南雄产业转移工业园扩园植保产业园基础设施及配套建设项目——横一路陂头桥施工合同

桥梁全长80.68米，路径布置为：3*25m

一、工程概况

工程名称：南雄产业转移工业园扩园（植保产业园）基础设施及配套建设项

且 (略) （陂头桥）施工

工程地点： (略) 全安镇陂头村

工程内容：桥梁全长80.68米，路径布置为：3*25m（小箱梁），桥宽44

米。

二、工程承包范围

承包范围：本工程施工图设计和工程量清单范围内的工程施工。

三、合同工期

合同工期：本项目施工合同工期180日历天。计划于2023年7月15日开始施工，至2024年1月10日竣工完成（实际开工时间以发包人通知或监理签发的开工令为准）。

四、质量标准

工程质量标准：合格五、合同价款及结算方式

1、本合同工程中标价：人民币（大写）*仟*佰***万*仟*佰***元整（￥*.00元），本项目合同为单价合同，合同期内不调价。

结算方式：按批复的施工图进行施工，以实际签认完成数量依据经评审的施工合同价单价计算， (略) 财政评审中心评审核定的结算结果为最终结算价。

（小箱梁），桥宽44米。

2、工程款支付方式：

（1）本项目预付款为签订合同金额的20%，且在第一次支付进度款时20%

的预付款应予一次扣清。

（2）依据经评审的施工合同价单价计算，按完成工程量的80%支付工程进度款。承包人在每月的25日前将项目完成工作量计量报表，报监理和发包人核实，监理和发包人在次月5日前审核完毕并签字盖章。工程质量达到合格且施工资料提交完毕，交工验收合格后，承包人应按交通运输部及广东省交通运输厅有关文件编制结算资料， (略) 财政评审中心进行评审。结算审核完成后，待承包人提交质量保证金给发包人后，于次月支付所有剩余工程款。该项目质量保证金为合同价的3%。质量保证可采用银行保函或现金或保单、支票形式，在完成缺陷及损坏修复并完成竣工验收后不计利息退还质量保证金。

3、本项目设立农民工工资发放专用账户，每次支付工程进度款时，发包人按进度款支付比例扣留20%转入农民工工资发放专用账户，用于支付民工工资。

4、在组织施工过程中，如遇特情况发包人要求增加工程项目内容，所增加的各项施工费用，应由发包人负担；如承包人按发包人要求已经对本工程进行了部分施工，而发包人此时要求变更，因此造成的损失应由发包人负责。在工程变更实施前，发包人承包人双方应办妥工程变更及增加费用的签证手续。变更工程项目与审定的工程量清单中有相同或类似的项目则参照审定的工程量清单的项目单价计算，如审定的工程量清单中没有可参考的项目单价，则在 (略) 预算编制办法计算暂定单价，最后在结 (略) 财政评审中心审定。任何方式改变合同价的，均须按变更程序办理。

5、本项目缺陷责任期为2年，从工程竣工验收合格之日起。在此期间由于承包人的责任造成的工程质量问题，承包人必须承担全部责任。如果承包人未能在规定的时间内执行维修义务，则发包人有权雇佣其他人从事这些工作并支付报酬，此项费用由承包人承担，发包人可以从应退还给承包人的质量保证金中扣除或向承包人索赔。

六、组成合同文件

（1）合同协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；

（2）中标通知书；

（3） 投标函及投标函附录；

（4）项目专用合同条款；

（5） 公路工程专用合同条款；

（6） 通用合同条款；

（7）工程量清单计量规则；

（8） 技术规范；

（9）图纸；

（10）已标价工程量清单；

（11）承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计；

（12） 其他合同文件。上述文件互相补充和解释，如有不明确或不 (略) ，

以合同约定次序在先者为准。

七、发包人责任：

1. 负责本工程涉及的征地、拆迁等工作，协助解决临时用地。发包人负责解决永久占地的征用工作。发包人应对承包人开工所需的永久占地办妥征用和相关拆迁事宜，通知承包人使用，以使承包人能够及时开工。

2. 派出监理和技术人员检查承包人施工放样，并进行技术交底和图纸会审。

监督施工质量，对每一道工序完成数量和质量情况进行签证。组织工程质量检测、交（竣）工工作。

3. 进行合同管理、进度管理、质量管理，派出监理和现场管理人员负责工程量计量，根据本合同约定的期限和方式支付工程价款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。

4、督促和检查承包人做好安全生产、文明施工措施的落实。

5、检查施工过程中质量控制及档案资料的建立。

八、承包人责任：

1、签订本合同之前，承包人必须按工程总造价3%向发包人交付履约担保金，该项目履约担保金为人民币***万*仟*佰**元*角*分（￥*.65元），可由承建单位自主选择采用现金或支票或转账或保函或保单形式。本项目履约担保由承建单位向建设单位提交保单担保形式，待工程交工验收合格后退还（不计利息）。

如没有按时提交履约担保金，视为自动放弃承建本工程项目，发包人有权转

包给他人承建。

2、自本合同签订之日起20日内进场组织施工准备（实际开工时间以发包人通知、监理批准的开工时间为准），否则，发包人可立即中止合同，由此造成的一切损失由承包人全部承担。

3、不得将本工程项目转包他方承建。否则，发包人可立即中止合同，由此造成的损失由承包人全部承担。

4、向监理和发包人提交《开工报告》的同时提交《施工组织设计》和《安全、文明施工措施》等开工申请文件，并做好项目《公示牌》、安全警示标志和围护设施以及保证边施工边通行的交通安全设施，保 (略) 、临时桥梁的完好，确保通行安全。

5、及时做好开工前工程测量、复测工作，通知监理组织图纸会审和技术交

底。

6、保证为满足本工程要求投入主要施工机械设备和人员进场，桥梁涵洞、路面面层和水泥稳定基层材料采用强制式搅拌设备集中拌和；承诺的项目经理、技术负责人和专职安全员应常驻工地。

7、自行解决施工用水用电等问题，自行组织人员、机械设备、建筑材料等进场施工。其中水泥、河砂、碎石、钢筋材料须送有资质的检测试验中心检验，符合有关要求并向监理和发包人出示检验报告才能使用；同时向有资质的检测试验中心申请做各部位混凝土、砂浆配合比设计和实验，费用承包人自理。

8、要求按规定做好各部位的试件并及时送检，并用红漆标明：工程名称、部位、序号、日期，申请交工验收前应提供试验报告。

9、加强施工作业的安全生产管理，遵守有关安全生产法律法规。如因承包人原因发生施工安全事故，一切责任由承包人承担。

10、加强施工质量管理，严格按技术要求进行施工。做好施工测量，并经监理人员检查签证。每一道工序实施之前，须经监理人员检查上一道工序质量情况并签证同意后才能进行，如出现施工质量问题，则无条 (略) 理。

11、承包人在项目所在地银行办理本项目工人工资专户， (略) 建设领域工人工资支付分帐管理要求及时支付本项目的工人工资，发包人有权随时对本

合同的工人工资支付情况进行检查。当工人有投诉或上级有关部门检查发现承包人有拖欠工人工资情况的，发包人有权代承包人支付拖欠的工人工资，并从进度款中扣除承包人的工程款，同时，根据拖欠的时间，每拖欠一天，对 (略) 以拖欠总额的 0.3%的罚金。

12、承包人需按工程合同价款的2%缴纳工人工资保证金，农民工工资保证金可采用银行保函或现金、支票形式。采用银行保函时，出具保函的银行须具有相应担保能力，且按照发包人批准的格式出具，所需费用由承包人承担。具体事项由承 (略) 人力资源和 (略) 完成。

13、按期完成工程建设。若超期则每超一天发包人按1000元/天累计扣减工程款。逾期交工违约金限额：5%签约合同价。

(略) 人民政府文件雄府［2014］35号文的有关规定，本项目需凭已税

证明进行工程竣工验收。

九、违约责任。

1、凡因发包人原因（除征地拆迁影响以外）造成承包人停工及经济损失，一切责任由发包人负责，由发包人依照有关合同条款补偿承包人损失；凡因承包人原因造成质量事故及发包人损失，一切责任由承包人负责，依照有关合同条款补偿发包人损失，并依法追究法律责任。

2、承包人私自将工程转包、分包的，发包人有权解除合同，并由承包人赔偿发包人的一切损失。

3、如果承包人未能按合同约定的工期完成合同工程，则承包人必须向发包人支付拖期损赔偿金。

4、如果承包人违约，在接到发包人发出的书面通知书5天内未予以纠正，则发包人可对承包人视情 (略) 以人民币*元以下的罚款，情节特别严重的，终止合同。

十、在合同履行过程中，若需签订补充合同或协议，由本合同的法定代表

人或委托代理人签订，才具有法律效力。

十一、因本合同引起的或与本合同有关的争议（除另有约定外），当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，均可提请韶关仲裁委员会按照该会仲裁规则进行仲裁，仲裁 (略) 的，对双方均有

约束力。

十二、本协议书由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位公章后

生效。

十三、本协议书正本共*份，合同双方各执*份，副本*份，合同双方各

执*份。当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

十四、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。