， (略) 解决。除明确由总包方提供的垂直运输机械外的任何为满足分包方自身施工需要的其他施工机械均 (略) 提供，其费用已包含在相应的投标报价中。
* . (略) 需的中小型机具分包方应严格按总包方要求配备，并按机械性能配备专人管理,其它人员不得擅自操作设备，否则总包方有权停止分包方使用。
* .4 (略) 有的机械和工器具应定期保养、校试和维护， (略) 于良好和安全的工作状态；保养、校核和维护工作应尽可能安排在非 (略) ；分包方同时应为上述机械和工器具准备足够的备用机械和工器具，以确保工程的施工 (略) 。
* .5分包方应为其工作人员和施工工人考虑必要的上下班交通车辆；分包方还 (略) 的生产性运输考虑必要的机动车辆。分包方负责为这类车辆的合法上路申请必要的许可， (略) 、维修等的保险、人工、材料和机械等的费用已包含在合同总价中。
第 * 条 临时设施
* .1对于为完成本分包 (略) 需的除第 * 款规定以外的临时设施 (略) 提供。 (略) 提供的临时设施必须符合总包方的要求。
* .1. (略) 划分区域， (略) (略) 和库房； (略) 和库房须满足总包方的要求。
* .1.2总包方 (略) 所，其它费用分包方自理。
* .2分包方应保障总包方免于承担由于分包方或其工人误用总包方提供的临时工程、总包方的设备和其它设施造成的损害而引致的 * 切索赔、诉讼、损害赔偿费、诉讼费、指控费和其它开支。
第 * 条 关于物资
* . (略) 需部分材料， (略) 采购。任何为恰当和正确地使用、安装和实施业主供应的材料 (略) 必需的其他任何辅助性材料以及为使用、安装和实施这些材料和工程设备连同 (略) 需的人工费用已包含在分包方的合同价格中。鉴于业主供应的材料设备仅是主要的材料设备，分包方必须对其负责提供并安装就位的任何辅助性材料的规格、型号、性能等，以及对它们各自的质量、配套性和适用性负责。
* .2凡业 (略) 供材料、设备均由总包方提 (略) 。
* .3为确保工程施工进度，分包方应设专人向总包方 (略) 供材料、设备的限额领料手续，分包方在施工中应合理使用材料，在施工中对耗用材料的浪费及不 (略) 分以及设备的损坏，由分包方负责。
* . (略) 有 * 供的材料（如有），总包方将按工程图纸和审核后的分包方中标标书中的工程量，来核定本工程的用量和合理的材料消耗量，并作为结算依据，如因分包方自身原因造成施工用量超出核定用量， (略) 分将以总包方 (略) 价格的两倍对分包方予以罚款。如分包方在施工中，合理安排用量，与核定用 (略) 分，总包方将 (略) 价格的 * %奖励给分包方。
* .5总包方根据施工进度计划安排 * 供材料（如有）、 (略) 计划。当总包方根据物资需用计划，在确保分包方施工进度的前提下，结合物资运输及供应商的生产要求，可对计划供应时 (略) 必要的调整，同时按调整后计划供应物资时，分包方不得拒绝接收。
* .6本工程的 * 供材料设备（如有）的原地卸货（以后简称“落地”）由物资供货商负责。在 * 供材料（如有）到货时总包方提前 * 小时通知分包方，货物落地后由总包方和分包方共同验收，验收合格后由分包方负责倒运至总包方指定的库房或其它地点，并由分包方负责保管，期间发生的保管费用已包含在分包方的合同价款中。
* . (略) 提供材料、 (略) (略) 情况给加工订货造成困难，总包方将提前5天通知分包方，分包方应根据具体情况安排施工，将工期损失减至最小。且分包方不得以此为借口向总包方索赔。
* .8工程中发生变更洽商引起 * 供材料的采购计划和用量发生变更时，分包方应收到变更洽商后 * 天内通知总包方。
* .9为确保工程质量，分包方采购的特殊材料需事先提出采购通知单，报经总包方批准，办理确认手续，方可加工订货，否则达不到业主和总包方满意，所造成的损失由分包方承担。
* . (略) 采购的材料、设备，必须提供总包方要求的 * 切证明资料。总包方有权随时抽验。
* . * 对分包方采购的质量、规格不符合设计要求的材料设备，总包方有否决权，可拒绝验收。由分包方按总包方要求的时间运 (略) ，重新采购符合要求的材料设备，并承担由此而给总包 (略) 损失。
* . * 分包方采购材 (略) 检验和样品费用均由分包方承担。
* . * 分包方采购的材料设备在购买之前，须经总包方有关人员认可（包括质量、品牌、价格等），方可采购，否则，造成的 * 切损失和责任均由分包方承担。但分包方不能因总包方有关人员的认可免除其应负的任何责任。
* . * 总包方和分包方供应的材料、设备都必须附有质量保证书及合格证或保修证书，方可在本工程中使用。
* . * 在施工过程中，如业主要求将分 (略) 分材料设备由业主采购，此项价款按分包方报价书中的单价从总价中扣除，分包方不得以此为借口向总包方提出任何形式的索赔。
第 * 条 样品
* .1样品
样品是能体现材质、功能或工艺的具体例证， * 旦样品经过设计人、业主、总包方和监理工程师审批，经审批同意的样品将成为检验相关工程的标准之 * 。所有材料、物品和工艺在用于永久工程之前需报经总包方，并由总包方转报设计人、业主、和监理工程师审批。
* .2样品报送
如果总包方和监理工程师认为某项工程需呈报样品，分包方应尽可能 (略) (略) 有样品 * 起呈报； (略) 呈报的样品必须来自为永久工程供货的实际来源地，且样品的尺寸和数量应足以显示其质量、型号、颜色、 (略) 理、质地、误差和其他要求的特征。
分包方应在批量加工前， (略) 制造产品，应在加工或定货前至少 * 天，且在依照设备、材料报批和采购计划并给予业主、总包方或监理工程师足够的审批时间的前提下，向总包方提交样品并附上任何必要的说明书、证书、出厂报告、性能介绍、使用说明、执行标准等相关资料，以供检验；样品的数量应合理 (略) 报批的样品是否能达到可以接受的标准和需要；样品送达的地点和样品的数量或尺寸应符合总包方的要求；分包方在报送任何样品时应按总包方同意的格式填写并递交样品报送单，总包方应及时签收样品，并将样品及时递交监理工程师。
所有样品都应贴有标明其产品名称或类别、厂家名称、型号、品名、供应商的名称和出产国等的标签。
在每次呈报样品时，分包方都应附上 * 份申报单，其中应列出上述的样品数据和资料，并 (略) 对应的图纸号和合同价格组成明细单中的对应项目编号，并预留设计人、业主、总包方和监理工程师的批复意见栏；申报单 * 式 * 份，以便设计人、业主、总包方和监理工程师批复后，有关各方都能得到 * 份原始记录；申报单的格式应经过业主、总包方和监理工程师批准。
监理工程师对任何样品的认可仅是对在批复意见中指明的特征或用途有效；对某 * 样品的认可不能被理解为对合同文件中任何约定的改变或修改； * 旦某 * 样品被认可，将不允许在品牌、质地等方面作任何改变。任何在此品牌、质地等方面做任何改变，经监理工程师检查发现， (略) 于合同总价2%的罚款，并由总包方在下 * 期的付款中予以扣除。
如果业主、总包方和监理工程师认为分包方呈报的样品不能满足合同约定的要求，分包方应在收到相应批复后 * 天内或监理工程师可能同意的其他期限重新准备并向监理工程师和总包方提交有关样品；在分包方再次提交的样品仍被监理工程师认为不合格要求时，在不解除分包方任何合同责任的前提下，总包方可向分包方推荐他认为能够满足合同要求的材料设备，以保证工程的进度不致受到影响，而分包方应相应地根据总包方的推荐意见选择并提交有关样品。
业主和监理工程师有权决定是否将某些样品本身用于永久工程；如果业主和监理工程师决定将某 * 或某些样品本身用于永久工程，分包方应确保此类样品的使用具备良好的条件并带有明显的识别标志。
(略) (略) 有样品，包括某包装、运输等的费用由分包方自己承担；经审批同意的样品需妥 (略) 的样品间中。
* .3样品批复
设计人、业主、总包方和监理工程师应在收到分包方报送的样品后合理的时间内就此样品给出书面批复，通知分包方 (略) 做出的决定或指示。分包方应根据设计人、业主、总包方和监理工程师的书面批复和指 (略) 下 * 步工作。
如果设计人、业主、总包方和监理工程师未能在收到样品后 * 天给出书面批复，分包方应就此通知总包方和监理工程师尽快批复。
设计人、业主、总包方和监理工程师对任何样品的批复，均不能免除分包方因其提供的样品质量缺陷等的相关责任。
* .4样品保存
得到批准后的样品由分包方负责存放。分包方应为保存样品提供适当和固定的并经总 (略) 所且保持适当和良好的环境条件。因存放不当而造成样品的任何破损、变性、变形或灭失等应属分包方责任。分包方应保证总包方和监理工程师及其任何授权人能随时进 (略) 所；
* .5样品费用
只要分包方提供的样品是根据常识或惯例应当提供的或是业主和监理工程师具有合理的理由要求其提供的，则分包方按合同要求提供样品和按要求存放样 (略) 由分包方自己承担。
* . (略) 家和产地的选样和考察
业主、总包方、设计人和监理工程师有权针对那些无 (略) 的方式报批的样品或样品不 (略) 供应质量 (略) 家或产地考察审定的材 (略) 的考察，由分包方 (略) 考察，其费用已包含在相应的投标报价中。
* .7到分包方加工地的考察
业主、总包方、设计人和监理工程师有权在分包工程实施的任何阶段到分包方与本分包工程有关 (略) 所、 (略) 相关考察，由分包方负责组织，其费用已包含在相应的投标保价中。
* .8样板
在本分包工程开始施工前，分包方应在总包方和监理工程师要求的位置准备体现本分包工程的样板。
经监理工程师认可的样板将成为 (略) 要求的工艺质量的示例和代表；在永久工程施工中，任何工艺质量低 (略) 展示的工艺质量和工作将不会为总包方和监理工程师接受。
第 * 条 合同价格及调整
* .1合同价格中应包括但不限于施工设备、人工、材料和设备、安装、维护、管理、保险（按当地的有关规定由机电分承包商办理的保险）、利润、税金（按当地的有关规定由机电分承包商承担的税金）、风险、责任，与搬运、发运、装卸、仓储、包装、 (略) 有费用、与各类材料和工程设备施工就位和安装固定相关的卸车、装车、水平运输、 现场倒运、垂直运输等的费用、以及分包方应在其投标价格中考虑但不仅限于下列与雇佣 (略) 有费用（如：法定假日和公共休息日；上下班交通时间和发生费用；政府收费；非生产用工；因工人自身原因导致的加班；工人的奖金；劳动保护费用； (略) 会保险费用；与雇佣工人相关的其它费用）、与指定分包、其他承包人以及指定供应相关的管理、服务、配合、协调以及承担本合同 (略) 有相应责任和 (略) 有费用、等、以及涉及和国家及当地政策性 (略) 有费用。
* .2除非合同中另有约定，本合同是以合同价格组成明细单和合同价格组成汇总表为基础的固定总价合同。合同价格是中标通知书中填写的中标金额，分包方的投标价格 * 旦为总包方接受，即成为合同价格。除非合同另有约定，合同总价价格 * 次包死，任何情况下不予调整。
* .3除非合同另有约定，除下列情况外，本合同价格不可调整：
* .3.1本工程中发生的变更洽商，按专用条款中 (略) 。
* .4 本工程无计日工形式的合同价格调整。
第 * 条 工程结算方式及付款方式
* .1 以下文件可以作为分包方的结算资料：
* .1.1 总包方与分包方双方签署的中标通知书；
* .1.2 分包方根据总包方提供的施工图纸根据分包合同中确定的计算原则编制的经过总包方审核认可的施工结算书；
* .1.3本工程中发生的经济变更洽商经总包方代表书面确认后，作为结算的凭证，在竣工结算时 * 次性支付。
技术洽商变更的确认： (略) 主管责任工程师发技术洽商指令，机电经理或总工程师签认审核，报机电经理或商务经理审批后分包方按 (略) 现场工作安排。
经济洽商变更的确认：业主经济洽商发生后7日内，分 (略) 发经济洽商变更报机电经理或商务经理最终审批。
* .3符合 * .3.1款的变更洽商。
* .4合同价款的结算：
分包方按时完成 (略) 有工程内容，经总包方、设计单位、监理工程师、业主 * 方验收工程达到合同约定的质量标准，且总包 (略) 办理完结算后的 * 个月内和分包方办理完工程结算；但 * * 双方在此重点明确，所有涉及到结算的文件，仅在 * 方项目经理、商务经理签字后，并 (略) 合同专用章的情况下，结算文件方为正式合法生效的，是双方最终支付款项的依据，缺少相应签字尤其是合同专用单的，不作为结算的任何依据。
* .5 合同价款确认与的支付
* .5.1工程量的确认
* .5.1.分包方应于每月 * 日前向总包方提交当月 * 日至当 (略) 完成工作的工程量和价款，附详细的计算书并加盖公章或项目负责人签字。未按时上报的完成量,推迟到下月上报. 分包方为总包 * 方提供符合合约规定的计算依据并安排专人负责核对，分包方不能按约定时间或按要求提供计量依据，致使总包方未能完成计量，该期已完工程量暂按零计量。洽商变更、签证、索赔，须按合同约定按时报送，未按时报送的，不予核定。
* .5.1.2总包方在收到分包方报告后 * 天内审核其工程量。
* .5.1.3 (略) 超出合约图纸范围施工或因分包方原因造成返工的工程量，总包方不予计量。
* .5.2预付款及履约保证金
* .5.2.1本工程无预付款；
* .5.2.2本工程总包方向分包方收取合同总价款的 3%作为履约保证金，在总包方应支付给分包方首次工程进度款中 * 次性扣留，待分包方按合同履约完成，双方办理完工结算后，此履约保证金自动转为质量保修金。
此履约保证金作为分包方在本工程施工履约过程中在工期、质量、安全文明施工等方面如有违反本合同规 (略) 为发生，给总包方造成经济损失时，由分包方承担相应经济责任，总包方在履约保证金中扣除相关费用，并保留继续索赔的权利。
* .5.3分包方在每月申请工程款之前向总包方提交以下资料(承诺书、证明上的公章要与合同用章、签字人 * 致，签字人应具备相应的签字权，承诺书和证明与合同具有同等法律效力)：
* .5.3.1向总包方提供《优先支付人工费承诺书 》、《工人工资足额支付证明》及《代发工资委托书》（示例见附件），以上 (略) 公章。
* .5.3.2 每月向 (略) 提交《工人花名册》（包括工人月度 (略) 累计花名册），《工人花名册》（示例见附件）加盖公司公章且必须与总包方劳务人员实名制管理要求 * 致，不得虚列。
* .5.3.3每月向总包方提交本月《月度工人考勤表》及应发《月度工人工资表》由总包方审核，《月度工人考勤表》及《月度工人工资表》（示例见附件）按各自对应班组分类，必须本人签字确认，不得代签。工资发放表同时须提供发放过程照片。
* .5.3. (略) 工人须办理《工资结算单》（示例见附件），对于已结清的工人必须由工人本人在结算单上签署“工资已结清”字样并署名。
* .5.4发票的提供：
* .5.4.1首次进度款发票需全额收取（包含合同价款3% (略) 分）。
* .5.4.2每月总包方在支付分包方工程款前，分包方应按合同约定向总包方提供发票和相应的预缴税费完税凭证或最近 * 期的纳税申报表。
* .5.4.3分包方与总包方办理完结算手续 * 天内，分包方向总包方开具累计额度为结算价与已 (略) 分的、符合合同约定的增值税发票，并配合提供相关结算说明；保修期满后，总包方向分包方支付余款，分包方无需向总 (略) 分的增值税发票。
* .5.4.4分包方未能按总包方要求提供增值税发票的，总包方将不会向分包方支付相应工程款，如过程中分包方延期提供增值税发票的，应承担延期提供增值税当期工程款（含增值税） * %的违约金。
* .5.4.5未经总包方允许， (略) 作废或冲红已提交给总包方的增值税发票或拒不缴纳税款的，由分包方无条件更换发票和提供已缴税证明，并承担总包方税金损失和支付总包方票面金额 * %的违约金，从下 * 期付款金额中扣除；同时，总包方将暂停支付分包方款项，并保留对分包方法律责任的追究。
* .5.4.6若上条情况出现3次（含3次）以上，总包方将分包方列为不合格供方。
* .5.4.7总包方支付尾款前，必须同时满足以下条件：
（1）分包方按结算额足额提供增值税发票；
（2）总包方确认发票合规且认证通过；
（3）总包方已足额扣除此前 (略) 作废发票或冲红导致的违约金；
（4）分包方提供开具给总包方的发票已全额缴税的证明。
* .5.5 工程进度款支付方式：
* .5.5.1按月支付。施工期工程进度款支付比例累计不超过经总包方审核通过的合同已完成工程总价款的 * %，其中人工费支付比例为 * %，合同完工验收合格后或春节前特殊时期可支付至经总包方审核通过的已完工程总额的 * %，其中人工费支付比例为 * %，完工结算签字后支付至结算总额的 * %，剩余3%作为工程质量保修金（履约保证金自动转为质量保修金）。
* .5.5.2 在分包提交请款单以及总包方开具进度付款单时,均应按照本合同中规定的比例扣留保留金。扣留保留金的比例是 * %；其中3%作为质量保证金， * %作为工期保证金， * %作为施工技术质量资料、竣工资料保证金，7%作为安全文明施工及环境管理保证金；保留金中不包含人工费。
* .5.5.3按政府相关要求，总包方设立农民工工资支付专用账户，分包方委托总包方代发工人工资，其中应代扣代缴的工人 (略) 保等其他任何费用由我单位申报并缴纳。工程款必须优先全额支付工人劳务费，工 (略) 支付后，才可支付其它费用。
* .5.6 支付形式
* .5.6.1分包方可以接受总包方采取现金、商业汇票、国内信用证等多种形式支付工程进度款。
* .5.6.2本合同双方约定的 (略) 占比例为：现金（银行转账） * %、商业汇票\ %、国内信用证\ %。因支付形式的不同，分 (略) 等相关机构 (略) 需资料，并承担在办理过程中的资金延付、以及承担贴现、开证手 (略) 有费用。
* .5.7 资金风险共担
* .5.7.1鉴于 (略) 的实际状况，总包方不能保证业主的资金能按时足额到位。在此情况下，分包方郑重承诺，为共同 (略) ，总包方在未按时收到业主相应款项情况下，分包方表示理解与宽容，并愿意与总包方 * 起承担资金压力，分包方也不要求总包方每月付款均按时足额到位。
* .5.7.2若因业主原因延期支付工程款给总包方，导致总包方无法按约定的支付时间将工程款（含预付款、进度款）支付给分包方， (略) 筹措资金保证本分包工程按约定进度施工。分包方不应因总包方工程款的延迟支付而提出索赔或怠工，应按总包方的进度计划，妥善安排好工作， (略) 属工人不干扰总包方的工作，直至总包方支付给分包方相应工程款。同时，分包 (略) 分，如业主方尚未向总 (略) 分工程的进度款，总包方 (略) 分工程款时，分包方应做好成品保护工作且不得以此为借口向总包方索要费用。
* .5.7.3分包方接受总包方的任何缓付、迟付的工程款均不计取利息。
* .5.7.4有关工程变更、签证、索赔等，分包方有义务与总包方 * 起完成图纸及配合监理、 (略) 核实签字等手续。分包 (略) 递交的变更、签证、索赔等要求，在总包方向业主方递交的相应文件未获得签字批准前，分包方的要求亦将不会得到批准。
* .5.7.5如果因为双方 (略) 工程的业主方破产或出现其他不可预见的因素，造成总包方 (略) 或部分得到工程款，总包方亦将不会支付分包方工程款，所造成的损 (略) 完成的工作量的比例共同承担，即使分包方的结算数额已经获得总包方的批准。
* .5.8保留金的扣留及返还
保修金的返还：待工程保修期满，当且仅当总 (略) 获得对应款项，并扣除分包工程保修期间发生的维修款后，总包方会 * 次性将余款无息返还给分包方。
* .5.9 分包方保证，不得因包括工程款支付在内的任何原因，指使、纵容或放任其下 (略) * 的任何人员到总包方 (略) 聚众闹事，如发生此种情况，总包方有权立即单方通知分包方解除合同，合同在总包方通知下 (略) 自动解除。并且分包方应按分包合同总额的5%向总包方承担违约责任，并承担因此给总包 (略) 损失。由总包方直接在任何应付而未付给分包方的款项中直接扣除。如未付分包方的款项不足以支付上述款项的， (略) 向总包方支付，并由在本合同上签字的分包方负责人承担连带责任。
* .5. * 分包方使用总包方的资源费用按双方约定的原则在当月工程进度款中直接扣除；
* .5. * 分包方的每月工程进度款中应扣除当月 * 供料款、总包方对分包方的各项罚款和其他合同约定的应扣款项；
* .5. (略) 付给分包方的各种款项或确认的索赔等，当且仅当总 (略) 获得对应款项/索赔等后，总包方才会支付分包方之各种款项或确认其索赔等。
* .6本分包工程的赶工措施费、技术措施费等费用均已包含在合同单价中， (略) 计取。
* .7本分包工程中发生的零星用工已包含在合同单价款中， (略) 计取。
* .8总包方的干预
(略) (略) 的行业习惯，如分包方未按规定支付其施工人员工程款，总包方在必要的时候可向 (略) (略) * 直接支付工程款，该类支付的工程款将被认为已支付给分包方，并将从分包方应得工程款中扣除此等额款项，分包方无权就此提出任何异议，当出现了总包方不得不直接向 (略) (略) * 直接支付工程款的情况时，总包方可以据此单方解除本合同，将分 (略) ，并由分包方承担因此造成的 (略) 损失。总包方应提前7日通知分包方其将要付诸实施的决定，以使分包方能在此决定付诸实施前，做出恰当的纠正或弥补。
* .9分包方的劳务人员工资应做到月结季清，并配合总包提供工程款支付证书，农民工资支付承诺书，农民工资支付明细，农民工资欠付清单，等其他资料。由于分包方原因导致工程款支付受到影响，造成本工程及相关各方工作 (略) ，由分包方承担相应责任，情节严重者，总包方有权中止合同， (略) (略) 。
* . * 若由于分包方提供假发票导致工程款无法按时支付以及由此造成的工期延误等 * 切损失均由分包方负责及承担。
第 * 条授权管理
* .1 * 方领用 * 方提供材料的唯 * 授权人为XXX，同时 * 方确认发放 * 方提供材料的唯 * 授权人为XXX。双方特此约定， (略) 有 * 供料的领用单必须同时具有上述 * 人的签字。
* .2对于本工程承包范围外发生的零星用工，双方约定： * 方的项目经理仅有对施工工作的确认权；涉及该工作的工作量及金额必须得到 * 方高级项目总监 \或项目经理XXXX 或商务经理XXXX 的书面签认，方能作为该工作结算的依据；签证应当天办理，每月汇总上报 * 方；除此以外的零工签证， (略) 理。本工程承包范围内 * 方承诺不发生零星用工。
* .3凡涉及合同价款变更、结算、付款的，必须经买 (略) 项目经理、商务经理共同签字确认并加盖买方与本合同相同的印章。买 (略) 其他任何人员的任何形式的签字不作为合同价款变更、付款及结算的依据。
* .4 * (略) 公章（方章）的使用范围为往来函件、会议纪要、洽商变更等履约过程中的文件，但不包括签署合同及其补充协议、办理结算。
第 * 条竣工验收与保修
* .1竣工验收以国家颁发的施工验收规范、质量检验标准及施工图纸为依据。
* .2竣工工程取得验收合格证后，从验收之日起 * 日内分包方向总包方移交完毕，如总包方不能按时接受，致使分包方已验收工程发生损失、其费用由总包方负责。
* .3单项工程移交， * * 双方会同业主办理中间验收手续，并作为竣工工程验收之依据。
* .4在竣工验收中,如发现不合格须返工、整改内容，分包方应在总包方确定移交日期内完成，经验 (略) 移交，由此发生的各项费用由分包方承担，分包方因施工质量不合格而返工 (略) 理。
* .5本合同通过竣工验收之日起，开始保修，保修期以总包方与业主承诺期限为准，保修期间分包方无条件配合总包方管理，调动自身资源，满足本工程保修任务。
* .7总包方提供的材料、设备本身出现质量问题，这不在分包方保修范围内。
第 * 条文明施工
* .1 分包方应严格按总包方的《 (略) (略) 质量、环境、职业安全卫生管理手册》、《工程项目文明施工管理实施细则》规定组织施工。分包方应设专职环境、文明施工管理员和专职 (略) 文明施工工作；
* .2 现场材料应按照总包方的平面布置图指定的位置整齐堆放，分包方应随时将施工垃圾清运到总包方指定地点，且分包方使用的生活设施应保持整洁和卫生；分包方不及时清运垃圾，总包方应书面通知其整改时间，到总包方要求的整改时间，仍未清理，总包方可代为清理，发生的费用由分包方承担。
* .3分包方由于错误施工造成的施工垃圾的外运费用由分包方承担。对于小于φ * 洞或面积相当于φ * 的剔凿垃圾，按5元/个计费，对于大于φ * 洞或面积相当于φ * 的剔凿垃圾，按 * 元/个计费。
* .4 分包 (略) 环境保护规定，防止并消除对大气环境、水的污染以及施工噪音的扰民；
* .5 本工程的施工时间将受当地政府规定的限制。分包方在正常施工时间外的任何工作时间将要遵守现有法律规定、业主、总包方的限制；
* .6为配合总包方的创“安全文明工地”计划的实施，分包方应按总包方 (略) 安全文明管理班组，由总包方统 * 指挥， (略) 的安全文明施工；
* .7为 (略) 清洁，分包方应按当地建委有关规定，在施工过程中和交 (略) 达到有关规定要求，否则承担 (略) (略) 造成的 (略) 门的违章罚款。
* .8在总包方定 (略) 文明施工大清理中，分包方将对大清理过程中发生的费用予以合理分摊。具体的分摊比例由总包方的各专业负责人协商合理确定，分包方应服从以上的费用分摊，不得提出异议。
* .9如分包方未服从总包方的文明施工要求，由此引起的违约责任均由分包方承但。
* . * 要求达到当地文明安全工地标准，满 (略) 门各项要求。本分包工程项下工程竣工前，分包方应按当地省级安全文明工地规定的标准及要 (略) 进行清洁，直至达到当地安全文明工地规定的标准要求。施工期间，中标人要做到文明施工，并符合本 (略) 市的要求，材料堆放整齐，做好文明工地创建工作，施工过程中如由于中标人原 (略) 门的通报批评，则每次按照总建筑面积1元/m2扣款，夜间施工必 (略) (略) 门 (略) 。
第 * 条安全施工
* .1 安全生产
* .1.1分包方须是具有独立承担民事责任能力的法人，或出具上级主管单位（法人单位)的委托书。分包方必须是具备本分包工程的施工资质要求的分包单位，凡分包方故意隐瞒其施工资质致使分包工程的施工单位的资质等级与总包方、业主及当地政府的要求不符，均视为分包方违约，由此造成的违约责任均由分包方承担；
* .1.2分包方熟悉并能 (略) (略) 的《建设 (略) 管理规定》、《 (略) 临时用电安全技术规范》及其它中华人民共和国国家和政府（含地方政府）、 (略) 门颁布实施的有关安全生产的法律、法规及各项规定。积极参加各种能促进安全生产的活动；
* .1.3分包方必须尊重并服 (略) 的有关安全生产各项规章制度和管理方式，并按经济合同有关条款加强自身管理，履行己方责任；
* .1.4分 (略) 下列安全管理制度：
* .1.4.1安全技术管理制度。
1.根 (略) 门要求到指 (略) 进行体验式安全教育，并取得合格证明；所需费用已包含在综合单价内
2. (略) 前提供劳务用工合同及施工工人体检报告；
3.分 (略) 总包方总体工程施工组织设计和安全技术方案。分包方编制的单项作业安全防护措施，必须报总包方审批。改变原方案必须重新报批。
4. (略) 安全技术交底制度和班长班前、班后安全讲话制度，留存班前班后教育影像资料上报总包单位；并跟班检查管理。
* .1.4.2分 (略) 安全教育培训持证上岗制度。
* .1.4.2.1分包方项目经理（队长）、主管生产经理（副队长）、技术负责人须接受培训、考试合格后办理分包单位安全资格审查认可证和安全施工许可证；
* .1.4.2.2分包方的工长、技术员、机械、 (略) 门负责人须接受培训，参加总包方组织的安全年审考试，合格者办理《安全生产资格证书》，持证上岗；
* .1.4.2.3分包方 (略) * 律接受 * 级安全教育，考试合格取得“安全资格上岗证” (略) 施工。如果分包方的人员需要变化，必须提出计划报告总包；
* .1.4.2.4分包方的特种作业人员的配置必须满足施工需要，并持有有效证件（原籍地、 (略) 门签发的特种作业操作证），经考核合格者换领省级以 (略) 门核发的特种作业临时操作证，持证上岗。
* .1.4.2.5分包方工人 (略) (略) 教育；
* .1.4.2.6分 (略) 周 * 安全活动 * 小时制度。
* .1.4.3分 (略) 安全生产检查制度。
* .1.4.3.1分包方必须接受总包方或总包 (略) 门组织的各种安全生产检查；
* .1.4.3.2分包方必 (略) (略) (略) 门的安全生产检查；
* .1.4.3.3分 (略) 建立安全生产定期检查制度并严格贯彻实施；
* .1.4.3.4分包方必须设专职安全管理人员实施日常检查，督促检查工长、班长的跟班检查和班组的自检制度；
* .1.4.3.5分包方 (略) 检查整改消项制度。 (略) 发出的安全整改通知，分包方应在总包方指定的期限内派人整改完毕；如总包方发现分包方在接到总包方安全整改通知后在指定的期限内仍然未予整改或整改不符合总包方要求，总包方有权给予分包方 * 元～ * 元的罚款。
* .1.4.4分 (略) 安全防护设施、设备验收制度。
* .1.4.4.1分包方自带施工用机械设备必须 (略) 家产品，且机械性能良好、安全防护装置灵敏可靠。
* .1.4.4.2分包方的中小型机械设备和 * 般 (略) 自检后报 (略) 验收；
* .1.4.4.3分包方的大型防护设施和大型机械设备须申报总包 (略) 门（公司级）的专业验收。在施工过程中严格遵守总包方的各项安 (略) 指令，否则总包方有权 (略) 处罚；
分包方必须按规定提供设备的技术数据，防护装置技术特性，设备履历档案及防护设施支搭（安装）方案。其方案必须 (略) 在地政府相关规定；
* .1.4.5 (略) 验收表和施工变化后的交接检验收制度。
* .1.4.6分 (略) 重要劳 (略) 家、认定产品的采购制度。
* .1.4.7分 (略) 个人劳动防护用品定期定量供应制度。
* .1.4.8分包方必须预防和治理职业伤害与中毒事故。
* .1.4.9分包方 (略) 员工因工伤亡报告制度。
* .1.4.9.1分包方员 (略) 于工作时间内 (略) 发生的人身伤害事故为因工伤亡事故；
* .1.4.9.2分包方发生事故后必须立即用最快捷的方式向总包方报告。采取紧急措施制止事态的扩展，并组织全力抢救伤员， (略) 。如因抢救伤员 (略) 设备、设施者要做出记录或拍照；
* .1.4.9.3分包方要积极配合总包方及 (略) 门、 (略) 门对事故 (略) 勘查，不得提供伪证，不准隐瞒不报；
* .1.4.9.4因为分包方的原因造成的安全事故， (略) 承担经济责任及法律责任，分包方应按国家有关规定对伤亡职 (略) 经济补偿， (略) 理好善后工作。属于总包方责任造成的伤亡事故，除按规定 (略) 处理外，由总包方参照国家有关规定对分包方伤亡职 (略) 经济补偿，但具体的善后工作 (略) ，总包方不直接对伤亡职工及家属。分包方应当承担因为分包方 (略) 理不当而发生的影响总包方信誉、工作的事件给总包方造成的经济损失及相关的法律责任。
* .1.4.9.5非分包方的原因造成分包方的雇佣人员的安全事故，分包方应接受总包方合理的调解和裁决。
* .1.5分包方必须教育并约束员工严格 (略) 安全管理规定。对遵章守纪者给予表扬，对违章作业、违章指挥、违反劳动纪律和规章 (略) 罚。
本分包工程 (略) 安全生产的各种规范、标准。 (略) 总包方编制的“项目安全管理手册”。
* .1.6对于分包方在施工中的安全隐患，在总包方多次发出指令要求更改，而分 (略) 的情况下，总包方有权勒令分包方停工整顿，由此而发生的 * 切经济、工期损失均应由分包方承担，并赔 (略) 有损失；
* .2 消防保卫：
* .2.1分包方必须认真遵守国家的有关法律、 (略) 、当地政府、当地建委颁发的有关治安、消防、交通安全管理规定。分包方应严格按总包方消防保卫制度及总 (略) 消防保卫的特殊要求组织施工，并接受总包方的安全检查； (略) (略) 隐患整改通知，分包方在总包方指定的期限内立即整改完毕，逾期不改或整改不符合总包方的要求，总包方有权按规定 (略) (略) 罚；
* .2.2分包方需配备 * 名专（兼）职保卫人员负责本单位保卫工作；
* .2.3分包方生活区的消火栓、灭火器标识等费用的分摊；
* .2.4凡由于分包方管理及自身防范措施不力或分包方工人责任造成的案件、火灾、交通事故（ (略) 内）等灾害事故，事故经济责任、事故法律责任 (略) 理由分包方独自承担，因此给总包方造成的经济损失由分包方负责赔偿，总包 (略) (略) 罚。
* .3 安全施工：分包方应当严格按照《分包合同条件》中关于安全生产的规定组织施工。分包 (略) 国家和政府、 (略) 门颁布实施的有关安全生产的法律法规及各项规定，严格按照安全标准组织施工。
* .4 分包方如未达到总包方要求的安全生产管理目标，总包方将按照规定扣留其5%安全保证金作为违约罚款，同时分包方须赔偿由此给总包方造成的各种直接或间接损失。
第 * 条 劳务管理
* . (略) 承包工程项目的农民工工资支付负总责，负责督促分包企业依法将工资按月足额支付给农民工本人； (略) 招用农民工的工资支付负直接责任， * 方不得以工程款未到位等为由克扣或拖欠农民工工资，不得以合同应收工程款等经营风险转嫁给农民工。 * 方如未按法律规定、 (略) 门要求、合同约定及时支付工人工资， * 方可将当次确认完成量中的工人工资直接发放到 * 方工人，视为已支付 * 方相应款项，其余款支付至 * 方指定的帐户上；同时，如 * 方发现 * 方未及时发放工人工资，初次发现， * 方监督其改正；再次发现，则视为 * 方违约，计取1万元/次的违约金并从结算款中扣除。
* .2健全农民工管理体系， * 方依法与招用的农民工签订劳动合 (略) 合同内容，建立职工花名册并办理劳动备案；按 * 方 (略) 农民工实名制管理制度，建立劳动计酬手册， (略) 作业农民工的身份信息、劳动考勤、工资结算等信息，逐步实现信息化实名制管理； * 方要完全服从 * (略) 实名制门禁系统运营使用管理要求， * 方依据实名制门禁系统刷脸（刷卡）记录作为审核 * 方提交《月度工人考勤表》的依据。 * 、 * 方 (略) 配备劳资员， * 方对 * 方劳动用工和工 (略) 监督管理，建立施 (略) 登记制度和考勤计量、工资支付等管理台账，实时 (略) 用工及其工资支付情况，不得以包代管。同时， * 方和 * 方要以先与农民工签订劳 (略) 施工为基本原则，将经农民工本人签字确认的工资支付书面记录保存两年以上备查。
* .3 * 方要加强对 * 方与农民工签订劳动合同监管， * 方要在劳动合同中明确工资支付方式、支付标准（不低于当地最低工资标准）及工资支付日期等条款，工人工资约定内容要便于计量和支付。
* .4如 * 方使用 * 方定点扶贫地区务工人员， (略) 对 (略) 省 (略) 、 (略) 、 (略) 的定点扶贫政治责任，本着“ * 人就业，全家脱贫”的工作思路，结合工程项目劳务用工需求，合情合理地安置当地建档立卡贫困户人员，并对该人员提供必要的合法权益监督保障措施。对于不具备成熟劳务企业的地区，要建档立卡贫困户务工人员以班组形式安置劳动就业，实现精准脱贫；对于具备成熟劳务企业的地区，要扶持该地区劳务企业（以建档立卡贫困户人员为主）做强做大，巩固劳务扶贫工作成果。
* .5 * 、 * 方要加强宣传教育农民工， (略) 对子女的监护职责和抚养义务，务工期间需委托有监护能力的亲属或其他成年人代为监护照料未成年子女，不得让不满 * 周岁的子女脱离监护单独居住生活；要密切关注委托监护质量，对无力监护或者监护不到位的受委托人要及时更换；务工父母要每周不少于 1 次与子女沟通交流，利用春节或寒暑假等节假日尽量与子女团聚或见面每年不少于 1 次，及时了解掌握子女的学习生活和思想动态，加强亲情关爱，做到安全生产和关爱子女两不误。
* .6 * 、 * 方要加强对 (略) 教育，教育内容不限于安全生产教育、合理合法维权方法及上述有关内容，要积极组织相关考试，将教育情况、考试情况录入劳务实名制管理平台。 * 方有义务保管、维护 (略) 临水、临电、临时消防设施。
* .7按照国家相关规定，由 * 方通过设立的农民工工资支付专用账户代发农民工工资的， * 方在月度工程款支付时， * 方依据核实后的 * 方工人实名制资料（《工人花名册》、《月度工人考勤表》、《月度工人工资表》）进行工人工资发放， * 方向 * 方出具《代发工资委托书》（示例详见附件）。
* .8 * 方按照 * 方 (略) (略) 工人签订《劳动合同》、《班组承包协议》、《工人委托书》（模板样式见附件）及办理 (略) 卡， * 方要完全服从 * (略) 实名制门禁系统运营使用管理要求， * 方依据实名制门禁系统刷脸（刷卡）记录作为审核 * 方提交《月度工人考勤表》的依据，工资单价参照各工人《劳动合同》，待 * 方审核 * 方及工人本人签字确认的《月度工人工资表》后，通过 (略) 工资代发。
* .9 * (略) 工人办理《工资结算单》， * 方审核 * (略) 工人考勤表、工资表及《工资结算单》后予以办理工资代发。如因 * 方未 (略) 工人《工资结算单》等相关结算资料而产生的后续工资结算及支付等纠纷，与 * 方无关，由 (略) 责任。
* . * * 方对 * 方代发工人工资的支付及 (略) 责任， * 方 (略) 视为 * 方支付给 * 方的工程款，如 * 方委托总包人代发的工人工资总金额超出本合同约定的人工费占比额（如合同人工费占比额发生变化， (略) 协商并签订书面协议），则视为 * 方已支付合同其他相应款项， (略) 承担因委托 * 方代发工资而引起的 * 切责任，不 (略) 索要任何款项。
* . * * 方委托 * 方代发工资外的其他工程款，按双方确认 * 致的应支付款项扣除 * 方代发工资后的余额， (略) 支付至 * 方指定的收款账号。
* . * 分包方与农民工签订的劳动合同中必须明确工资支付方式、支付标准（不低于当 地最低工资标准）及工资支付日期等条款，工人工资约定内容要便于计量和支付。
* . * 因 * 方工人集结人员到 * 方及其上级单位、业主单位、 (略) 讨要人工费导致 * 方支付的费用（包括超额支付的费用），由 * 方承担， * 方将从 * 方的结算款中扣除，结算款不足的， * (略) 分支付给 * 方。
第 * 条保险
* .1应对其自身在 (略) (略) 雇员的人身安全及自有机械设备等财产办理保险，其费用自理；
* .2分包方对雇员的保险
* .2.1对于分包方的工人以及其他雇员的意外事故或损伤，分包方单方面负责；
* .2.2关于分包方雇佣的任何员工或其它人员的任何意外 (略) 引起的或是这方面的 * 切损失或法律补偿费用，总包方将不负责任。分包方应使总包方免遭此类损失或补偿费，免遭 * 切此方面或与此相关的索赔、索要、诉讼、成本、款项和费用。当其雇佣的分包工程或其它任何人员、或与此分包工程相关的人员受到伤害时，无论其是否要索赔，分包方都应毫无迟疑地告知总包方；
* .2.3分包方应保持保单的有效性，对于偿付上述 (略) 有雇员及其它人员的损失或补偿费，分包方负完全责任。在分包方雇员的任何人员为分包工程工作的整段时间内，分包方应延续此保险。分包方应按照总包方的要求，在本分包合同履约期间，应妥善保存此保单及保险费付款收据；
* .2.4分包方应在 (略) 投保；
* .2.5保单的有效期从分包合同开始直到不完全责任期结束，且无任何此类工作待完为止；
* .2.6如果分包方未能投保并保持上述保险或任何其它按分包合同条款要求的保险的有效性，在此情况下，总包方可以 (略) 施工或投保并维持此保险的有效性，并付给此保险费或为达目的付给必要的保险费，同时从分包方的任何款项中 (略) 付的上述金额或者获得相同的分包方责权。
* .3投保后发生事故，分包方应 * 天内向总包方提供损失情况和估价的报告。如损害继续发生分包方在 * 天后每 * 天报告 * 次，直到损害结束。
第 * 条文物保护
对施工中发现的文物，分包方应立 (略) 并于2小时内以书面形式通知总包方，总包方应于收到书面通知后 * 小时内通知工程业主并 (略) 门报告。分包方应按 (略) 门的要求采取妥善的保护措施。发现文物后隐瞒不报的，由责任 (略) 政的、法律的责任。对于保护文物发生的费用，总包方在获得业主的补偿后，合理地补偿分包方。
(略)
* .1分包方应严格按总包方的要求安排组织施工，若分包方施工进度和施工质量明显不符合工期及质量要求，不能令总包方满意，总包方将书面通知分包方应加快施工进度或改进施工质量。分包方应无条件地采取各种措施在7日内赶上总包方的进度计划的要求或改进工程质量令总包方满意；如分包方在限期内仍未取得明显的效果，不能令总包方代表满意，则总包方有权解除合同，同时要 (略) ，并由分包方赔偿由此给总包方造成的损失。分包方在接到总 (略) 的通知后5日内无条件 (略) ，并妥善 (略) 的所有总包方财产和已完工程。因上述原因总包方解除分包合同引起的违约责任将按本补充合同第 * . (略) 。
* .2 在总包方与分包方的合同关系解除或分包工程完工或双方未能就本分包工程的后续工程达成协议后，分包方在接到 (略) 通知后5日内应将 (略) 的所有雇 (略) (略) 。 (略) 过程当中应保证总包方及其他分包方的财产及已完工工程免于遭受任何损失。对于分包方在施工过程中搭设的临时设施，如总包方要求拆除，分包方应按总包方的要求予以拆除， (略) 清理干净直至令总包方满意为止。分包 (略) ，总包方将扣留其本工程结算款，待分包方 (略) 后再予结算。分 (略) ，每逾期1天支付总包方损失费按本工程总包方中标价的万分之 * 计算， (略) 达 * 天，总包方强制分包方 (略) ，由此引致的 * 切损失和责任均由分包方承担。
* .3分包方要求解除合同的，自发出解除合同通知后 * 日内， (略) 。否则，视为没有发出解除合同的通知。分包方要求解除合同，由分 (略) 费用，且须赔偿因合同解除给总包方造成的损失，包括但不限于以下内容：
（1） (略) 的费用；
（2）重新招标造价与本合同价格的差价；
（3）由于解除合同致使工程延期的经济损失。
第 * 条违约责任的仲裁
* .1 由违约方承担责任与费用，具体条款 * * 双方按《建筑工程施工合同》（GF— * — * ）、《建设工程施工合同条件》以及 (略) 。
* .2 由于分包方原因，总包方认为分包方无合同履约能力或无继续履约能力或总包方认 (略) 为已造成违约。总包方应以书面形式通知分包方，在7日内分包方不能按总包方的通知完成整改时，总包方有权终 (略) 由其它分包单位完成。 (略) 由分包方负责，所发生的费用，在分包方的工程款中扣除。
* .3 无总包方的事先同意，分包方不得将合同或 (略) 分，以任何形式转包或再次分包，否则总包方按 * .2款有关规定终止合同。
* .4分包方不得与业主或监理发生直接工作联系
* .5 施工中的各种纠纷，应本着实事求是的原则协商解决，如双方协商不能解决的，可选择以下第1 (略) 理：
（1）向 (略) 申请仲裁。
（2）向合同签 (略) 提请诉讼。
* .6其它：
* .6.1分包方未能按进度 (略) 分工程，总包方保留将未 (略) 分包给第 * 方的权利，由此造成的损失应由分包方负责。
* .6.2总包方 (略) 有扣款，必须有详细的费用支出清单。
* .6.3对于在本合同项下产生的或与本合同相关的事宜产生的 * 方对 * 方拥有的债权， * 方承诺不得将其转让给第 * 方，除非经过 * 方的书面同意后方可转让，否则， * 方应在违约转让债权之日起 * 日内，按照违约转让债权总额的5%向 * 方支付违约金，逾期支付并应承担违约付款责任，同时债权转让不发生法律效力。
* .6.4本合同中关于管辖权的约定是唯 * 的，任何 * 方不得通过债权转让或其它方式对涉及本合同约定事项或与之相关的事项的争议 (略) 另行约定或对本合同关于管辖 (略) 变更，如发生类似情形，该等约定亦属无效。
第 * 条合同未尽事宜
本合同未尽事宜 * * 双方可 (略) 协商。
第 * 条合同份数
本合同正本 * 式两份，具有同等法律效力，双方各持 * 份；本合同副本份数，由 * * 双方根据需要在专用条款中约定。
第 * 条合同生效
本合同自签订之日起生效，在双方完成相互约定的工作内容即告终止。本合同在 (略) 市 (略) 区签订.
第 * 条特殊条款
双方根据有关法律、行政法规规定，结合工程实际，经协商 * 致后，可对本通用条款内容具体化、补充或修改，在专用条款内约定。
专用条款
第1条词语定义
除通用条款中的约定，本工程的特殊约定：
1.1 不可抗力事件的影响
如果分包商认为某 * 事件已构成不可抗力并可能影 (略) 义务，则在此事件发生时应立即以书面形式通知总包方，并立即采取必要的补救措施，防止损失的进 * 步扩大，补救措施的实施应同时征得总包方同意。在得到业主对承包工程工期顺延的许可后，分包工程延误的工期相应顺延；
因合同 (略) 合同后发生不可抗力的，不能 (略) 方的相应责任。
第2条合同文件及其语言文字和适用法律
2.1本分包合同文件规定的语言为中文
2.2本分包合同关于适用法律、法规和规章的说明：
2.3本分包工程适用的标准、规范：除以上标准、规范外，总包合同中约定的与分包工程相关的标准、规范适用于本分包工程。
第3条图纸及文件版权
3.1总包方提供图纸的时间：本合同签订后7日内
3.2总包方提供图纸的套数：1套蓝图
第4条总包方的 * 般责任和义务
(略) 代表（即项目经理）
项目经理：XXXX（任命书作为分包合同附件）
第5条总包方的工作
除通用条款中的约定，本工程的特殊约定：
第6条分包方的 * 般责任和义务
(略) 代表（即分包项目经理）
分包项目经理：XXXX（任命书作为分包合同附件）
第7条分包方的工作
除通用条款中的约定，本工程的特殊约定：
第8条合同工作内容
除通用条款中的约定，本工程的特殊约定：
(略) 勘察
除通用条款中的约定，本工程的特殊约定：
第 * 条投标书的充分性
除通用条款中的约定，本工程的特殊约定：
第 * 条合同工期和竣工日期
* .1本工程的开工日期：XXXXX
本工程的竣工日期：XXXXX
合同工期总日历天数： * 日历天。
* .2分包方必须按照合同规定的工期完成工作内容，否则，每逾期 * 天应补给总包方的费用按总包合同中 (略) 。在此，分包方明确确认，其已经收到总包方向其提交的整套总包合同文件， (略) 内容及分包方因此而需同等承担的责 (略) 知悉、理解和接受。
第 * 条工程质量
* .1本工程的质量标准：
质量目标：合格
市政施工过程中，按施工工序分布验收，验收合 (略) 下 * 步工序施工。
因分包方的原因，使工程质量未能达到以上约定的质量目标，分包方支付给总包方的罚款，按总包合同中 (略) ，且，以上费用在分包方的结算款中扣除。
第 * 条验收和重新验收
除通用条款中的约定，本工程的特殊约定：无。
第 * 条施工机具
除通用条款中的约定，本工程的特殊约定：无
第 * 条临时设施
除通用条款中的约定，本工程的特殊约定：无
第 * 条关于物资
* .1本工程的物资供应的具体划分：具体见附件 * ；但，分包方采购的材料设备应经过总包方的认可。
* .2除通用条款中的约定，本工程的特殊约定：无
第 * 条样品
* .1本工程约定需做样品封存的材料：按本工程业主的 (略)
* .2除通用条款中的约定，本工程的特殊约定：按本工程业主的 (略)
第 * 条合同价格及调整
* .1本工程的合同含税价款为：XXXXXX 元
* .2本工程的合同价款为固定综合单价暂定总价（固定总价、固定综合单价暂定总价），计价原则如下：本分包工程按中标单价 * 次包死，工程数量为暂定数量，结算工程量以双方确认的施工蓝图工程量为准。
* .3经总包方确认并获业主同意、设计单位及监 (略) 签认的经济洽商，结算时对 (略) 调整；无业主确认的变更洽商，视为技术洽商。当且仅当总包方收到业主方支付的相应洽商款项后，总包方方可支付分包方相对应的款项。现场实际发生的计日工、拆改等工作须有总包 (略) 签证，并按总包方规定的流程确认后方可作为结算依据。
单项单个子目定额直接费在/ 元（不含 / 元）以上的，作 (略) 理，结算时调整合同价格。
* . (略) (略) 内已施工完的应属分包方承包范围内的工作，结算时经 * * 双方协商后在结算总价中扣除。
* .5分包方进 * 步确认并同意，合同价格中包括本合同约 (略) 合 (略) 需的费用以及 (略) 材料价格、人工价格、政府收费等各种因素造成的价格变动和符合或满足本合同中为承包 (略) (略) 需发生的费用。 (略) 文件、合同图纸、相关的工程技术规范文件及施工方案，结 (略) 的充分调研及自身经验分别计入工程量清单报价单相应项目中。
第 * 条工程结算方式及付款方式
除通用条款中的约定，本工程的特殊约定：本分包工程款原则上按月支付。分包方提交工程量报告，总包方核实后于次月支付工程进度款，拨款额为经审核后的工程量的 * % 。
第 * 条授权管理
除通用条款中的约定，本工程的特殊约定：无
第 * 条竣工验收与保修
分包方提供竣工图纸的约定：按总包方和业主的要求制作竣工资料和竣工图。
第 * 条履约担保
本合同约定的担保方式：无
第 * 条文明施工
* .1按通用条 (略) ，并由 (略) 签订“职业安全卫生与环境管理协议书”。
第 * 条安全施工
按通用条 (略) ，并由 (略) 签订“安全协议书”。
第 * 条劳务管理
除通用条款中的约定，本工程的特殊约定：无
第 * 条保险
本合 (略) 办理的保险内容：按当地的有关规定及总包方的要求办理
第 * 条文物保护
如有时，按通用条款中 (略) 。
(略)
除通用条款中的约定，本工程的特殊约定：无
第 * 条违约责任的仲裁
* * 双方约定：因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，均提 (略) 按照其 (略) 仲裁。仲 (略) 的，对双方均有约束力。
第 * 条合同未尽事宜
本合同未尽事宜 * * 双方可 (略) 协商。
第 * 条合同份数
本合同正本 * 式两份，具有同等法律效力，双方各持 * 份；本合同副本 * 份，其中总包方两份，分包方 * 份。
第 * 条合同生效
本合同自签订之日起生效，在双方完成相互约定的工作内容即告终止。
附件 * ：
* * 供材料设备清单
（）如有）
【以下无正文】
第 * 章 施 (略) 分格式* 、 施工组织设计
投标人应递交完整的施工组织设计， (略) 分项工程的施工方法和布置，提交包括临时设施和施工道路的施工总布置图及其他的图表、文字说明书等资料；为确保工期和质量应有详尽的、 (略) 的技术措施、组织计划 (略) 罚措施，并提供与承诺工期 (略) 络图。主要内容如下：
1、确保工程质量的技术组织措施；
2、确保安全生产的技术组织措施；
3、确保文明施工的技术组织措施及环境保护措施；
4、确保工期的技术组织措施；
5、施工方案 (略) 组成人员；
6、施工机械配备和材料投入计划；
7、施工进 (略) 络图；
8、劳 (略) 安排计划及劳务分包情况表；
9、施工总平面布置图
* 、新技术、新产品、新工艺、新材料应用。
* 、技术规范
本工程应 (略) 施工 (略) 施工，主要技术规范有：
1.混凝土结构试验方法标准（GB *** ）；
2.电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范（GB *** ）；
3.电气装置安装工程接地装置施工及验收规范（GB *** ）；
4.建筑地基基础工程施工质量验收规范（GB *** 2）；
5.砌体工程施工质量验收规范（GB *** 2）；
6. 混凝土结构工程施工质量验收规范（GB *** 2）；
7.钢结构工程施工质量验收规范（GB *** 1）；
8.木结构工程施工质量验收规范（GB *** 2）；
9.屋面工程质量验收规范（GB *** 2）；
* .地下防水工程质量验收规范（GB *** 2）；
* .建筑地面工程施工质量验收规范（GB *** 2）；
* .建筑装饰装修工程质量验收规范（GB *** 1）；
* . (略) 装修设计防火规范（GB *** ）；
* .建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范（GB *** 2）；
* .电气装置安装工程电气照明装置施工及验收规范（GB *** ）；
* .建筑工程施工质量验收统 * 标准（GB *** 1）；
* 、 技术要求
1.工程概况
(略) 分。
2. 设计
具体做法详见施工图。
3. 技术要求
具体做法见施工图。
4.质量等级
⑴ 按国家合格工程标准验收。
5.未尽事宜参照国家有关施工规范及
第 * 章 工程建设质量标准* 、依据设计文件的要求，本工程项目的材料、设备、 (略) (略) 中华人民共和国以及省、自治区、 (略) 业的工程建设标准、规范的要求。
* 、根据工程设计要求，该项工程项目的材料、设备、施工除必须达到以上标准外， (略) 文件中的有关要求。
* 、该工程项目的材料、设备，施工如无上述1、2条的标准，在材料、设备的定货采购和施工安装时， (略) 家或施工安装企业 (略) 门已备案企业标准， (略) 方批准后方可实施。
第 * 章 投标文件商务标格式
* 、法定代表人身份证明书
* 、投标文件签署授权委托书（正本为原件）
* 、投标函
* 、对招标文件及合同条款的承诺及补充意见
* 、工程量清单计价表
* 、投标报价说明
* 、报价表统 * 格式
* 、法定代表人身份证明书
单位名称：
单位性质：
地址：
成立时间：年月日
经营期限：
姓名：性别：年龄：职务：
系（投标人单位名称） 的法定代表人。
特此证明。
投标人：（盖公章）
日期： 年 月 日
* 、投标文件签署授权委托书
本授权委托书声明：我（姓名）系（投 标 人 名 称）的法定代表人，现授权委托（身份证号码: ）为我公司 （投标工程名称） 工程投标活动的法定代表人授权委托代理人，我承认代理人全权代表我办理本工程投标活动的 * 切事宜。
代理人无转委托权，特此委托。
有效期为：
（ (略) 印章增加如下内容:）
同时授权 (略) 参加（投标工程名称）投标事宜，在本 (略) (略) 印章，我公司均承认，但分公司负责人不具备法定代表人授权委托代理人资格和权利。
启用印模：分公司印章
代理人：（签字） 性别：年龄：
身份证号码：职务：
投标人：（盖章）
法定代表人：（签字或盖章）
授权委托日期： 年月 日
* 、投 标 函
致：
1、 (略) 文件，遵照《 (略) 投标法》等有关规定， (略) 文件的投标须知、合同条款、图纸和工程建设技术标准及工程量清单、答疑纪要等有关文件后，我方愿以人民币(大写) 元（RMB￥元）的投标报价，其中措施项目费(大写) 元（RMB￥元）、安全及文明施工费(大写) 元（RMB￥元）， (略) 文件、施工图纸、合同条款和工程建设技术标准的条件、要求承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。
2、 (略) 文件，包括答疑纪要及有关附件。
3、 * 旦我方中标，我方保证按合同协议书中规定的工期日历天内完 (略) 工程，保证工程质量达到标准。我方对招标文件的承诺是。
4、拟派建造师。
5、除非另外达成协议并生效，中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同 (略) 分。
投 标 人：（盖章）
单位地址：
法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）
日 期： 年月日
* 、对招标文件及合同条款的承诺及补充意见
投标人：（盖公章）
日期： 年 月 日
* 、工程量清单报价表
工 程
工程量清单计价表
编 制 单 位：（单位盖章）
法定代表人
或其授权人：（签字或盖章）
编 制 人：（造价人员签字盖专用章）
编 制 时 间：年 月 日
* 、投标报价说明
1、 (略) 文件的投标须知、合同文件、工程建设标准、图纸、工程量清单和答疑纪要及其它 (略) 编制。
2、 (略) 人所提供的工程量清单中的数量，若我方中标， (略) 文件规 (略) 结算。
3、工程量清 (略) 填入的单价和合价， (略) (略) 内容和风险的投标价格，是按照《建设工程工程量清单计价规范GB *** 3》和招标文件规定， (略) 实际情况和投标策略， (略) 价格波动计算（有 * 方指定价或暂定价的均按指定价和暂定价计算）确定的。
4、本报价中没有填写报价的项目的费用，视为已包括在其他项目的价格之中。
5、本报价的币种为人民币。
6、其它事项（投标人关于投标价格需要说明的）：
* 、报价表统 * 格式
表 * 、 投标总造价（封面）
表 * 、综合单价分析表
表十、主要材料价格表
表十 * 、人材机汇总表
工程
投标总价
投标总价（小写）：
（大写）：
投 标 人：（单位盖章）
法定代表人
或其授权人：（签字或盖章）
编 制 人：（造价人员签字盖专用章）
编制时间： 年 月 日
工程项目造价汇总表
项目名称：
序号 | 单项工程名称 | 造 价 （元） |
合 计 |
单项工程造价汇总表
工程名称：
序号 | 单位工程名称 | 造 价 （元） |
合 计 |
表 *
分部分项工程清单计价表
工程名称： 专业： 第 页共 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） | |
综合单价 | 合 价 | |||||
合 计 | ||||||
表 * 、主要材料品牌表
第 * 章 工程图纸第 * 章工程量清单（完）
信息来源：https:/ ***
京公网安备 11010802042560号