云南羊农工贸有限责任公司红田煤矿矿山生态环境勘查及生态修复项目施工单位招标二次-中标候选人公示-销邦招标平台

摘要信息
正文内容
附件下载
招标进度
商机推荐
用手机查看此详情

扫码 > 关注 > 查看详情

摘要信息

发布时间

2023-09-13

项目编号

登录后查看
中标金额

登录后查看

招标方式

登录后查看
中标单位

登录后查看

联系人：查看

相关项目：查看

累计中标金额：查看
招标单位

登录后查看

联系人：查看

相关项目：查看

累计招标金额：查看
招标代理机构

登录后查看

联系人：查看

相关项目：查看

合作业主数量：查看

正文内容

中标候选人公示

招标项目名称：

云南 (略) 红田煤矿矿山生态环境勘查及生态修复项目施工单位招标（二次）

标段编号：

GC**

标段名称：

云南 (略) 红田煤矿矿山生态环境勘查及生态修复项目施工单位招标（二次）

招标人：

云南 (略)

招标人地址：

建水县工业大道466号

招标联系人：

王工

联系电话：

招标代理：

云南 (略)

招标代理地址：

(略) 五华区科普路东固地尚城商务中心B座5楼

招标代理联系人：

郑杰

招标代理联系电话：

公共资源交易行业分类：

土地整理及地质灾害工程

工程类型：

施工

合同估算价(万元)：

1334.*

开标时间：

2023-09-11 09:00

拦标价(万元)：

1334.*

监督部门及联系方式：

建水县自然资源局0873-*

公示开始时间：

2023-09-13 00:00

公示结束时间：

2023-09-15 23:59

招标方式：

公开招标

评标办法：

综合评分法

评标结果是否对外发布：

对外发布

公示性质：

正常

拟中标人情况说明：

无

评标情况：

经评标委员会评审，一致推荐中标候选人如下：第一中标候选人：云南 (略) ，投标报价：人民币*.17元，得分： 79.34 ，其他内容：详见投标文件。第二中标候选人：陕西 (略) ，投标报价：人民币*.53元，得分： 77.32 ，其他内容：详见投标文件。第三中标候选人： (略) (略) ，投标报价：人民币*.56元，得分： 76.91，其他内容：详见投标文件。

异议、投诉、监督渠道及其他内容：

异议渠道和方式：提出异议的渠道和方式：根据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》及相关法律、法规的规定，现将该项目中标候选人（中标人）结果予以公示，接受社会监督。投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在公示期间先向招标人提出异议。投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定，可以按规定向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料，举报、投诉人的举报、投诉应当实事求是。对于捏造事实，诬陷他人或者以举报、投诉为名，制造事端，干扰招标投标管理机构正常工作的，有权机关将依据相关法律、法规处理。招标人联系人及电话：王永浩 *代理机构联系人及电话：郑杰 *行政监督管理部门电话：建水县自然资源局 0873-*

中标候选人信息

第一中标候选人：

云南 (略)

单位代码：

*23X

联合体投标单位：

无

联合体投标单位代码：

无

是否拟中标人：

是

评标排名：

价格类型：

(万元)

报价：

1250.*

得分：

79.34

项目负责人：

周川

项目负责人相关证书名称和编号：

周川，证书编号：云*8

项目负责人业绩：

工期（交货期）：

270日历天

质量：

满足设计要求，且满足相关规范，一次性验收合格

响应招标文件要求的资格能力条件

投标人资质等级：

地质灾害治理工程施工*级资质、水利水电施工总承包*级资质

信誉要求：

未被纳入“失信被执行人名单”（在“信用中国”网站（http://**.cn）网站查询）。近3年（2020年1月1日至今）未拖欠农民工工资；未发生过诉讼、仲裁及不良行为记录，且与履行施工承包合同有关的案件，不包括调解结案以及未裁决的仲裁或未终审判决的诉讼，有相关承诺函。

企业类似业绩：

勐腊县勐腊镇曼纳伞村委会回联小组滑坡地质灾害治理工程； (略) 东湖烈士纪念陵园山体滑坡治理工程； (略) (略) 虎跳峡镇红石哨下村崩塌地质灾害治理工程；勐腊县勐伴镇勐伴村委会坝连龙村民小组滑坡地质灾害治理工程； (略) 八街街道窑坡村委会下河东地质灾害治理建设项目

安全生产许可证：

（云）JZ安许证字【2010】*

第二中标候选人：

陕西 (略)

单位代码：

*83F

联合体投标单位：

无

联合体投标单位代码：

无

是否拟中标人：

否

评标排名：

价格类型：

(万元)

报价：

1263.*

得分：

77.32

项目负责人：

张远慧

项目负责人相关证书名称和编号：

张远慧，证书编号：*

项目负责人业绩：

工期（交货期）：

270

质量：

满足设计要求，且满足相关规范要求，一次性验收合格。

响应招标文件要求的资格能力条件

投标人资质等级：

地质灾害治理工程施工*级资质、水利水电施工总承包*级资质

信誉要求：

未被纳入“失信被执行人名单”（在“信用中国”网站（http://**.cn）网站查询）。②近3年（2020年1月1日至今）未拖欠农民工工资；未发生过诉讼、仲裁及不良行为记录，且与履行施工承包合同有关的案件，不包括调解结案以及未裁决的仲裁或未终审判决的诉讼的，并有相关承诺函。

企业类似业绩：

(略) 不稳定斜坡应急治理工程；茂县土门乡太安村苏罗卫组沙尔窝滑坡治理工程项目； (略) 双洞桥二台地滑坡治理工程；2023年中山区边坡挡土墙险情隐患治理工程施工（五标段）；苍溪县歧坪镇廻龙村4组学校坪滑坡治理工程

安全生产许可证：

（陕）JZ安许证字（2005）*

第三中标候选人：

(略) (略)

单位代码：

*59T

联合体投标单位：

无

联合体投标单位代码：

无

是否拟中标人：

否

评标排名：

价格类型：

(万元)

报价：

1277.*

得分：

76.91

项目负责人：

卢新琪

项目负责人相关证书名称和编号：

卢新琪，证书编号：*

项目负责人业绩：

工期（交货期）：

270

质量：

满足设计要求，且满足相关规范要求，一次性验收合格

响应招标文件要求的资格能力条件

投标人资质等级：

地质灾害治理工程施工*级资质、水利水电施工总承包*级资质

信誉要求：

未被纳入“失信被执行人名单”（在“信用中国”网站（http://**.cn）网站查询）。②近3年（2020年1月1日至今）未拖欠农民工工资；未发生过诉讼、仲裁及不良行为记录，且与履行施工承包合同有关的案件，不包括调解结案以及未裁决的仲裁或未终审判决的诉讼，有相关承诺函

企业类似业绩：

江城县勐烈镇红疆村委会大寨箐、石头寨、草皮坝泥石流地质灾害治理项目第1标段； (略) 麒麟区茨营镇杨家村委会杨家大村张家、杨家小村、格浪、瓦窑小村滑坡治理项目；易门县小街乡普厂村下普厂河泥石流灾害治理工程二标段； (略) (略) 中山乡集镇驻地罗湖山泥石流、不稳定边坡治理项目；昭阳区盘河镇大花树村大花河段宋家沟泥石流治理工程

安全生产许可证：

(赣)JZ安许证字[2005]*

附件:

序号	文件名	创建时间
1	红田煤矿中标候选人公示发布登记表.pdf	2023-09-12 14:58:03

详细评分表:

序号	文件名	创建时间
1	详细评分表_附件.pdf	2023-09-11 22:05:24

附件下载

云南羊农工贸有限责任公司红田煤矿矿山生态环境勘查及生态修复项目施工单位招标二次-中标候选人公示: 下载

招标公告

招标预告

中标结果

企业采购

审批项目

拟在建

免费公告

云南羊农工贸有限责任公司红田煤矿矿山生态环境勘查及生态修复项目施工单位招标二次-中标候选人公示

摘要信息

正文内容

附件下载

招标进度

为您推荐

中标人最新中标

采购人最新招标