汕头融媒集团广电第三期工程合同纠纷案件申请再审审查法律服务招标公告

汕头融媒集团广电第三期工程合同纠纷案件申请再审审查法律服务采购项目（项目编号：STRM*）进行竞争性磋商采购，诚邀合格的响应供应商参加响应，有关事项如下：

一、项目编号：STRM*

二、项目名称：

汕头融媒集团广电第三期工程合同纠纷案件申请再审审查法律服务采购项目

三、采购预算和承包方式：

本项目最高预算为人民币*元。最高预算为包括完成本项目所需的全部费用的包干价（即包人工、包人员安全、包税费、包交通费等一切费用），响应供应商须对本项目所有内容进行响应，不允许仅对项目其中部分内容进行响应。响应总价超过最高预算的将被视为无效响应。

四、项目概况：

2003年2月14日，汕头建安（集团）公司（ (略) ）经公开招投标，中标承建汕头融媒集团广电第三期A部分工程（下称广电三期工程）， (略) （ (略) 广电局）签订了《建设工程施工合同》,合同金额*元。2003年4月16日工程开工建设，2004年9月大楼主体工程顺利封顶。在工程施工过程中，双方于2003年12月至2004年11月双方补充签订了《二次装饰工程补充合同》、《电梯购买、安装合同》、《景观照明补充协议》、《智能系统补充合同》,该补签的四份合同所涉增加的合同金额达1.2亿多元（未含玻璃幕墙工程合同）。2005年2月后工程出现间歇性停工，建安公司于2005年12月1日单方宣布该工程停工。

在市政府协调下，该工程的玻璃幕墙及配套项目工程于2006年8月15日复工，至2008年4月1日该玻璃幕墙工程竣工验收。自2008年4月2日起，工程再次处于全面停工状态至今。

2008年底起， (略) 政府领导下，有关部门及工程各方等联合对广电第三期工程已完成工程量进行了清理、界定和截结工作；造价结算初审工作，审计工作等。2014年6月， (略) 政府的要求，汕头广电第三期工程的结算、赔偿等纠纷问题通过司法程序解决。

建安公司于2014年6月25 (略) 提起诉讼， 因各种原因，2015年11月25日撤诉；2016 (略) 重新提起诉讼，融媒集团提出反诉。 (略) 经过前后5年多的审理，2020年12月该案作出一审判决，判决结果见《民事判决书》（2016）粤0511民初122号。一审判决后，建安公司与融媒集团均上诉， (略) 经过3年的审理，于2024年3月26日作出终审判决，判决结果 [见《民事判决书》（2021）粤05民终514号]。

五、项目内容：

（1）委托事项：由于二审终审判决后争议较大，根据有关法律规定，现委托方决定就该案件拟向广东省 (略) 申请再审。需采购广电第三期工程纠纷案件再审审查阶段代理律师法律服务，负责委托方在案件申请再审审查阶段的法律文件起草及办理法律事务等工作。

（2）诉讼的目的：通过提出申请再审审查程序，维护法律公平正义和委托方合法权益，避免国有资产流失。

六、项目完成时间：

本委托从签订代理合同起至收到广东省 (略) 对该申请是否同意再审的裁决止，或申请人撤回申请止。

七、服务要求:

（1）成交供应商工作人员应具备行业职业道德，保持稳定，确保项目按期保质完成。任何来自项目或其过程中所致的人身伤亡，不管按照任何法令而产生的任何费用、责任、损失、索赔或诉讼均由成交供应商负责，并保证采购人免予承担任何责任。

（2）采购人除支付合同款外，不再支付其他费用。成交供应商应自行承担项目期间的交通费、餐补、人员安全等。

（3）成交供应商不得以人手不足或时间紧等理由耽误项目工作，需按双方约定的要求完成项目任务，如因成交供应商未能及时完成工作造成采购人损失的，成交供应商应赔偿采购人损失。

（4）采购人只承认成交供应商是本项目中标的承包单位，成交供应商不能以任何名义将项目进行转让或分包。

（5）在项目期间，成交供应商应提供无偿、及时的咨询服务，成交供应商应指定专人负责为采购人服务，对采购人在项目过程中产生的任何疑问和问题，成交供应商应及时给出详尽的答复或解决意见。

（6）成交供应商须严格遵守保密原则，确保在项目过程中获取的采购人信息不外泄。

八、付款方式：

（1）本项目分2期付款：第一期，合同签订后10天内支付50%；第二期，再审审查阶段结束（收到广东省 (略) 裁定书）后支付50%；

（2）采购人支付款项前，成交供应商需提供合法有效的增值税专用发票。

九、响应供应商资格条件：

1、响应供应商须具备下列条件：

1）响应供应商须为在中华人民共和国国内注册的具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织，并取得合法的律师事务所执业许可证（须提供律师事务所执业许可证复印件）。

2）响应供应商须在参加本项目采购活动的最近三年内无严重违法记录，并提供《近三年内，参加相关采购活动中没有存在重大违法记录的声明函》（成立不足三年的单位只须提供成立至今在经营活动中没有重大违法记录的声明函）。

2、响应供应商须符合本项目的特定资格条件：

响应供应商须是在中国境内依法设立的律师事务所，服务团队具有律师执业资格。

3、本项目不接受联合体参与响应。

十、评分标准和细则

所有响应文件都从技术商务评分因素进行评比。

1、响应文件内所附相关证明材料必须真实可信并加盖公章，若未提供相关资料，相关单项得0分。

2、技术、商务评分细则：

技术商务评分（70分）：

3、价格评分

响应报价：本项目采用二轮报价，即首次报价和最终报价，首次报价在响应供应商递交投标文件时提交报价。响应供应商通过资格审查和符合性审查后，磋商小组通过电话方式，通知满足竞争性磋商文件要求的响应供应商半小时内采用邮件方式（*@*63.com）提交最终报价。

满足竞争性磋商文件要求的最终报价最低的响应报价为磋商基准价，其价格评分得分为满分。其他响应供应商的价格分统一按照下列公式计算：

响应报价得分＝(磋商基准价／响应报价)×30×100%。

4.得分统计及评审结果

将每份入围投标文件统计出其技术商务和响应报价得分为其综合得分，按综合得分由高到低的顺序推荐排名第一位的响应供应商为第一成交候选人。

十一、递交投标文件时，须带齐以下资料（全部须加盖公章）：

1、有效的《营业执照》或《事业单位法人证书》复印件一份；

2、《法定代表人/负责人身份证明书》原件一份，法定代表人/负责人身份证复印件一份；

3、《法定代表人/负责人授权委托书》原件一份，被授权人身份证复印件一份（若委托代理人领取投标文件）。

注：《律师事务所执业许可证》以及被授权人身份证（或法定代表人身份证）在递交投标文件时必须提供原件进行核对。

十二、公告期限：2024年8月14日起至2024年8月16日期间（3个工作日）。

十三、符合资格的响应供应商应当在公告期限内，通过邮箱: *@*63.com参与报名，并于2024年8月19日上午（8：30至12：00）到汕头融媒集团（详细地址： (略) 金 (略) 48号行政楼304号房）递交投标文件，投标文件一经递交一概不退。

十四、投标文件的签署、装订和密封

1. 投标文件正本一套。投标文件正本应由供应商的法定代表人或经法定代表人正式授权的代表在投标文件上签字，并需将以书面形式出具的“法定代表人授权书”附在报价文件中。投标文件正本每一页均须加盖供应商单位公章，任何行间插字、涂改和增删，必须由投标文件签字人用姓或首字母在旁边签字才有效。

2.所有投标文件应按A4纸规格制作；建议采用双面打印或复印。

3.投标文件须编页码，页码必须连续。

4.所有投标文件必须装入密封的信封或封套，并在信封或包装的封面上注明：

5.采购方对因投标文件未装订成册而造成的投标文件的损坏、丢失不承担任何责任。

6.采购方对不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失不承担任何责任。

十五、采购人名称、地址和联系方式：

采购人名称：汕头 (略)

采购人地址： (略) (略) 48号

采购人联系人：姚生

采购人联系电话：0754-*